РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
«29» сентября 2026 года г. Новокузнецк
Новокузнецкий районный суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Жегловой Н.А., при секретаре судебного заседания Васильевой А.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Марченко Валерия Ивановича к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ:
Марченко В.И. обратился в Новокузнецкий районный суд Кемеровской области с иском к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей.
Требования мотивирует тем, что 29.12.2025 между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь» был заключен типовой договор №.4200.4666.25 об осуществлении технологического оборудования к электрическим сетям.
Согласно Техническим условиям № для присоединения к электрическим сетям, сетевая организация обязуется: выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.
Оплата по Договору была, произведена в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается банковским чеком на сумму 67 185,60 рублей.
Тем не менее, ответчик приступить к работам отказался в одностороннем порядке, и ДД.ММ.ГГГГ истец обратился к Сетевой организации с заявлением о расторжении договора.
Ответчиком были составлены Соглашение о расторжении договора №.4200.4666.25 от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи работ.
Согласно п. 6 Соглашения, сетевая организация после расторжения договора, обязуется перечислить уплаченные по Договору денежные средства в размере 57 532,96 рубля в течение 95 календарных дней.
В п. 4. Соглашения указано, что сетевой организацией по Договору выполнены мероприятия в части подготовки, выдачи, согласования технических условий на сумму 9 652,64 рубля.
Соглашение и акт приема-передачи работ истец не подписал, т.к. ответчик никаких действий по договору не совершил, подготовка технической документации является внутренним, документооборотом ответчика, отдельно цена за документы Договором не предусмотрена, их истец не заказывал, и в случае передачи истцу документов, никаким образом истец не сможет их использовать по назначению. Требование об оплате документации является неосновательным обогащением, согласно статьи № Гражданского кодекса РФ, и не может быть истолковано, как исполнение договора в части.
Кроме того, действиями ответчика истцу нанесен моральный вред. Истца, не только обманули, пообещав подключить к электрическим сетям, но и потребовали за обман еще и оплату в размере 9 652 рубля. При этом, с момента подписания Соглашения ответчик будет, незаконно пользоваться его денежными, средствами еще 95 дней.
ДД.ММ.ГГГГ ответчику была передана претензия. Добровольно ответчик вернуть деньги отказался.
Согласно приложенного отчета, сумма пени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 5 623,80 рубля.
С учетом изложенного просил суд: Расторгнуть договор №.4200.4666.25 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического оборудования к электрическим сетям, заключенный между истом и ответчиком - ПАО «Россети Сибирь». Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу истца: уплаченные по договору денежные средства в размере 67 185,60 рублей; пеню за пользование чужими денежными средствами в размере 5 623,80 рубля и по день исполнения решения суда; компенсацию морального вреда 50 000 рублей; штраф в размере 50% от суммы, взысканной с ответчика в пользу истца. Все судебные издержки возложит на ответчика.
В процессе рассмотрения истцом представлено уточненное исковое заявление, согласно которому, из приложенного отчета, сумма пени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 437 378,26 рублей (согласно статье 28 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей
С учетом уточненных требований, просит суд:
Расторгнуть договор №.4200.4666.25 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического оборудования к электрическим сетям, заключенный между истцом ФИО1 и ответчиком - ПАО «Россети Сибирь».
Взыскать с ответчика - ПАО «Россети Сибирь» в пользу истца ФИО1 уплаченные по договору денежные средства в размере 67 185,60 рублей; пеню в размере 67 185,60 рублей; компенсацию морального вреда 50 000 рублей; штраф в размере 50% от суммы, взысканной с ответчика в пользу истца.
От требований о взыскании неустойки по ст.395 ГПК РФ отказывается.
В соответствии с ч.1 ст.39 ГПК РФ, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.
На основании изложенного, суд принимает заявление и рассматривает дело по уточненным исковым требованиям.
Истец ФИО1 и его представитель ФИО5, действующий на основании доверенности в судебном заедании на уточненных исковых требованиях настаивали в полном объеме по изложенным в исковом заявлении основаниям и предоставленному расчету.
Ответчик ПАО «Россети Сибирь» в суд не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, ходатайствует о рассмотрении дела в свое отсутствие. Предоставил письменные возражения, в которых с исковыми требованиями не согласны, в связи со следующим.
«По условиям Договора об осуществлении ТП, фактическое технологическое присоединение ЭПУ заявителя к сети Сетевой организации (фактический прием (подачу) напряжения и мощности) возможно только при условии взаимного исполнения обязательств по договору его сторонами.
