РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
21 января 2026 года п. Могойтуй
Могойтуйский районный суд Забайкальского края в составе:
председательствующего судьи Ситко Т.И., при секретаре Батоболотовой А.Б., с участием помощника прокурора Могойтуйского района Забайкальского края Лыксыкова Р.А., истца Тудупова Д.Б., представителя ответчика ПАО «Россети Сибирь» Пальшиной Е.Ф. по доверенности, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску и.о. прокурора Могойтуйского района в интересах Тудупова Д.Б. к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
И.о. прокурора Могойтуйского района обратился в суд с указанным исковым заявлением, обосновав его следующим.
Прокуратурой Могойтуйского района в связи с поступлением обращения ФИО. об обращении в суд в защиту нарушенных прав и законных интересов его семьи, в том числе несовершеннолетних детей, о возложении обязанности на ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» по технологическому присоединению к электрическим сетям проведена проверка, в ходе которой установлено следующее.
<ДАТА> между Тудуповым Д.Б. и ПАО «Россети Сибирь» «Читаэнерго» (далее - сетевая организация) заключён договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № для электроснабжения индивидуального жилого дома, с кадстровым номером земельного участка №, для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом), расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего Тудупову Д.Б. на праве собственности.
Предметом вышеуказанного договора являлось технологическое присоединение энергопринимающих устройств Тудупова Д.Б. «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учётом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт (общая мощность с учётом ранее присоединённой 15 кВт); категория надёжности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ; максимальная мощность ранее присоединённых энергопринимающих устройств 5 кВт по уровню напряжения 0,23 кВ.
Обязанность по оплате стоимости по договору Тудуповым Д.Б. выполнена, что подтверждается представленной квитанцией, вместе с тем, несмотря на своевременную оплату, работы по технологическому присоединению не выполнены.
При обращении в ПАО «Россети Сибирь» «Читаэнерго» в связи с нарушением обязательств по договору № ПАО «Россети Сибирь» «Читаэнерго» ссылается на низкие тарифы, утверждённые для сетевой компании Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, занижением выпадающих доходов. Вместе с тем, взаимоотношения Сетевой компании и Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края не должны ущемлять права потребителей.
Согласно п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.
Бездействием сетевой организации нарушены права потребителя Тудупова Д.Б., его семьи, в связи с чем, ему причинён моральный вред.
ФИО1 является участником специальной военной операции. В доме, расположенном по адресу: <адрес>, в данное время проживает супруга с четырьмя несовершеннолетними детьми: <данные изъяты>. <данные изъяты>.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от №63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» установлено, что многодетной. семьёй в Российской Федерации является семья, имеющая трёх и более детей, статус которой устанавливается бессрочно.
Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, как отмечено Президентом Российской Федерации, который призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей, женщин и детей, которые относятся к социально незащищённой категории граждан, прокуратура района на основании обращения ФИО7 обращается в суд за защитой нарушенных прав многодетной семьи Тудупова Д.Б., которая нуждается в судебной защите. Также Тудупов Д.Б. является участником СВО, находящимся под особой защитой государства, и как указывает в своём заявлении, является юридически неграмотным.
Просит возложить на ПАО «Россети Сибирь» обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, с кадастровым номером земельного участка № в соответствии с условиями заключённого договора с Тудуповым Д.Б. об осуществлении технологического присоединения № от <ДАТА> в срок не позднее месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Тудупова Д.Б. в качестве компенсации морального вреда 50 000 рублей.
