РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
01 июня 2026 года г. Кемерово
Центральный районный суд г. Кемерово в составе председательствующего судьи Шурхай Т.А., при помощнике судьи Яковлевой В.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Тарасовой Татьяны Андреевны к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанностей, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки,
УСТАНОВИЛ:
Тарасова Т.А. обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанностей, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки.
Требования мотивированы тем, что между истцом и ПАО «Россети Сибирь» заключён договор ### об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером ###. Технические условия ### являются неотъемлемой частью договора.
Оплата за технологическое присоединение произведена истцом 01.08.2024 в размере 60 223,20 руб.
Согласно условиям договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня его заключения, то есть до 01.02.2025.
До настоящего времени технологическое присоединение не осуществлено, мероприятия, предусмотренные договором и техническими условиями, ответчиком не выполнены, возможность пользования электрической энергией истцу не обеспечена.
Длительное неисполнение ответчиком обязательств по договору технологического присоединения причинило истцу нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях, связанных с неопределённостью сроков подключения, невозможностью планирования использования объекта, необходимостью неоднократных обращений к ответчику и в контролирующие органы.
С учётом продолжительности нарушения, характера обязательства и степени причинённых истцу неудобств истец оценивает размер компенсации морального вреда в 50 000 рублей.
Согласно пункту 17 договора сторона, нарушившая срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, обязана уплатить неустойку в размере 0,25% от общей стоимости технологического присоединения за каждый день просрочки.
Размер неустойки составляет: 60 223,20 х 0,25 % = 150 руб. 56 коп. в день. С учётом установленного договором ограничения максимальный размер неустойки за один год просрочки составляет 54 953 руб. 67 коп.
Ответчик требования истца добровольно не исполнил, что является основанием для взыскания штрафа в размере 50 % от суммы, присуждённой судом.
С учётом длительного бездействия ответчика истец считает необходимым установить судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день просрочки на случай неисполнения решения суда.
Истец просит суд обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить договор ### и осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца. Установить срок исполнения решения суда - 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Взыскать в ее пользу с ПАО «Россети Сибирь» неустойку в размере 54 953 руб. 67 коп., компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., штраф 50 % от суммы, присуждённой судом, судебную неустойку 2 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.
В судебное заседание истец Тарасова Т.А. не явилась, извещена надлежаще о слушании дела, в письменном заявлении просила рассмотреть дело в ее отсутствие.
Ответчик - ПАО «Россети Сибирь», явку представителя не обеспечил, извещен надлежаще о слушании дела. Направил в материалы дела письменные возражения на исковое заявление, в которых указал на то, что истец не исполнил свои обязательства по договору, поэтому у ответчика не возникло оснований для выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта истца. В случае удовлетворения иска ответчик просил снизить неустойку по ст. 333 ГК РФ. Во взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ просил отказать, полагая их двойной ответственностью для ПАО «Россети Сибирь». Ответчик просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.
Суд рассмотрел дело в отсутствие истца и представителя ответчика.
Изучив письменные доказательства по делу, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению на основании следующего.
В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее также - Правила).
В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 приведенных Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать в случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым настоящего подпункта: 30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пункте 14 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров.
Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подпункте "б" пункта 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона «Об электроэнергетике».
Согласно части 1 статьи 27 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).
Согласно п. 17 договора и подпункту «в» Правил, Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено указанным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25 ГК РФ).
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора - взыскателя.
Согласно пункту 31 указанного Постановления Пленума судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства.
Суд вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения.
К требованиям неимущественного характера отнесены требования, в которых определена необходимость совершения должником определенных действий или необходимость воздержаться от совершения определенных действий.
Согласно разъяснениям п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителя», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права, то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон РФ «О защите прав потребителей» применяется в части, не урегулированной специальными законами. С учетом положений статьи 39 Закона РФ «О защите прав потребителей» к отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения условий которых не подпадают под действие главы III Закона, должны применяться общие положения Закона о защите прав потребителей, в частности об ответственности за нарушение прав потребителей (статья 13), о возмещении вреда (статья 14), о компенсации морального вреда (статья 15), об освобождении от уплаты госпошлины (статья 17).