Между Ответчиком и Истцом заключен договор технологического присоединения №.4200.4666.25 от ДД.ММ.ГГГГ.
В п. 5. Договора, установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, который составляет 30 рабочих дней со дня заключения договора.
Таким образом, срок исполнения обязательств наступил 19.02.2026г.
В соответствии с п.8 договора заявитель обязуется:
- надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению от точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, указанных в технических условиях;
- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению от точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий.
- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организацией.
Заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий. Таким образом, истцом не представлено доказательств выполнения своих обязательств, уведомления в адрес Сетевой организации не направил, акт приемки прибора учета и ввода в эксплуатацию не составлялся.
ДД.ММ.ГГГГ в адрес ПАО «Россети Сибирь» поступило заявление о расторжении договора технологического присоединения. Уведомление было получено ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ заявителем было получено соглашение о расторжении договора, с содержимым которого он не согласился, уведомив сетевую организацию в письменном виде. Однако, необходимо учитывать, что основания для расторжения договора предусмотрены специальными нормами права, что в свою очередь ставит их в приоритет над общими нормами законодательства, так как нормы Закона о защите потребителей распространяются на договорные отношения в сфере технологического присоединения в части, не урегулированной Правилами №.
Данный вывод подтверждается п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», который указывает следующее:
Если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются в том числе специальными законами РФ, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, неурегулированной специальными законами.
Это обусловлено тем, что подл, "в" п. 16 Правил уже предусмотрена ответственность за данное нарушение.
Поскольку, на сегодняшний день договор еще не расторгнут, в связи с отказом заявителя от подписания СОР, то о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами речи быть не может. Кроме того, представленный расчет процентов арифметически неверен, поскольку рассчитан за неверный период.
Требование истца о компенсации морального вреда, не обосновано и документально не подтвержден размер заявленного морального вреда. Кроме того не подтверждено наличие необходимой совокупности элементов, предусмотренных статьей 1069 ГК РФ, порождающей обязательства по возмещению морального вреда в отношении истца.
По требованию о возмещении судебных расходов, учитывая, что дела, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям рассматриваются на основании императивных норм права, и не являются сложными по своей структуре и особенностям, а также то, что дело 2-1372/2026 было рассмотрено судом за два заседания, и нарушение условий договора не оспаривалось со стороны ПАО «Россети Сибирь», то заявленная стоимость расходов на услуги представителя является несоразмерной, завышенной по сравнению с аналогичными делами. Кроме того, в нарушение п.6 ст.132 ГПК РФ ПАО «Россети Сибирь» не были направлены приложения к исковому заявлению, что является препятствием для подготовки правовой позиции по данному вопросу.
На основании изложенного, руководствуясь действующим законодательством РФ, просит отказать в удовлетворении исковых требований по делу № в заявленном размере.»
Представитель третьего лица Управление Роспотребнадзора в суд не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, ходатайствует о рассмотрении дела в свое отсутствие. Предоставил письменное заключение, согласно которому в соответствии с ч. 1 ст. 47 ГПК РФ, п. 5 ст. 40 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от ДД.ММ.ГГГГ №, Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Кемеровской области - Кузбассу в <адрес> и Новокузнецком районе вступает в процесс по иску потребителя ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» и дает заключение по делу по инициативе лица участвующего в рассмотрении дела в целях защиты прав потребителя для приобщения к материалам дела и дальнейшего рассмотрения.
На основании представленных документов, Управление Роспотребнадзора считает:
Требование потребителя о расторжении договора №.4200.4666.25 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения оборудования к электрическим сетям, является законным с учетом положений ст. 32 Закона №;
Требование потребителя о взыскании денежных средств, уплаченных по договору, является законным при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору, с учетом положения ст. 32 Закона №;
Требование потребителя о взыскании неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, является законным, однако, сумма неустойки в данном случае, рассчитывается в соответствии с подп, в) п. 16 Правил №.
Право на компенсацию морального вреда, причиненного потребителю, закреплено ст. 15 Закона №. Размер этой компенсации определяется судом при наличии вины со стороны причинителя вреда (ответчика), не зависит от размера возмещения имущественного вреда, стоимости товара или суммы подлежащей взысканию неустойки и должен основываться на характере и объеме причиненных потребителю нравственных физических страданий (ст. ст. 151, 1099, 1101 ГК РФ);
С учетом положений статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований истца в вышеизложенной части, суд должен взыскать с ответчика штраф в размере 50% от присужденной в конечном итоге суммы за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя;
Право на возмещение судебных расходов закреплено ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.»
