ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
29 января 2026 года <адрес> края
Артемовский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Макаровой Н.С., при секретаре ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о взыскании убытков по договору подряда, судебных расходов, государственной пошлины, установил:
ФИО1 обратилась в суд с настоящим иском, в обоснование требований, указав, что <дата> между ФИО1 и ФИО2 был заключен договор подряда <номер> на ремонт жилого помещения.
В соответствии с п. 1.1. договора подрядчик обязался по заданию заказчика осуществить строительно-монтажные работы: ремонт ванной комнаты на объекте по адресу: <адрес>, принадлежащей на праве собственности истцу. Заказчик обязался оплатить и принять выполнены Подрядчиком работы в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором. Стоимость договора составила <номер> рублей (п. 2.1 Договора), из которых ФИО2 согласно п. 2.4.1 лично получил <номер> рублей в качестве аванса и <номер> рублей банковским переводом по номеру телефона + <номер> на закупку материалов. Передача наличных и банковский перевод денежных средств ФИО2 происходило по адресу: <адрес>, корпус 3, <адрес> присутствии супруга истца ФИО4 и дочери ФИО5
Истец добросовестно исполнил свои обязательства по Договору, ответчик получив указанные денежные средства приступил к начальной стадии работ и не исполнив обязательства по Договору перестал выходить на связь и появляться на объекте.
Заказчиком в адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении Договора с выплатой полученного аванса и расходов на материалы.
В связи с односторонним отказом ответчика от исполнения Договора истцу причинены убытки в виде выплаченного аванса в размере 100 000 рублей, оплаты материалов в размере 12 000 рублей, порчи имущества на сумму 9 165 рублей, всего на сумму 121 165 рублей.
Расчет процентов по правилам ст. 395 ГК РФ, при сумме задолженности 112 000 рублей, проценты за пользованием чужими денежными средствами составляют:
- с <дата> по <дата> (56 дн.): <номер>
- с <дата> по <дата> (49 дн.): <номер>.,
- с <дата> по <дата> (49 дн.): <номер>.,
- с <дата> по <дата> (42 дн.): <номер>.,
- с <дата> по <дата> (31 дн.): <номер>.
Таким образом, на момент подачи искового заявления проценты за использование денежными средствами составили <номер> руб.
Истец просит суд взыскать с ответчика ФИО2 в пользу истца ФИО1 сумму компенсации убытков, причиненных истцу вследствие отказа ответчика от исполнения договора подряда <номер> от <дата> в размере <номер>, проценты за пользование чужими денежными средствами на момент подачи искового заявления в размере <номер> взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами по день уплату средств истцу, расходы на оплату государственной пошлины <номер> рублей.
В судебном заседании истец ФИО1 требования поддержала, просила удовлетворить их в полном объеме. Пояснила, что до настоящего времени недостатки не устранены. Ответчик не выходит на связь. Всего истцом было оплачено <номер> рублей сразу и 12000 рублей было переведено за материалы, которые ответчик должен был купить.
Представитель истца ФИО6 по устному ходатайству поддержал заявленные требования в полном объеме. Указал, что обращались в полицию по данному факту, было отказано в возбуждении уголовного дела.
Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении слушания по делу не поступало, причины неявки суду неизвестны.
В соответствии с ч. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Согласно разъяснениям в п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата> <номер> «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.165.1 Гражданского кодекса РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.
Поскольку судом предприняты все меры для надлежащего уведомления ответчика о времени и месте судебного заседания, суд рассматривает дело в отсутствие неявившегося ответчика в соответствии со ст. 233 Гражданского процессуального кодекса РФ в порядке заочного производства.
Выслушав пояснения истца, представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Статьей 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В силу п. 1 ст. 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с Передачей ее результата заказчику.
В соответствии п 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов (промежуточные сроки).
В соответствии с п. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.
Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда (п. 2 ст. 711 ГК РФ).
В соответствии е п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Согласно п. 1 ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
Согласно п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Согласно ст. 728 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда заказчик на основании п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.
В соответствии с п. 1 ст. 737 ГК РФ, в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен – разумного срока. но не позднее двух лет (для недвижимого – пять лет) со дня приемки результата работы заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в ст. 723 ГК РФ прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.
В силу п. 3 ст. 723 ГК РФ если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Из материалов дела следует, что <дата> между ФИО1 и ФИО2 был заключен договор подряда <номер> на ремонт жилого помещения.
