РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
19 января 2026 года с. Богородское
Ульчский районный суд Хабаровского края в составе:
председательствующего судьи Антоносян С.Г., при секретаре Херувимовой В.А., с участием:
истца Пронишева А.О., представителя ответчика Селивановой М.А., представителя третьего лица администрация
Ульчского муниципального района Лобановой Г.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Ульчского района Хабаровского края в защиту неопределённого округа лиц к ООО «ТЭК УССУРИ» о возложении обязанности выполнить определенные действия, установил:
Прокурор Ульчского района Хабаровского края в защиту прав неопределённого круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к ООО «ТЭК УССУРИ» о возложении обязанности выполнить определенные действия. В обоснование исковых требований истец указал, что прокуратурой Ульчского района по поручению прокуратуры Хабаровского края проведена проверка исполнения законодательства в сфере реализации инвестиционных программ, по результатам которой установлено, что на основании концессионного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТЭК УССУРИ» (концессионер) передано в концессию муниципальное имущество (сооружение-надземная теплотрасса, кадастровый номер №) для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района (<адрес> Воды).
В соответствии с п.п.1.1, 4.1 Соглашения концессионер обязуется за счет собственных средств реконструировать муниципальное имущество, состав и описание которого приведено в разделе 2 Соглашения, право собственности на которое принадлежит Конценденту, в сроки, установленные в п.9.2 Соглашения (определены в Приложении №КС к Соглашению).
Пунктом 4.9 Соглашения предусмотрено, что объем и источник инвестиций, привлекаемых концессионером в целях реконструкции объекта соглашения, указывается в инвестиционной программе концессионера. Инвестиционная программа должна содержать мероприятия по реконструкции объекта соглашения, включенные в настоящее соглашение.
Приложением №КС (задание Концессионеру на создание и реконструкцию объектов имущества, входящих в Объект Соглашения) к Соглашению предусмотрено выполнение мероприятий в 2022 году: реконструкция отдельного участка теплотрасс с использованием стальных труб с ППУ изоляцией с разработкой ПСД (D200-312 п.м.), участок от <адрес> до <адрес>)); реконструкция отдельного участка теплотрасс с использованием стальных труб с ППУ изоляцией с разработкой ПСД (№ п.м. участок от <адрес> до <адрес> (ванный корпус), D100-144 п.м. участок от Центральная, 2 (корпус 4) до Центральная, 2 (корпус 1)); в 2024 г. реконструкция отдельного участка теплотрасс с использованием стальных труб с ППУ изоляцией с разработкой ПСД (D100-106 п.м. участок от <адрес> (корпус 1) до <адрес> <адрес> (корпус 2), D68-207 п.м. (участок от <адрес> до <адрес> п.м., <адрес>.).
Распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ №-р утверждена инвестиционная программа ООО «ТЭК «Уссури» по реконструкции системы теплоснабжения с. Аннинские Минеральные Воды Сусанинского сельского поселения <адрес> в 2022 - 2035 годах.
Пунктом 13 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, предусмотрено, что инвестиционная программа содержит финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования, включая собственные средства регулируемой организации, учтенные при установлении цен (тарифов).
Так, согласно п. 1 финансового плана Инвестиционной программы при установлении цен (тарифов) учтены собственные средства организации в размере 14 009,97 рублей.
Пунктом 3.1.1.1 инвестиционной программы предусмотрено выполнение в 2022 году: «Реконструкция отдельного участка тепловой сети диаметром 200 мм, протяженностью 312 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> до <адрес>);
Кроме того, пунктом 3.1.1.2 инвестиционной программы предусмотрено выполнение в 2023 году мероприятий: «Реконструкция отдельных участков тепловой сети диаметром 200 мм, протяженностью 168 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> до <адрес> (ванный корпус); «Реконструкция отдельных участков тепловой сети диаметром 100 мм, протяженностью 144 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок <адрес> (корпус 4) до <адрес> (корпус 1);
Кроме того, пунктом 3.1.1.3 инвестиционной программы предусмотрено выполнение в 2024 году мероприятий: «Реконструкция отдельных участков тепловой сети диаметром 100 мм протяженностью 106 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> (корпус 1) до <адрес> (корпус 2); «Реконструкция отдельных участков тепловой сети диаметром 68 мм протяженностью 207 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (участок от <адрес> до ГРП-83 п.м., участок от уз. 12 до <адрес>.м., участок от <адрес> (ванный корпус) до <адрес> (столовая) - 46 п.м.).
Вместе с тем проверкой установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ указанные выше мероприятия не выполнены.
Согласно схеме теплоснабжения Сусанинского сельского поселения до 2035 года, утвержденной постановлением администрации Ульчского района от ДД.ММ.ГГГГ №-па, село Аннинские Минеральные Воды и с. Сусанино являются зоной деятельности единой теплоснабжающей организации - ООО «ТЭК Уссури».
