РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
17 июля 2026 года город Кемерово
Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области в составе председательствующего судьи Трефиловой О.А.
при секретаре Нагеева К.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению прокурора Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса в защиту прав и законных интересов граждан – жителей ... Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и неопределенного круга лиц к ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - Кузбассэнерго – РЭС» о понуждении к совершению действий,
УСТАНОВИЛ:
Прокурора Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса в интересах неопределенного круга лиц и в защиту прав и законных интересов граждан – жителей ... Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса, обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - Кузбассэнерго – РЭС» о понуждении к совершению действий.
Требования мотивированы тем, что прокуратурой Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса проведена проверка доводов обращения гр. ЛИЦО_2 от 27.01.2025, поданного в интересах жителей ... Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса о нарушении ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - Кузбассэнерго – РЭС» обязательств по заключенным договорам о технологическом присоединении к электрическим сетям. По результатм проверки 27.02.2025 ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - Кузбассэнерго – РЭС» вынесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения представления нарушения не устранены.
На основании изложенного, просил суд обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» - филиал «Кузбассэнерго – РЭС» (ОГРН: ...) разместить объекты электросетевого хозяйства, предназначенные для передачи электроэнергии, в соответствии с проектно-изыскательной документацией и техническими условиями, для осуществления технологического присоединения к энергопринимающим устройствам по адресу: ..., в срок не позднее 31 декабря 2026 года; устранить нарушения Федерального закона от 26.03.2003 № 35 - ФЗ «Об электроэнергетике» путем осуществления технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств по договорам: ### от 18.02.2022 с ЛИЦО_3, ...; ### от 14.02.2022 с ЛИЦО_2, ...; ### от 15.02.2022 с ЛИЦО_4, ...; ### от 15.02.2022 с ЛИЦО_5, ...; ### от 15.02.2022 с ЛИЦО_6, ...; ### от 15.02.2022 с ЛИЦО_6, ...; ### от 15.02.2022 с ЛИЦО_6, ...; ### от 18.02.2022 с ЛИЦО_7, ...; ### от 15.02.2022 с ЛИЦО_8, ...; ### от 15.02.2022 с ЛИЦО_9, ...; ### от 05.03.2022 с ЛИЦО_10, ...; ### от 14.04.2022 с ЛИЦО_11, ...; ### от 23.05.2022 с МРО «...» ...; ### от 01.07.2022 с ЛИЦО_12, ...; ### от 23.02.2022 с ЛИЦО_13, ...; ### от 18.02.2022 с ЛИЦО_14, ...; ### от 16.02.2022 с ЛИЦО_15, ...; ### от 11.03.2022 с ЛИЦО_16, ...; ### от 16.02.2022 со ЛИЦО_17, ...; ### от 05.03.2022 с ЛИЦО_18, ..., в срок не позднее 31 декабря 2026 года.
В последующем истец исковые требования в порядке статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) уточнил в части срока исполнения требований искового заявления, и установить его до 01.01.2028.
Представитель процессуального истца – старший помощник прокурора Центрального района г. Кемерово Шестера Л.А., действующая на основании служебного удостоверения, в судебном заседании уточненные исковые требования поддержала в полном объеме.
Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Кузбассэнерго – РЭС» – ЛИЦО_20, действующий на основании доверенности, в судебном заседании против удовлетворения исковых требований не возражала, с учетом продления срока для устранения нарушений до 01.01.2028.
Третьи лица Администрация Чебулинского муниципального округа, Администрация Правительства Кузбасса, Региональная энергетическая комиссия, Министерство ЛКИОХ Кузбасса, ПАО «Кузбассэнергосбыт» явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.
Частью 1 статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.
Согласно части 2 статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная повестка является одной из форм судебных извещений и вызовов. Лица, участвующие в деле, извещаются судебными повестками о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий.
Согласно положениям статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).
Кроме того, лица, участвующие в деле, извещены судом публично - путем размещения информации на официальном сайте Центрального районного суда г. Кемерово.
С учетом положений ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.