Свидетель ФИО3 в судебном заседании пояснила, что истец ее отец. Ей известно, что в декабре 2025г. был с ответчиком заключен договор, произведена оплата, но условия договора ответчиком не выполнены. Из 5 раз дозвониться удалось только один раз, когда ей перезвонили, она высказала свой вопрос, ей пообещали позвонить, но так никто и не связался. До сегодняшнего дня условия договора так и не выполнены.
В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующем об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве.
Согласно ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.
Принимая во внимание положения ст. 167 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.
Выслушав истца, его представителя, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
В соответствии со 26 статьей Федерального закона N 35-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.
Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических лиц и физических лиц, процедура технологического присоединения, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и критерии наличия (отсутствия) технологической возможности технологического присоединения установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861.
Пунктом 3 Правил предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
Пункт 6 Правил предусматривает, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.
В соответствии с п. 7 Правил технологического присоединения настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:
а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, увеличить объем максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности без пересмотра (увеличения) величины максимальной мощности, но с изменением схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;
б) заключение договора;
в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;
г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18(1) 18(4) настоящих Правил не требуется;
д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);
е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению №, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил).
Договор об осуществлении технологического присоединения заключается между сетевой организацией и лицом, намеревающимся осуществить технологическое присоединение, на основании поданной заявки.
Согласно пп. «а» п. 16 Правил технологического присоединения договор должен содержать перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.
В соответствии с пп. «б» п. 16 Правил технологического присоединения срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 1 года для заявителей для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт и если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности.
Обязанность по неуклонному соблюдению Правил технологического присоединения, в том числе обязанности по совершению предписанных Правилами действий юридически возникает у сетевой организации с момента поступления заявки.
При этом пунктом 16(3) Правил технологического присоединения на ПАО «Россети Сибирь» возложена обязанность выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств до границы земельного участка, в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами.
Из системного толкования п. 3, п. 6, п. 16(1), п. 16(3) Правил технологического присоединения следует, что сетевая организация, в сроки, установленные в пп. «б» п. 16 Правил технологического присоединения, обязана выполнить все предусмотренные мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные в договоре, в том числе мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства и, если необходимо, то путем урегулирования отношений с третьими лицами.
В связи, с чем надлежащим исполнением обязанностей по договору будет являться результат, который позволяет выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств. При этом пп. «б» п. 16 Правил технологического присоединения в зависимости от энергопринимающих устройств, сложности процедуры технологического присоединения, в том числе от объема строительства, установлены соответствующие разумные сроки. Порядок и сроки выполнения конкретных мероприятий по технологическому присоединению в пределах, установленных в пп. «б» п. 16 Правил технологического присоединения максимальных сроков, не установлены.
В соответствии с положениями статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.
Судом установлено, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.4200.4666.25.
Согласно п. 1 Договора ответчик принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) "Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)", в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 10 кВт по уровню напряжения 0,23 кВт.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора.
Согласно п. 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения "Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)", расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, Кемеровская <адрес>, <адрес>.
Согласно п. 3 Договора точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
Согласно п. 4 Договора технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.
Согласно п.5 Договора, а также п.13 Технических условий, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней со дня заключения договора. (ДД.ММ.ГГГГ).
Согласно п. 6 Договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).
В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.
Согласно п. 8 Договора заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ); после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.
Согласно п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от ДД.ММ.ГГГГ № с изменениями, внесенными Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от ДД.ММ.ГГГГ №, от 10.04.2025г №, от ДД.ММ.ГГГГ № и составляет 67185,60 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 11 197,60 рублей. размер платы подлежит изменению при изменении ставки НДС без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
Пунктом 11 договора предусмотрено, внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".
Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации. (п. 12 Договора).
Оплата по договору произведена истцом ДД.ММ.ГГГГ в размере 67 185,60 рублей, что подтверждается банковским чеком по операции от ДД.ММ.ГГГГ.
Тем не менее, как указано в исковом заявлении и подтверждается материалами дела, ответчик приступить к работам отказался в одностороннем порядке.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к Сетевой организации с заявлением о расторжении договора.
ПАО «Россети Сибирь» были составлены Соглашение о расторжении договора №.4200.4666.25 от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи работ.