Указанные обстоятельства нарушают порядок владения и пользования объектом инфраструктуры ЖКХ, препятствуют своевременной модернизации коммунальных сетей, что в свою очередь создают угрозу нарушения режима теплоснабжения.
На основании изложенного просит суд обязать ООО «ТЭК Уссури» в течение 9 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить работы по реконструкции отдельного участка тепловой сети диаметром 200 мм, протяженностью 312 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> до <адрес>); реконструкции отдельного участка тепловой сети диаметром 200 мм, протяженностью 168 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> до <адрес> (ванный корпус); реконструкции отдельного участка тепловой сети диаметром 100 мм, протяженностью 144 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок <адрес> (корпус 4) до <адрес> (корпус 1); реконструкции отдельного участка тепловой сети диаметром 100 мм протяженностью 106 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> (корпус 1) до <адрес> (корпус 2); реконструкции отдельных участков тепловой сети диаметром 68 мм протяженностью 207 п.м., путем замены трубопроводы на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (участок от <адрес> до ГРП-83 п.м., участок от уз. 12 до <адрес>.м., участок от <адрес> (ванный корпус) до <адрес> (столовая) - 46 п.м.
В судебном заседании истец прокурор Ульчского района Хабаровского края Пронишев А.О. заявленные исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске. Кроме того пояснил, что частичное выполнение работ по реконструкции участка тепловой сети диаметром 200 мм, протяженностью 312 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (<адрес> Воды, участок от <адрес> до <адрес>) не возможно.
В судебном заседании представитель ответчика ООО «ТЭК Уссури» ФИО4 действующая на основании доверенности исковые требования признала частично, предоставила отзыв согласно которого ответчик согласен с наличием обязательств по реализации инвестиционной программы, необходимостью выполнения мероприятий по реконструкции, и выполняет мероприятия в соответствии с проектом. ООО "ТЭК "Уссури" является концессионером по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о реконструкции системы теплоснабжения <адрес> Воды. В рамках данного соглашения были запланированы следующие мероприятия: Установка теплообменника для перевода подачи тепла через теплообмен (2022 г.); реконструкция теплотрасс с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией (2022-2025 гг.). В 2022 году были проведены инженерно-изыскательские работы. В 2023 г. в течение продолжительного времени в связи с отсутствием на рынке подходящих подрядчиков, соответствующих требованиям и условиям, установленным для выполнения данного вида работ, Ответчик не имел возможности заключить договор на выполнение работ в установленные сроки. Между Ответчиком и ООО «ГЕОСПЕКТР-ДВ» ДД.ММ.ГГГГ заключен Договор №-ИЗ на выполнение топографических работ и инженерно-геодезических изысканий, разработан проект реконструкции теплотрасс. Также ДД.ММ.ГГГГ заключен Договор №/ПР-АНВ на оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации (ПСД), в 2024 г. ПСД была изготовлена. Ответчик активно работает над проектом, над выполнением мероприятий инвестиционной программы и стремится к их своевременному и качественному исполнению. В 2024 г. были закуплены необходимые материалы и Ответчик приступил к реконструкции теплотрассы от котельной <адрес> Воды протяженностью 150 метров (<адрес> Воды, участок от <адрес>, до <адрес>). Работы ведутся собственными силами Ответчика. Так как реконструкция теплотрассы участками в разный период времени нецелесообразна, теплотрассу планируется реконструировать согласно Заданию Концессионного соглашения от 15.07.2022г., и ввести единовременно в эксплуатацию в отопительный период 2026-2027 гг. Кроме того, в настоящее время готовится документация к внесению изменений в инвестиционную программу с целью ее уменьшения. Это связано с изменением экономической ситуации (с ДД.ММ.ГГГГ расторгнуты Концессионное соглашение, договоры аренды муниципального имущества, имущество передано администрации Ульчского муниципального района, Ответчик окончил деятельность по эксплуатации объектов тепловых и электрических сетей на территории <адрес> Ульчского муниципального района <адрес>) и необходимость оптимизации расходов и пересмотром технических решений для повышения эффективности и снижения затрат. Кроме того суду пояснила, что при реконструкции необходимо будет отключать горячую воду по всей протяженности тепловой сети. Просит суд учесть обстоятельства изложенные в отзыве и увеличить сроки выполнения работ до 12 месяцев.
