ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«20» мая 2026 года г. Новосибирск
Советский районный суд г. Новосибирска в составе:
председательствующего судьи Глебовой Н.Ю., при секретаре судебного заседания Савостиной А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению АО «РЭС» к Плотникову В. Н. о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,
УСТАНОВИЛ:
АО «РЭС» обратилось в суд с иском к Плотникову В.Н. о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В обоснование иска указано, что между АО «РЭС» и Плотниковым В.Н. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 13.10.2014.
В соответствии с условиями договора № от 13.10.2014 АО «РЭС» обязалось осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя – объектов 1-й очереди строительства ДНП по адресу: <адрес> (земельные участки с кадастровыми номерами: <данные изъяты>), а Плотников В.Н. – внести плату за технологическое присоединение объектов и выполнить предусмотренные данным договором мероприятия по технологическому присоединению.
Согласно п. 8 договора Плотников В.Н. обязался надлежащим образом выполнить мероприятия по технологическому присоединению и уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.
В соответствии с п.2. Дополнительного соглашения № от 16.10.2017 к Договору № от 13.10.2014 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до 13.10.2019. Однако Плотников В.Н. допустил существенное нарушение установленного договором срока, не уведомил АО «РЭС» о выполнении возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению объектов по указанному договору, допустил просрочку исполнения обязательств за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению.
Истец направил в адрес Плотникова В.Н. претензию № от 21.08.2024 с требованиями оплатить неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по указанному договору, однако, претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения.
Истец с учетом уточнений просит взыскать с Плотникова В.Н. в пользу АО «РЭС» неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению: по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 13.10.2014 за период с 31.12.2022 по 02.12.2025 в размере 146 493,99 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4 802 руб.
Представитель истца в судебном заседании доводы искового заявления поддержал, просил их удовлетворить в полном объеме.
Ответчик Плотников В.Н. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки в суд не сообщил. Ранее участвуя в судебном заседании, возражал против удовлетворения исковых требований. Ответчик считает, что неустойка не предусмотрена условиями договора, он намеревается продлить срок исполнения технологических условий, намерен выступить с предложением о заключении мирового соглашения с АО «РЭС».
Руководствуясь положениями статей 167, 233 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд принимает решение о рассмотрении дела в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.
Суд, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, пришел к следующим выводам.
13.10.2014 между сетевой организацией АО «РЭС» и заявителем ООО «Управляющая компания «Раздолье»», в лице генерального директора Плотникова В.Н., заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №. Условиями договора предусмотрено, что АО «РЭС» обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – объектов первой очереди строительства ДНП, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергии), с учетом следующих характеристик:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 466,82 кВт, в том числе:
категория надежности III;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 (кВ);
максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств кВт (отсутствует).
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
Согласно п. 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объектов 1 очереди строительства ДНП, расположенных по адресу: <адрес> (земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>).
Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора.
Согласно п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение составил 116 779,69 руб., в том числе НДС (18%) - 17 813,85руб.
Пунктом 17 договора предусмотрено, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору, такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (л.д. 32-33).
Дополнительным соглашением № от 16.10.2017 к договору № от 13.10.2014 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до 13.10.2019.
12.07.2023 соглашением о замене стороны от № (с условием уступки права требования) к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 13.10.2014 осуществлена замена стороны договора ООО «Управляющая компания «Раздолье на Плотникова В. Н. (л.д. 21-22), по условиям которого новый заявитель принимают на себя право требования технологического присоединения энергопринимающего устройства объектов 1-й очереди строительства ДНП, максимальной мощностью 466Ю82 кВт из них: 135 кВт – 1-й этап, 331,82 кВт-2й этап, категории надежности электроснабжения III, по адресу: <адрес> (земельные участки с кадастровыми номерами: <данные изъяты>), к электрической сети Сетевой организации, а также в полном объеме все права и обязанности заявителя, в том числе ранее возникшие, предусмотренные договором № от 13.10.2014 об осуществлении технологического присоединения к электросетям, дополнительным соглашением № от 26.05.2015, дополнительным соглашением № от 16.10.2017, дополнительным соглашением № от 12.09.2019, с Приложением № – техническими условиями № от 17.09.2014, № от 12.05.2015, № от 15.09.2017, № от 03.09.2019, заключенными между сетевой организацией и заявителем.
Из представленного в материалах дела расчета задолженности следует, что общий размер платы по договору составляет 118 759 руб., сумма неустойки по договору № от 13.10.2014 за период с 31.12.2022 по 02.12.2025 составил 146 493,99 руб. (л.д. 65).
В адрес ответчика истцом направлена претензия № от 21.08.2024 с требованиями оплатить неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по указанному договору, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения (л.д. 16).
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения, а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт «е» пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»).
По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения, а заявитель обязан выполнить свою часть этих мероприятий и внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт "е" пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Правил N 861).
Указанный договор представляет собой двусторонний возмездный договор, регулирование отношений по которому производится как специальным энергетическим законодательством, так и нормами главы 39 ГК РФ, а также общими положениями об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).
Обязательство сетевой организации по технологическому присоединению является обязательством по достижению определенного результата, заключающегося в установлении технической возможности получения заявителем электрической энергии для удовлетворения своих нужд.
Согласно пп. «в» п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки;
В соответствии с п. 7 указанных Правил, настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:
а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;
б) заключение договора;
в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;
г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13, 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, которые используются физическими лицами для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется;
д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).
В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами и для выдачи объектами микрогенерации заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии.
Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема (выдачи объектами микрогенерации) напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);
е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению N 1 (для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме согласно приложению N 1(1), а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил).
В силу п. 16 (6) Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:
а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;
б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;
в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;
г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.
Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.
В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
На основании статьи 331 ГК РФ положение о неустойке может быть включено в качестве одного из условий договора, а также может быть заключено отдельно от обеспеченного неустойкой обязательства. Независимо от того, где содержатся условия о неустойке, они должны быть совершены в письменной форме.
Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.
Согласно п. 4 ст. 421 ГПК РФ, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О и постановлении Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 N 5467/14, неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором. Суд должен установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.
Принимая во внимание фактические обстоятельства дела и приведенные нормы, учитывая, что договору № от 13.10.2014 предусмотрены условия взыскания неустойки в случае нарушения сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренные договорами, а ответчик в соответствии со ст. 56 ГПК РФ доказательств исполнения обязательств перед истцом суду не представил, доводы иска и размер неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям не оспорил, в связи с чем, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению: по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 13.10.2014 за период с 31.12.2022 по 02.12.2025 в размере 146 493,99 руб.
В силу ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на государственную пошлину в сумме 4 802 рублей.
Руководствуясь статьями 194 – 199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования – удовлетворить.
Взыскать с Плотникова В. Н. (<данные изъяты>) неустойку по договору об осуществлении технологического присоединения № от 13.10.2014 за период с 31.12.2022 по 02.12.2025 в размере 146 493,99 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 802 руб.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Заочное решение суда подлежит отмене, если суд установит, что неявка ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и при этом ответчик ссылается на обстоятельства и представляет доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Председательствующий Глебова Н.Ю.
Мотивированное решение изготовлено 20.07.2026