В п. 4. Соглашения указано, что сетевой организацией по Договору выполнены мероприятия в части подготовки, выдачи, согласования технических условий на сумму 9 652,64 рубля.
Согласно п. 6 Соглашения, сетевая организация после расторжения договора, обязуется перечислить уплаченные по Договору денежные средства в размере 57 532,96 рубля в т.ч. НДС 9 456,96 рублей в течение 95 календарных дней с даты поступления в Сетевую организацию подписанного экземпляра настоящего соглашения.
Истец ссылается на то, что данное соглашение и акт приема-передачи работ подписано им не было, т.к. ответчик никаких действий по договору не совершил, подготовка технической документации является внутренним, документооборотом ответчика, отдельно цена за документы Договором не предусмотрена, их истец не заказывал, и в случае передачи ему документов, никаким образом не смог их использовать по назначению.
Кроме того, судом установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней со дня заключения договора. (п.1.5 Договора).
Оплата по Договору была произведена в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается документально.
Работы выполнены не были, что также подтверждается показаниям свидетеля ФИО3, и не оспорено ответчиком.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к ПАО «Россети Сибирь» с заявлением о расторжении договора.
В силу преамбулы Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от ДД.ММ.ГГГГ №, потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Таким образом, заключив указанный договор технологического присоединения оборудования к электрическим сетям для удовлетворения личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, ФИО1 вступил с ПАО «Россети Сибирь», в возмездные правоотношения, регулируемые соответствующими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации
В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Согласно ст. 422 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).
В соответствии с ч. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
На основании ч. 1 ст. 408 ГК РФ надлежащее исполнение прекращает обязательство.
В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Как разъяснено в пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» при толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.
В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом «г» пункта 3 Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № при отнесении споров к сфере регулирования Закона о защите прав потребителей следует учитывать, что под услугой следует понимать действие (комплекс действий), совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых услуга такого рода обычно используется, либо отвечающее целям, о которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении возмездного договора.
На основании ст.32 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 (ред. от 28.12.2025с изм. от ДД.ММ.ГГГГ) "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
В силу п. 1 ст. 28 Закона от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 (ред. от 28.12.2025с изм. от ДД.ММ.ГГГГ) "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Учитывая наличие у истца безусловного права на отказ от исполнения договора, установленного ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца о расторжении договора №.4200.4666.25 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь», а также о взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств в размере 67 185,60 рублей уплаченные по договору №.4200.4666.25 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
При этом суд соглашается с доводом истца о том, что подготовка технической документации является внутренним, документооборотом ответчика, отдельно цена за документы Договором не предусмотрена, их истец не заказывал, и в случае передачи истцу документов, никаким образом истец не сможет их использовать по назначению, поскольку договором предусмотрена оплата услуг за технологическое присоединение и отсутствует указание за оплату услуг по составлению технических условий. Доказательств обратного суду представлено не было.
Истцом также заявлено требование о взыскании пени (неустойки) в размере 67 185,60 рублей, на основании ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей». Мотивируя тем, что ДД.ММ.ГГГГ ответчику была передана претензия, добровольно ответчик вернуть деньги отказался.
Требование потребителя о взыскании неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, является законным, однако, сумма неустойки в данном случае, рассчитывается в соответствии с подп. в) п. 16 Правил №.
Подпунктом "в" пункта 16 Правил технологического присоединения предусмотрена мера ответственности сторон (законная неустойка) за несвоевременное исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
В силу пункта 4 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).
Учитывая, что заключенный между сторонами договор является публичным, положение о неустойке за несвоевременное исполнение обязательств в соответствии с п. 4 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации является обязательным для сторон и, как следствие, Правила технологического присоединения в отношении ответственности сторон договора о технологическом присоединении (абз. 3 подп. "в" п. 16 Правил технологического присоединения) распространяют свое действие на заключенный между сторонами договор №.4200.4666.25 от ДД.ММ.ГГГГ.
Следовательно, неустойка не может быть взыскана в соответствии со ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей».
Исходя из содержания пункта 18 указанного договора, стороны согласовали применение меры ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, на момент нарушения обязательств.
Истец выполнил свои обязательства в полном объеме, а ответчик допустил нарушения, т.е. имеются все основания для взыскания неустойки в размере 0,25%.
Пунктом договора 17 предусмотрена ответственность сторон, в данном случае если сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договора, обязан уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.