В судебном заседании представитель третьего лица администрация Ульчского муниципального района Лобанова Г.А. в судебном заседании суду показала, что между администрацией Ульчского муниципального района Хабаровского края и ООО «ТЭК «Уссури» заключено концессионное соглашение, в рамках которого ООО «ТЭК УССУРИ» (концессионер) передано в концессию муниципальное имущество (сооружение-надземная теплотрасса, кадастровый номер №) для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района (с.Аннинские Минеральные Воды), но вместе с тем работы в рамках данного договора не проводятся.
Выслушав пояснение участников процесса, изучив и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласно ст.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон № 190-ФЗ) закрепляет общие принципы организации отношений в сфере теплоснабжения, в том числе: обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов; обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; обеспечение безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения.
В соответствии со ст.2 Закона № 190-ФЗ инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения инвестиционная программа в отношении деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения не разрабатывается и не утверждается.
В соответствии ч.4.1 ст.23 Закона № 190-ФЗ утвержденные инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, должны содержать необходимые и достаточные мероприятия для выполнения этими организациями обязательств по достижению включаемых в инвестиционные программы плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, иных технико-экономических показателей, предусмотренных концессионным соглашением.
В силу ч.6 ст.23.1 Закона № 190-ФЗ в случае, если создание и (или) реконструкция объектов теплоснабжения предусмотрены концессионным соглашением, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и сроки их достижения концессионером должны быть установлены в отношении каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой объекта теплоснабжения таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.
В соответствии с ч.1 ст. 44 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации инвестиционные программы концессионера должны содержать мероприятия, включенные в концессионное соглашение.
В судебном заседании установлено, что в соответствии с концессионным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТЭК УССУРИ» (концессионер) передано в концессию муниципальное имущество (сооружение-надземная теплотрасса, кадастровый номер №) для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района (с.Аннинские Минеральные Воды»).
Согласно п.4.9 соглашения предусмотрено, что объем и источник инвестиций, привлекаемых концессионером в целях реконструкции объекта соглашения, указывается в инвестиционной программе концессионера. Инвестиционная программа должна содержать мероприятия по реконструкции объекта соглашения, включенные в настоящее соглашение.
Распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ №-р утверждена инвестиционная программа ООО «ТЭК Уссури» по реконструкции системы теплоснабжения с. Аннинские Минеральные Воды Сусанинского сельского поселения Ульчского района в 2022-2035.
Пунктом 13 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, предусмотрено, что инвестиционная программа содержит финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и мероприятиям в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования, включая собственные средства регулируемой организации, учтенные при установлении цен (тарифов).
Так согласно п.1 финансового плана инвестиционной программы при установлении цен (тарифов) учтены собственные средства организации в размере 14 009,97 руб.
Пунктом 3.1.1.1 инвестиционной программы предусмотрено выполнение в 2022 году мероприятия: «Реконструкция отдельного участка тепловой сети диаметром 200 мм, протяженностью 312 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> до <адрес>);
Пунктом 3.1.1.2 инвестиционной программы предусмотрено выполнение в 2023 году мероприятия: «Реконструкция отдельных участков тепловой сети диаметром 200 мм, протяженностью 168 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> до <адрес> (ванный корпус); «Реконструкция отдельных участков тепловой сети диаметром 100 мм, протяженностью 144 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок <адрес> (корпус 4) до <адрес> (корпус 1);
Пунктом 3.1.1.3 инвестиционной программы предусмотрено выполнение в 2024 году мероприятия: «Реконструкция отдельных участков тепловой сети диаметром 100 мм протяженностью 106 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> (корпус 1) до <адрес> (корпус 2); «Реконструкция отдельных участков тепловой сети диаметром 68 мм протяженностью 207 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (участок от <адрес> до ГРП-83 п.м., участок от уз. 12 до <адрес>.м., участок от <адрес> (ванный корпус) до <адрес> (столовая) - 46 п.м.).
Вместе с тем проверкой установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ указанные выше мероприятия не выполнены.
Согласно схеме теплоснабжения Сусанинского сельского поселения до 2035 года, утвержденной постановлением администрации Ульчского района от ДД.ММ.ГГГГ №-па, село Аннинские Минеральные Воды и с. Сусанине являются зоной деятельности единой теплоснабжающей организации - ООО «ТЭК Уссури».
Указанные обстоятельства нарушают порядок владения и пользования объектом инфраструктуры ЖКХ, препятствуют своевременной модернизации коммунальных сетей, что в свою очередь создают угрозу нарушения режима теплоснабжения.