В соответствии с п. 1.1. договора подрядчик обязался по заданию заказчика осуществить строительно-монтажные работы: ремонт ванной комнаты на объекте по адресу: <адрес>, принадлежащей на праве собственности истцу. Заказчик обязался оплатить и принять выполнены Подрядчиком работы в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
В силу п. 2.1. Цена работы составила <номер> рублей, а именно, п. 2.4.1, п. 2.4.2, п. 2.4.3 оплата производится в следующем порядке: <номер> рублей аванс, <номер> рублей аванс выплачивается после выполнения работ по устройству кафельной плитки на пол и на половину объема стен, оставшуюся сумму в размере 32 000 рублей заказчик оплачивает по факту выполнения с момента подписания акта выполненных работ.
Срок выполнения работ определен в п. 3.1 согласно которому, начало работ с <дата> по <дата>.
Заказчик обязан создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, выполнить свои обязательства по настоящему Договору, принять результаты выполненных Подрядчиком работ. Произвести оплату по условиям настоящего Договора (п. 5.1. договора).
Из п. 7.1. договора следует, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящем договору стороны, кроме возмещения убытков, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 0,01 % от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки, но не более 1 % от его стоимости.
Подрядчик не исполнил работы по данному договору. Доказательств обратного суду не представлено.
Из экспертного заключения строительной экспертизы от <дата> следует, что объем работ, фактически выполненных ФИО2 на объекте, не соответствует условиям договора <номер> от <дата> и приложению к договору <номер>; рыночная стоимость строительно-монтажных работ, выполненных ФИО2, составляет <номер> рублей; рыночная стоимость работ и материалов, необходимых для ликвидации последствий строительно-монтажных работ, некачественно произведенных ФИО2 составляет <номер> руб.; стоимость работы необходимых для восстановления нарушенных конструктивных элементов, за вычетом стоимость выполненных работ, предусмотренных договором подряда <номер> от <дата> составляет <адрес> рублей.
В связи с ненадлежащим выполнение обязательств по договору подряда, истец направил в адрес ответчика уведомление о расторжении договора от <дата>, согласно которого договор будет расторгнут <дата> и просил возвратить заказчику 112 00 рублей до <дата>. Ответ на данную претензию так и не поступил.
Таким образом, поскольку работы по договору подряда были выполнены ненадлежащим образом, недостатки все указаны в представленной в материалы дела экспертизе, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию денежные средства за ненадлежащее выполнение обязательств по договору подряда в размере <номер> рублей. Поскольку помимо оплаченных средств по договору в размере <номер> рублей ответчик также причинил ущерб, при выполнении данных работ, таким образом, сумма в размере 9165 рублей также подлежит взысканию с ответчика в полном объеме.
Также истцом заявлены требования о взыскания процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.
Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Как следует из п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата> N 7 (ред. от <дата>) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.
Суд соглашается с началом периода, указанного истцом, с которого подлежат начислению проценты, вместе с тем, полагает необходимым произвести расчет процентов по дату вынесения решения суда 29.01.2026
Учитывая вышеизложенное, суд полагает, что с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму основного долга в размере <номер> руб. исходя из ключевой ставки Банка России, по правилам ст. 395 ГК РФ за период с за период с <дата> по <дата> в размере <номер> рублей.
В силу п. 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата> <номер> «О применении судами некоторых положений гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.
Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов, начисленных за периоды просрочки, имевшие место с <дата> по <дата> включительно, определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, а за периоды, имевшие место после <дата>, - исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения.
В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).
К размеру процентов, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395 ГК РФ, по общему правилу, положения статьи 333 ГК РФ не применяются (пункт 6 статьи 395 ГК РФ).
Таким образом, суд полагает возможным взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами с <дата> по день фактического исполнения решения суда.
В силу части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
На основании данных норм права с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины, в размере <номер> рублей (квитанция от <дата>).
Руководствуясь ст.ст. 194 – 198, 233 ГПК РФ, суд решил:
исковые требования ФИО1 к ФИО2 о взыскании убытков по договору подряда, судебных расходов, государственной пошлины, - удовлетворить.
Взыскать с ФИО2, <дата> года рождения (паспорт <номер>, выдан УМВД России по ПК <дата>) в пользу ФИО1, <дата> года рождения (паспорт <номер>, выдан УМВД России по ПК <дата>) стоимость убытков, по договору подряда <номер> от <дата> в размере <номер> рублей, проценты за пользованием чужими денежными средствами за период с <дата> по <дата> в размере <номер> рублей, и взыскивать их с <дата> по день фактического исполнения решения суда, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере <номер> рублей,
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Мотивированное решение изготовлено <дата>.
Судья Н.С. Макарова