Согласно ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ) (п.75 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").
Судом установлено, что ФИО1 исполнена обязанность по договору от ДД.ММ.ГГГГ, оплата стоимости технологического присоединения истцом произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 67 185,60 рублей, что подтверждается чеком по операции. …
В соответствии с абз. 3 пп. "в" п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861 (далее - Правила), за несоблюдение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в п. п. 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей (1 100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) Правил), сторона обязана уплатить другой стороне договора неустойку, равную пяти процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае, если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей (1 100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном абз. 3 пп. "в" п. 16 Правил порядке за год просрочки.
ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с условиями договора от ДД.ММ.ГГГГ обязано было в срок до ДД.ММ.ГГГГ (30 рабочих дней) исполнить свои обязательства по договору и осуществить технологическое присоединение дома истца к электрическим сетям.
Истцом представлен расчет неустойки:
Сумма долга, включая НДС: 67 185,60 рублей.
Период начисления процентов: с ДД.ММ.ГГГГ по 14.08.2026= количество дней просрочки 197. Сумма неустойки: 397 066,90 рублей.
С данным расчетом суд согласиться не может, в виду следующего:
В соответствии с пунктом 10 размер платы за технологическое присоединение составляет 67 185,60 рублей.
Как следует из п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней со дня заключения договора.
П. 21. договора предусмотрено, что договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.
Исходя из прямого толкования договора, обязательства по технологическому присоединению должны быть выполнены Сетевой организацией в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были нерабочие праздничные дни).
Судом установлено, что до настоящего времени технологическое присоединение не выполнено.
В пункте 17 договора стороны установили, что сторона нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.
Исходя из обязанности Сетевой организации не позднее ДД.ММ.ГГГГ осуществить технологическое присоединение, размер неустойки будет следующим:
С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ = 178 дней.
67 185,60 х 0.25% х 178 = 29 897,59 рублей.
Поскольку сетевой организацией нарушено обязательство по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО1 исковые требования о взыскании неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подлежат удовлетворению в размере 29 897,59 рублей.
Истом заявлены также требования о взыскании компенсации морального вреда.
В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Согласно пункту 2 статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
Поскольку судом установлен факт нарушений прав истца ФИО1 как потребителя услуг, принимая во внимание характер нарушенного обязательства, период его неисполнения, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей.
В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Как разъяснено в п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.
Поскольку в добровольном порядке ответчик не удовлетворил требование потребителя о подключении дома к электроэнергии, суд взыскивает с него в пользу истца штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Размер штрафа, взыскиваемого в пользу истца, составит 51 041,60 рублей, согласно следующему расчету: (67 185,60 рублей + 29 897,59 рублей + 5 000 рублей) ? 50%.
Согласно ч.1 ст.103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина, - в соответствующий бюджет, согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.
Вместе с тем согласно п. 3 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче в суды общей юрисдикции, а также мировым судьям исковых заявлений имущественного характера и (или) исковых заявлений, содержащих одновременно требования имущественного и неимущественного характера, плательщики, указанные в п. 2 настоящей статьи, освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае, если цена иска не превышает 1 000 000 рублей. В случае если цена иска превышает 1 000 000 рублей, указанные плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации и уменьшенной на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 рублей.
Размер госпошлины в связи с понуждением к исполнению договора в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ составляет 3 000 рублей. Размер госпошлины в связи со взысканием неустойки за нарушение сроков исполнения договора в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ составляет 4 000 рублей.
Таким образом, с ответчика в местный бюджет подлежит взысканию государственная пошлина в размере 7 000 рублей.
Руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Марченко Валерия Ивановича к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей, удовлетворить частично.
Расторгнуть договор №.4200.4666.25 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь».
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 246006527 ОГРН 1052460054327) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (№):
- денежные средства в размере 67 185,60 рублей уплаченные по договору №.4200.4666.25 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
- неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 29 897,59 рублей;
- компенсацию морального вреда в сумме 5 000 рублей;
- штраф в сумме 51 041,60 рубль.
В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказать.
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 246006527 ОГРН 1052460054327) в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 7 000 рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме, через суд принявший решение.
Решение в окончательной форме изготовлено «13» октября 2026 года
Судья: подпись Н.А. Жеглова
Верно. Судья: Н.А. Жеглова
Подлинник документа находится в материалах гражданского дела № (УИД 42RS0№-03) Новокузнецкого районного суда Кемеровской области.