Как следует из материалов дела, прокуратурой Ульчского района Хабаровского края по поручению прокуратуры Хабаровского края проведена проверка исполнения законодательства в сфере реализации инвестиционных программ, по результатам которой установлено, что на основании концессионного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТЭК УССУРИ» (концессионер) не выполнены работы по реконструкции отдельного участка тепловой сети диаметром 200 мм, протяженностью 312 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> до <адрес>); реконструкции отдельного участка тепловой сети диаметром 200 мм, протяженностью 168 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> до <адрес> (ванный корпус); реконструкции отдельного участка тепловой сети диаметром 100 мм, протяженностью 144 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок <адрес> (корпус 4) до <адрес> (корпус 1); реконструкции отдельного участка тепловой сети диаметром 100 мм протяженностью 106 п.м., путем замены трубопроводы на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> (корпус 1) до <адрес> (корпус 2); реконструкции отдельных участков тепловой сети диаметром 68 мм протяженностью 207 п.м., путем замены трубопроводы на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (участок от <адрес> до ГРП-83 п.м., участок от уз. 12 до <адрес>.м., участок от <адрес> (ванный корпус) до <адрес> (столовая) - 46 п.м.
Выявленные нарушения ответчиком не устранены, что подтверждается представленными в материалы дела документами, а также пояснением представителя ответчика.
Доводы представителя ответчика, заявленные в возражениях на исковое заявление, на основании которых исковые требования признает частично, суд находит необоснованными и подлежащими отклонению, поскольку материалы дела не содержат каких-либо доказательств и ответчиком не предоставлено, того, что ответчик активно работает над выполнением мероприятий инвестиционной программы.
Кроме того, доводы представителя ответчика о том, что ответчиком закуплены необходимые материалы и частично выполнены работы по реконструкции отдельного участка тепловой сети диаметром 200 мм, протяженностью 312 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» протяженностью 150 метров, являются несостоятельными и не нашли своего подтверждения. Ответчиком не представлены доказательства выполнения указанных работ. Кроме того прокурор Ульчского района Хабаровского края Пронишев А.О. в судебном заседании пояснил, что частичное выполнение работ по реконструкции на указанном участке не возможно.
Невыполнение указанных обязанностей и ненадлежащее содержание имущества нарушает право неопределенного круга лиц на создание условий, гарантирующих надлежащее теплоснабжение, а также создают реальные предпосылки возникновения аварийной ситуации, которая может повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.
Таким образом, суд приходит к выводу о том, что заявленные прокурором исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Согласно ч. 1 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.
При этом как указано в части 2 указанной статьи в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.
Срок для производства работ определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, с учетом объема и характера выполняемых работ, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности.
Суд также не может согласиться с просьбой ответчика увеличить сроки выполнения работ до 12 месяцев, так как представитель ответчика в судебном заседании пояснила, что участки тепловой сети, относятся к открытой системе теплоснабжения, при реконструкции возникнет необходимость отключения горячего водоснабжения по всей протяженности тепловой сети, нарушается порядок владения и пользования объектом инфраструктуры ЖКХ, препятствуют своевременной модернизации коммунальных сетей, что в свою очередь создает угрозу нарушения режима теплоснабжения.
Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела, суд определяет разумный срок по исполнению решения суда 9 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда.
В соответствии со ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска, в соответствии со ст.103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов.
В соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 333.36 НК РФ прокуроры по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований от уплаты государственной пошлины освобождены.
Ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины. При таких обстоятельствах согласно подп. 3 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 20 000 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд, решил:
исковые требования прокурора Ульчского района Хабаровского края в защиту неопределённого округа лиц к ООО «ТЭК УССУРИ» о возложении обязанности выполнить определенные действия – удовлетворить.
Возложить на ООО «ТЭК УССУРИ» обязанность выполнить в течение 9 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу работы по реконструкции отдельного участка тепловой сети диаметром 200 мм, протяженностью 312 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> до <адрес>); реконструкции отдельного участка тепловой сети диаметром 200 мм, протяженностью 168 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> до <адрес> (ванный корпус); реконструкции отдельного участка тепловой сети диаметром 100 мм, протяженностью 144 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок <адрес> (корпус 4) до <адрес> (корпус 1); реконструкции отдельного участка тепловой сети диаметром 100 мм протяженностью 106 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (с. Аннинские Минеральные Воды, участок от <адрес> (корпус 1) до <адрес> (корпус 2); реконструкции отдельных участков тепловой сети диаметром 68 мм протяженностью 207 п.м., путем замены трубопровода на трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией» (участок от <адрес> до ГРП-83 п.м., участок от уз. 12 до <адрес>.м., участок от <адрес> (ванный корпус) до <адрес> (столовая) - 46 п.м.
Взыскать с ООО «ТЭК Уссури» в доход бюджета Ульчского муниципального района Хабаровского края государственную пошлину в размере 20 000 рублей.
Решение может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд через Ульчский районный суд Хабаровского края в течение месяца со дня вынесения в окончательной форме.
Решение в окончательной форме составлено 21.01.2026 года.
Судья: подпись
Копия верна: судья С.Г.Антоносян