Стороной ответчика направлен отзыв на исковое заявление, в котором поясняет следующее. Между ПАО «Россети Сибирь» и Тудуповым Д.Б., заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <ДАТА> Срок выполнения составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до <ДАТА> размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от <ДАТА> № и составляет <данные изъяты> руб. Цена договора покрывает только затраты сетевой организации на подготовку и выдачу технических условий, выдачу документов об осуществлении присоединения. На сегодняшний день у Сетевой организации имеются обстоятельства, затрудняющие исполнение договора, заключенного с истцом. Выполнение указанных работ потребует капитальных вложений со стороны сетевой организации. Сумма средств, необходимых для технологического присоединения, превышающая плату, внесенную заявителем, подлежит финансированию за счет средств тарифа на передачу электрической энергии. Объемы льготного технологического присоединения при законодательном ограничении возможностей роста тарифа на передачу электрической энергии повлекли возникновение дефицита источника финансирования - тарифа на передачу электрической энергии. Действующее законодательство не предусматривает получение прибыли за счет технологического присоединения, т.е. доходы от данного вида деятельности не превышают, а зачастую ниже затрат на исполнение, договоров технологического присоединения. Исполнение обязательств Общества осуществляется за счет тарифа на передачу электрической энергии. Иного источника финансирования не имеется. Законом не предусмотрено получение прибыли, доходов (рентабельности) от деятельности по технологическому присоединению. Начиная с 2019 года ПАО «Россети Сибирь» находится в обстоятельствах острого дефицита денежных средств. По филиалу «Читазнерго» возникли трудности с исполнением мероприятий по технологическому присоединению, где требуются затраты на строительство объектов электросетевого хозяйства. ПАО «Россети Сибирь» приняты все возможные меры, направленные на исполнение обязательств Общества по договорам технологического присоединения, в том числе по изысканию источников финансирования. Для разрешения вопроса, ПАО «Россети Сибирь» обратилось к <адрес>, в Региональную службу по тарифам и ценообразованию <адрес>. По состоянию на <ДАТА> дефицит источника финансирования, необходимого для исполнения договоров технологического присоединения льготного характера составляет 2 525 746,82 тыс. руб. Факт недостаточности выделенного финансирования подтверждается Протоколом сверки по вопросам реализации мероприятий финансового оздоровлении филиала ПАО «Россети Сибирь» <адрес>. По результатам совещания при Заместителе Министра энергетики Российской Федерации озвучена проблема льготного технологического присоединения, сложившаяся в <адрес>, с учетом не покрытия текущих выпадающих доходов от льготного технологического присоединения, финансового состояния Общества, ПАО «Россети Сибирь» рекомендовано исполнить накопленные (просроченные) обязательства по льготному технологическому присоединению только к 2030 году. <ДАТА> на совещании под руководством Министра энергетики Российской Федерации отмечено о необходимости выработать и принять безотлагательные меры по стабилизации финансово - экономического состояния ПАО «Россети Сибирь», которое характеризуется чрезмерной долговой нагрузкой и риском дефолта. Компания не в состоянии своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по льготному технологическому присоединению, накопленный объем просроченных обязательств по льготному технологическому присоединению составляет 31,1 млрд руб. Финансово - экономическое состояние компании привело к отказу крупнейших кредитных организаций Российской Федерации в продлении кредитных линий и предоставлении заемного финансирования в 2025 году. Указывает, что имеются обстоятельства, затрудняющие исполнение договора, заключенного с истцом, которые в том числе обусловлены кадровым дефицитом в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». На <ДАТА> за 2024 год судами <адрес> вынесено 245 решений о понуждении Общества к исполнению договоров технологического присоединения с применением к обществу мер гражданской ответственности на сумму более 3000 тыс. руб. из них только сначала <ДАТА> вступило в законную силу 82 решения. 111 исковых заявлений с аналогичными требованиями находятся: на рассмотрении. Также УФАС по <адрес> в связи с просрочкой исполнения договоров в отношении ответчика вынесено в 2023 г. 72 постановления по которым Обществу назначены штрафы на общую сумму 38 млн. За 2024 г. - 94 постановления с взысканием штрафа на общую сумму 48 млн. руб. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца осложнено обстоятельствами, не зависящими от сетевой организации, в связи с которыми у ПАО «Россети Сибирь» отсутствует возможность выполнить мероприятия, определенные Договором, для осуществления технологического присоединения. Также указывает, что помимо значительных материальных затрат причиной несвоевременного исполнения договора, является поставка материалов для строительства линий электропередач. Для исполнения обязательств и обеспечения текущей деятельности Общество вынуждено привлекать кредитные денежные средства. Тяжелое финансовое положение Общества подтверждается показателями раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электрической энергии за период с 2016 года по 2022 год. Фактически, в деятельности по передаче электроэнергии складывается убыток. По Обществу выявлен убыток прошлых лет в размере 1 592 667 тыс. руб. Считает, что с учетом отсутствия финансирования на осуществление строительства, длительные сроки поставки материалов, необходимых для исполнения договоров, капитальное строительство линий электропередач, исполнение договора в установленный срок осуществить невозможно по объективным причинам. Указывает, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца осложнено обстоятельствами, не зависящими от сетевой организации, в связи с которыми у ПАО «Россети Сибирь» отсутствует возможность выполнить мероприятия, определенные Договором, для осуществления технологического присоединения. В случае принятия решения об удовлетворении исковых требований, полагает, что разумным сроком, в течение которого оно может быть исполнено не менее 6 месяцев, с момента вступления решения суда в силу. Относительно взыскания компенсации морального вреда указывает, что истцом не представлены надлежащие доказательства факта причинения ему нравственных и физических страданий и наличия взаимосвязи между ними и действиями ответчика. Полагает, что заявленный размер компенсации морального вреда является завышенным, иных обоснований не представлено, не соответствующим объему и существу нарушенного обязательства, и подлежит уменьшению до 3 000 руб. Также просит уменьшить установленную законом государственную пошлину, подлежащую уплате на 50% от общей суммы, подлежащей взысканию с ответчика при удовлетворении исковых требований.