Как предусмотрено статьей 15 Закона о защите прав потребителей, моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Судом установлено, что между Тарасовой Т.А. (заявитель) и ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) заключён договор ### об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером ###. Технические условия ### являются неотъемлемой частью договора.
Согласно п. 1 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) "Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)", в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:
-максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт;
- категория надежности третья;
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ;
- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора (далее - стороны).
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения "Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)", расположенного (который будет располагаться) по адресу: ... кадастровый номер земельного участка ###, ....
В п. 5 договора установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, который составляет 6 месяцев со дня заключения договора.
По условиям договора об осуществлении ТП фактическое технологическое присоединение ЭПУ заявителя к сети сетевой организации (фактический прием (подачу) напряжения и мощности) возможно только при условии взаимного исполнения обязательств по договору его сторонами.
В соответствии с п.8 договора заявитель обязуется:
- надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению от точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях;
- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению от точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.
- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организацией.
В свою очередь, в соответствии с техническими условиями сетевая организация обязана выполнить:
- проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 №87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.
- строительство ЛЭП-0.4 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;
- определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП0.4 кВ;
- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442).
Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до 01.02.2025 включительно.
Согласно п. 6 договора сетевая организация обязуется, в том числе, в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного п. 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).
Размер платы по договору составил 60 223,20 руб. и оплачен истцом полностью.
Ответчиком обязательства по договору не исполнены до настоящего времени.
При таких данных, установив нарушение со стороны ответчика срока технологического присоединения к электрическим сетям объекта истца, суд, учитывая добросовестное исполнение истцом обязательств по договору перед ответчиком, полагает правильным обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения ### от 01.08.2024 и осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка с кадастровым номером 42:04:0211001:3570 в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу, полагая данный срок разумным и достаточным для выполнения обязанностей.
В случае неисполнения решения суда в указанной части суд взыскивает с ПАО «Россети Сибирь» в пользу истца судебную неустойку в сумме 200 рублей в день за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная с первого дня по истечении 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Пунктом 17 договора предусмотрена обязанность стороны, нарушившей срок исполнения обязательства, уплатить неустойку в размере 0,25% от платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзаце порядке, за год просрочки.
Размер неустойки составляет: 60 223,20 х 0,25 % = 150 руб. 56 коп. в день. С учётом установленного договором ограничения, заявленных исковых требований размер неустойки составляет 54 953 руб. 67 коп. Названную сумму суд взыскивает с ответчика в пользу истца.
В соответствии с п. 1 ст. 333 ГК РФ суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (п. 2 ст. 333 ГК РФ).
Учитывая период просрочки выполнения обязательства, характер нарушения – невыполнение договорных, добровольно принятых обязательств, отсутствие доказательств уважительности причин невыполнения условий договора, суд отклоняет ходатайство ответчика о снижении суммы неустойки по ст. 333 ГК РФ.
Не выполнив условия договора с истцом, ответчик нарушил права истца как потребителя, поэтому суд взыскивает с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 3000 рублей, а также потребительский штраф в сумме 28976,83 рублей (54 953,67 + 3000) : 2)).
Основания для снижения размера штрафа ответчиком не представлены, судом не установлены.
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ПАО «Россети Сибири» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4000 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Тарасовой Татьяны Андреевны к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанностей, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки удовлетворить частично.
Обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения ### от 01.08.2024 и осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка с кадастровым номером ### в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу, полагая данный срок разумным и достаточным для выполнения обязанностей.
В случае неисполнения решения суда в указанной части взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Тарасовой Татьяны Андреевны, **.**.****, судебную неустойку в сумме 200 рублей в день за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная с первого дня по истечении 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Тарасовой Татьяны Андреевны, **.**.****, неустойку за просрочку исполнения обязательства в сумме 54 953 руб. 67 коп., компенсацию морального вреда в сумме 3000 руб., штраф в сумме 28 976 руб. 83 коп., всего – 86 930 руб. 50 коп.
В оставшейся части в удовлетворении иска отказать.
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 4000 рублей.
Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Центральный районный суд г.Кемерово.
Судья подпись Т.А. Шурхай
Мотивированное решение изготовлено 08.06.2026.
Копия верна судья Т.А. Шурхай