Суд, заслушав представителя истца старшего помощника прокурора Центрального района г. Кемерово Шестера Л.А., позицию ответчика, изучив письменные материалы дела, оценив их в совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, в отсутствие иных по делу доказательств, приходит к следующему.
Согласно части 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-Ф3 (далее - ГК РФ), по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетическим сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него, отвечающего установленным требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.
Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии регламентированы Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Федеральный закон № 35-Ф3)
В соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона №35-Ф3, одними из принципов организации экономических отношений и основ государственной политики в сфере электроэнергетики являются обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее исполнение своих обязательств перед субъектами электроэнергетики, соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии.
В соответствии с абзацем первым части 1 статьи 26 Федерального закона № 35-Ф3, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
В силу абзаца 4 части 1 статьи 26 Федерального закона № 35-Ф3, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
По договору об осуществлении технологического присоединения, как это следует из положений статьи 26 Федерального закона № 35-Ф3, сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевых организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения).
Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил. При этом положениями абзаца 2 пункта 3 Правил технологического присоединения установлено, что независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, в том числе физическими лицами обратившихся c заявкой в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил технологического присоединения, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении условий, предусмотренных настоящими Правилами; 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) при временном технологическом присоединении; 4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13(3), 13(5) и 13(6) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно; 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.
В случаях, не предусмотренных абзацами 2-10 подпункта «б» пункта 16 Правил технологического присоединения, срок составляет 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей составляет не более 300 метров; 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности; 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт; 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии.
В соответствии с пунктом 21 Договоров, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно статье 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем присуждения к исполнению обязанности в натуре. Частью 1 статьи 307 ГК РФ установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Согласно части 1 статьи 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предьявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий, как следует из положений статьи 310 ГК РФ, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами. В соответствии со статьей 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательств кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными закона или договором либо не вытекает из существа обязательства.
Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.
Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-Ф3, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Судом установлено, что прокуратурой Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса проведена проверка доводов обращения гр. ЛИЦО_2 от 27.01.2025, поданного в интересах жителей ... Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса о нарушении ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» обязательств по заключенным договорам о технологическом присоединении к электрическим сетям, в ходе которой в деятельности ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» выявлены нарушения.
Между жителями ... Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» заключены Договоры о технологическом присоединении к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь»
1. Договор ### от 18.02.2022, заключенный с ЛИЦО_3, ...;
2. Договор ### от 14.02.2022, заключенный с ЛИЦО_2, ...;
3. Договор ### от 15.02.2022, заключенный с ЛИЦО_4, ...;
4. Договор ### от 15.02.2022, заключенный с ЛИЦО_5, ...;
5. Договор ### от 15.02.2022, заключенный с ЛИЦО_6, ...;
6. Договор ### от 15.02.2022, заключенный с ЛИЦО_6, ...;
7. Договор ### от 15.02.2022, заключенный с ЛИЦО_6, ...;
8. Договор ### от 18.02.2022, заключенный с ЛИЦО_7, ...;
9. Договор ### от 15.02.2022, заключенный с ЛИЦО_8, ...;
10. Договор ### от 15.02.2022 с ЛИЦО_9, ...;
11. Договор ### от 05.03.2022, заключенный с ЛИЦО_10, ...;
12. Договор ### от 14.04.2022, заключенный с ЛИЦО_11, ...;
13. Договор ### от 23.05.2022, заключенный с МРО «...» ...;
14. Договор ### от 01.07.2022, заключенный с ЛИЦО_12., ...;
15. Договор ### от 23.02.2022, заключенный с ЛИЦО_13, ...;
16. Договор ### от 18.02.2022, заключенный с ЛИЦО_14, ...;
17. Договор ### от 16.02.2022, заключенный с ЛИЦО_15, ...;
18. Договор ### от 11.03.2022, заключенный с ЛИЦО_16, ...;
19. Договор ### от 16.02.2022, заключенный со ЛИЦО_17, ...;
20. Договор ### от 05.03.2022, заключенный с ЛИЦО_18, ....