В судебном заседании помощник прокурора Могойтуйского района Лыксыков Р.А. заявленные исковые требования поддержал, по основаниям изложенным в исковом заявлении, просил и удовлетворить.
Истец Тудупов Д.Б. в судебном заседании исковые требования поддержал, просил их удовлетворить.
Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» Пальшина Е.Ф. в судебном заседании исковые требования признала частично, в части неисполнения договора по подключению признала, просила предоставить ПАО срок для исполнения договора 6 месяцев, снизить размер морального вреда до 3 000 рублей, поскольку истцом не представлено доказательств причинения ему нравственных и физических страданий наличия взаимосвязи между ними и действиями ответчика, также просила снизить размер государственной пошлин, подлежащей взысканию с ответчика на 50 % о общей суммы.
Третье лицо филиал ПАО «Россети Сибирь» «Читаэнерго» извещено надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. Представитель в зал судебного заседания не явился.
Суд, на основании ст. 167 ГПК РФ рассматривает дело в отсутствие неявившихся лиц.
Выслушав стороны, исследовав представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.
<ДАТА> ФИО10 (супруга истца Тудупова Д.Б.) обратилась в прокуратуру Могойтуйского района Забайкальского края с жалобой на бездействие сетевой организации, просила обратиться в суд с исковым заявлением.
Согласно п.1 ст.26 Федерального закона №35-ФЗ от 26.03.2003г. «Об электроэнергетике» установлено что «технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством российской федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Постановлением Правительства Российской Федерации от <ДАТА> N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
Пункт 3 указанных Правил обязывает сетевую организацию выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, а пункт 6 устанавливает обязательность заключения для сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения.
<ДАТА> между ПАО «Россети Сибирь» и Тудуповым Д.Б. заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)» расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №, максимальная мощность энергопринимающего устройства 10 кВт (общая мощность с учетом ранее присоединенной 15 кВт); категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 5 кВт по уровню напряжения 0,23 кВ.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п. 5).
Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые устройства заявителя, указанные в технических условиях (п.6).
Согласно п.10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от <ДАТА> № и составляет <данные изъяты> руб., в том числе НДС 20% в сумме 2 297,64 руб.
Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п.21).
Плата за технологическое присоединение осуществлена Тудуповым Д.Б. <ДАТА> в сумме <данные изъяты> руб., следовательно, договор заключен <ДАТА>, срок исполнения договора <ДАТА>.
На момент рассмотрения дела условия договора ответчиком не исполнены, технологическое присоединение объекта к электрическим сетям не осуществлено.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, заказывающий либо имеющий намерение заказать услуги для личных нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей) и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.
В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
На основании п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. 12.1, 14, 34 указанных Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
В соответствии с п. 4 Правил №861 любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с указанными Правилами.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.
Согласно подпункту "в" пункта 7 Правил №861 стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.
К заявителям, указанным в пункте 14 Правил, относятся физические лица, направляющие заявки в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
Согласно пункту 15 Правил договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Разделом X Правил технологического присоединения (пункты 103 - 112) урегулированы особенности технологического присоединения заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13.2 - 13.5 и 14 настоящих Правил. Пунктом 103 Правил технологического присоединения предусмотрено, что договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12 (1) и 14 настоящих Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета. При этом в силу пункта 104 наличие заключенного заявителями, указанными в пунктах 12 (1) и 14 настоящих Правил, договора подтверждается документом об оплате такими заявителями счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил. Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, со дня оплаты заявителем счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил.
В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункты 1, 4).
В соответствии с п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами императивным нормам, действующим в момент его заключения.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).
В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права, то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.
Согласно ч. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
Исходя из условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14 января 2025 г., срок исполнения обязательств сетевой организации составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора (п. 5 договора) и истек 14 июля 2025 г.
При таких обстоятельствах, поскольку ответчиком не осуществлено технологическое присоединение принадлежащего истцу объекта в соответствии с договором, при отсутствии доказательств, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, к которым невозможно отнести отсутствие у ответчика необходимых денежных средств, суд приходит к убеждению о нарушении прав истца, как потребителя, и считает необходимым возложить на ПАО «Россети Сибирь» обязанность по осуществлению технологического присоединения.
В соответствии с п. 1 ст. 151 Гражданского кодекса РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
Статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
В п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» содержится разъяснение о том, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом в каждом конкретном случае с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.
При установлении нарушения со стороны ответчика ненадлежащего исполнения заключенного между сторонами договора, исходя из объема нарушений и его длительности, принимая во внимание, что договор не исполнен до настоящего времени, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика компенсации морального вреда с учетом принципа разумности и справедливости в размере 5 000 руб.
На основании п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» в пользу истца с ответчика подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 2 500,00 руб.: (5 000 : 2).
В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.
С учетом длительности неисполнения обязательств по договору суд полагает необходимым установить срок для исполнения решения суда три месяца с момента вступления решения суда в законную силу.
В силу статьи 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. При таком положении на основании положений статьи 333.19 Налогового Кодекса РФ с ответчика следует взыскать государственную пошлину в доход местного бюджета в сумме 3 000 рублей (требование неимущественного характера).
Вместе с тем представителем ответчика заявлено ходатайство об уменьшении ее размера.
В силу статьи 90 ГПК РФ основания и порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
На основании п. 2 ст. 333.20 НК РФ, Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции или мировые судьи, исходя из имущественного положения плательщика, вправе освободить его от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым указанными судами или мировыми судьями, либо уменьшить ее размер, а также отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 настоящего Кодекса.
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 64 НК РФ отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена заинтересованному лицу, финансовое положение которого не позволяет уплатить этот налог в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность уплаты указанным лицом такого налога возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка, при наличии хотя бы одного из следующих оснований: имущественное положение физического лица (без учета имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание) исключает возможность единовременной уплаты налога.
Предоставление отсрочки (рассрочки) уплаты государственной пошлины лицу, имущественное положение которого не позволяет исполнить обязанность по уплате государственной пошлины на этапе обращения суд, направлено на обеспечение доступности правосудия и реализацию права на судебную защиту, одной из целей которой является своевременность восстановления нарушенных прав и законных интересов заинтересованного лица.
Заявляя соответствующее ходатайство, представитель ответчика ссылается на финансовое состояние организации, наличие кредиторской задолженности, просила снизить размер взыскиваемой государственной пошлины на 50 %.
При таких обстоятельствах суд полагает, что имеются основания для уменьшения подлежащей взысканию с ответчика государственной пошлины на 50 %, то есть до 1 500 руб., принимая во внимание финансовое положение организации – ответчика, подтвержденное представленными в материалы дела документами.
Руководствуясь статьями 194 - 199 ГПК РФ суд,
РЕШИЛ:
Исковые требования и.о. прокурора Могойтуйского района в интересах Тудупова Д.Б. удовлетворить частично.
Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327) осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения по объекту, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером земельного участка №, в соответствии с условиями заключенного договора с Тудуповым Д.Б. (№) об осуществлении технологического присоединения № от <ДАТА>, в течение 3 (трех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.
Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327) в пользу Тудупова Д.Б. (№) компенсацию морального вреда в размере 5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп., штраф 2 500 (две тысячи пятьсот) руб. 00 коп., а всего 7 500 (семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327) в доход бюджета Могойтуйского муниципального округа государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд через Могойтуйский районный суд в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Решение в окончательной форме изготовлено 22 января 2026 года.
Председательствующий судья Т.И. Ситко