В соответствии с условиями п. 1 вышеуказанных Договоров, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств. Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнять обязательства по Договорам, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, указанных в технических условиях.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств по каждому из Договоров составляет 15кВТ.
В соответствии с пунктом 6 каждого из перечисленных Договоров, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня их заключения, то есть в течение 2022, 2023 годов.
На основании пункта 24 Договоров, Договоры считаются заключенными со дня оплаты заявителями счетов.
Как следует из материалов дела, в ответ на обращение гр. ЛИЦО_2, ### от 19.02.2025 ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», нарушений со стороны Заявителей в части оплаты работ не установлено, оплата произведена в установленные сроки согласно графикам оплаты. Денежные средства, поступившие от Заявителей, числятся на балансе ПАО «Россети Сибирь».
Вместе с тем, мероприятия по технологическому присоединению Заявителей к электрическим сетям со стороны ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» в течение установленного пунктом 6 Договоров годичного срока начаты не были, работы по технологическому присоединению к электрическим сетям в срок не выполнены.
Таким образом, установлено, что Сетевой организацией нарушены условия Договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, а именно срок исполнения обязательств по осуществлению работ по технологическому присоединению.
27.09.2024 постановлением ### Управления федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (далее - УФАС по Кемеровской области) ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» за нарушение условий Договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям жителей ... признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, за допущенные нарушения сетевой организации назначен административный штраф в размере 700 (семьсот) тысяч рублей.
27.02.2025, по результатам рассмотрения обращения гр. ЛИЦО_2, в связи с выявленными нарушениями закона, прокуратурой района в адрес ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» внесено представление об устранении нарушений закона.
Из ответа на представление от 21.03.2025 ### следует, что проектная документация по Договорам находится на согласовании в филиале, внесены сведения в ЕГРН о границах публичного сервитута, планируется торгово-закупочной заключение договора подряда на оформление проекта освоения лесов, проведение процедуры для выбора подрядчика на проведение строительно-монтажных работ. В связи с большим объемом строительства завершение выполнения мероприятий по технологическому присоединению планируется на конец 2026 года.
20.11.2025 прокуратурой района в ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Кузбассэнерго - РЭС» направлено требование о предоставлении информации о выполненных за период 2025 года мероприятиях по технологическому присоединению к электрическим сетям жителей ....
Согласно ответу на требование ### от 28.11.2025, по Договорам филиалом выполнены проектно-изыскательные работы, проектная документация согласована комиссией, ведутся работы по оформлению земельных правоотношений, а именно направлены ходатайства об установлении публичного сервитута от 13.10.2025 №###, от 13.11.2025 №###, что необходимо для размещения объектов электросетевого хозяйства. После внесения сведений о границах публичного сервитута планируется заключение договора подряда на оформление проекта освоения лесов, проведение торгово-закупочной процедуры для выбора подрядчика на проведение строительно-монтажных работ. Завершение мероприятий по технологическому присоединению планируется на конец 2026 года.
Установлено, что на момент рассмотрения настоящего искового заявления технологическое присоединение к сетям электроснабжения не произведено.
С момента рассмотрения представления прокурора от 27.02.2025 по настоящее время ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Кузбассэнерго - РЭС» достаточных мер, необходимых для выполнения обязательств по договору, не принято.
Произведенные сетевой организацией действия по технологическому присоединению к электрическим сетям за указанный период являются явно недостаточным и не соответствуют разумным срокам исполнения обязательств, установленным как условиями договора (предусматривающими завершение работ в 2023 году), так и требованиями законодательства.
На основании изложенного, имеются основания полагать, что работы по технологическому присоединению к электрическим сетям жителей ..., являющиеся предметом Договоров, не будут исполнены в прогнозируемый ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Кузбассэнерго - РЭС» срок до конца 2026 года, поскольку за период 2022 - 2025 годов непосредственно строительно-монтажные работы по технологическому присоединению к электросетям начаты не были.
Таким образом, ПАО «Россети Сибирь» - филиалом «Кузбассэнерго - РЭС» допущено нарушение императивных требований статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N? 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пункта 3 Правил технологического присоединения в виде длящегося невыполнения мероприятий по технологическому присоединению к энергопринимающим устройствам заявителей, вследствие чего стало возможным нарушение прав и законных интересов жителей ... на надлежащее получение услуги, стабильное и бесперебойное электроснабжение.
По результатам рассмотрения акта реагирования нарушения не устранены. Из объяснений представителя ответчика также следует, что нарушения не устранены в связи с недостатком финансирования, а также в связи с тем, что часть земель, на которых планируется размещение объектов электросетевого хозяйства, находится на землях лесного фонда, что значительно усложняет оформление прав на земельные участки для осуществления строительства. Таким образом, муниципальная программа по своему содержанию является деятельности органов местного самоуправления, в рамках которой консолидируются мероприятия по достижению целей и решению задач соответствующих направлений социально-экономического развития, при этом вопрос по ее утверждению, сроках реализации, порядка принятия решения о ее разработке, с учетом вышеуказанных положений закона, определяется и устанавливается администрацией муниципального образования, то есть административным ответчиком в рамках рассмотрения настоящего дела. То есть органы местного самоуправления обязаны, в рамках своих полномочий, разработать муниципальную программу по электрификации указанного поселка, и, довести ЛЭП до границы ....
Учитывая вышеизложенное, поскольку нарушение сроков технологического присоединения энергопринимающих устройств напрямую приводит к нарушению прав и интересов граждан - потребителей электроэнергии, суд полагает правильным исковые требования удовлетворить и возложить на ответчика указанные прокурором в иске обязанности.
В соответствии со ст. 206 ГПК РФ суд устанавливает ответчику срок для устранения недостатков до 01.01.2028, исходя из объема допущенных нарушений, объективного количества времени необходимого для их устранения.
На основании изложенного и руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса в защиту прав и законных интересов граждан – жителей пос. Мурюк ... муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и неопределенного круга лиц - удовлетворить.
Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» - филиал «Кузбассэнерго – РЭС» (ОГРН: 1052460054327, ИНН: 2460069527) разместить объекты электросетевого хозяйства, предназначенные для передачи электроэнергии, в соответствии с проектно-изыскательной документацией и техническими условиями, для осуществления технологического присоединения к энергопринимающим устройствам по адресу: ..., в срок не позднее 01 января 2028 года.
Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» - филиал «Кузбассэнерго – РЭС» (ОГРН: 1052460054327, ИНН: 2460069527) устранить нарушения Федерального закона от 26.03.2003 № 35 - ФЗ «Об электроэнергетике» путем осуществления технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств по договорам: ### от 18.02.2022 с ЛИЦО_3, ...; ### от 14.02.2022 с ЛИЦО_2, ...; ### от 15.02.2022 с ЛИЦО_4, ...; ### от 15.02.2022 с ЛИЦО_5, ...; ### 15.02.2022 с ЛИЦО_21, ...; ### от 15.02.2022 с ЛИЦО_24, ...; ### от 15.02.2022 с ЛИЦО_22, ...; ### от 18.02.2022 с ЛИЦО_23, ...; ### от 15.02.2022 с ЛИЦО_8, ...; ### от 15.02.2022 с ЛИЦО_9, ...; ### от 05.03.2022 с ЛИЦО_10, ...; ### от 14.04.2022 с ЛИЦО_11, ...; ### от 23.05.2022 с МРО «...» ...; ### от 01.07.2022 с ЛИЦО_12, ...; ### от 23.02.2022 с ЛИЦО_13, ...; ### от 18.02.2022 с ЛИЦО_14, ...; ### от 16.02.2022 с ЛИЦО_15, ...; ### от 11.03.2022 с ЛИЦО_16, ...; ### от 16.02.2022 со ЛИЦО_17, ...; ### от 05.03.2022 с ЛИЦО_18, ..., установив срок для выполнения указанных работ до 01 января 2028 года.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Центральный районный суд г. Кемерово в течение месяца с момента изготовления решения в мотивированной форме.
Мотивированное решение изготовлено 28 июля 2026 года.
Судья О.А. Трефилова