Дело № 1-205/2026

№ 1 – 205/ 2026 (№)

УИД №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

05 августа 2026 года город Кемерово

Заводский районный суд города Кемерово в составе председательствующего судьи Лопатиной Н.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тодышевой О.П.

с участием:

государственного обвинителя Угловой А.Д., представителя потерпевшего ФИО76, подсудимой Коляденко М.В., защитника – адвоката Ильиной Е.В., подсудимой Коноваловой Т.В., защитника – адвоката Савинцева А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Коляденко ФИО92, <данные изъяты> ранее не судимой;

под стражей по настоящему делу содержалась с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась под домашним арестом, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ,

Коноваловой ФИО93, <данные изъяты> <данные изъяты>, под стражей по настоящему делу содержалась с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась под домашним арестом, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Коляденко М.В. и Коновалова Т.В. совершили преступление в адрес при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Коляденко М.В., являясь <данные изъяты> и Коноваловой Т.В., являющаяся <данные изъяты>, находясь в помещении администрации <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес действуя умышленно, вступили в преступный сговор на совершение злоупотребления должностными полномочиями, распределив между собой роли

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности;

согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности;

согласно ч. 2 ст. 15 Конституции РФ органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы;

согласно ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других людей;

согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием;

согласно ст. 34 Конституции РФ, каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности;

согласно ч.ч. 1-3 ст. 40 Конституции РФ, каждый имеет право на жилище; никто не может быть произвольно лишен жилища; органы государственной власти и органы местного самоуправления создают условия для осуществления права на жилище; малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.

В соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона РФ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ органам местного самоуправления запрещается принимать акты или осуществлять действия, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ №44), заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимают независимые гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 настоящей статьи. Независимая гарантия должна быть безотзывной;

согласно ч. 1 ст. 46 ФЗ №44 при применении конкурентных способов проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в отношении заявки, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

согласно ст. 94 ФЗ №44 исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта;

в соответствии со ст. 96 ФЗ №44, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере аванса;

согласно ст. 101 ФЗ №44 заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации; Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 ФЗ №44 привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 №159-ФЗ (далее – Федеральный закон №159-ФЗ) настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением и обеспечением органами государственной власти дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя (далее – детей-сирот и лиц из их числа);

согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона №159-ФЗ органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жительства детей-сирот и лиц из их числа, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в случаях, если дети-сироты и лица из их числа не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

Согласно ст. 1, 2 Закона Кемеровской области от 27.12.2012 №134-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон №134-ОЗ) устанавливается порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам в соответствии со ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ; уполномоченный орган – исполнительный орган (органы) государственной власти Кемеровской области, уполномоченный (уполномоченные) настоящим Законом, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот; орган местного самоуправления городского округа, муниципального округа или муниципального района – в случае наделения законом Кемеровской области указанных органов государственным полномочием по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.

Согласно ст.ст. 1, 2 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 №124-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования, отдыха и оздоровления детей, опеки и попечительства и социальной поддержки детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также иных категорий граждан» (далее – Закона №124-ОЗ) на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» органы местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов (далее – органы местного самоуправления) наделены отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и отдельными государственными полномочиями Кемеровской области – Кузбасса:

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Кемеровской области №134-ОЗ;

п.п. 1, 3 ч. 1, п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 4 Закона №124-ОЗ органы местного самоуправления при исполнении отдельных государственных полномочий имеют право на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Кемеровской области – Кузбасса (далее – областной бюджет); получение разъяснений и рекомендаций от уполномоченного исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса в сфере образования по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий обязаны осуществлять отдельные государственные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кемеровской области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; обеспечивать эффективное и рациональное использование материальных и финансовых средств, выделенных из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий; предоставлять уполномоченному исполнительному органу государственной власти Кемеровской области – Кузбасса в сфере образования информацию, связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели материальных и финансовых средств.

В соответствии с постановлением администрации <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № утверждена муниципальная программа <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ годы (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-п, от ДД.ММ.ГГГГ №-п, от ДД.ММ.ГГГГ №-п) (далее – программа «Жилище» или муниципальная программа), согласно которой куратором муниципальной программы является <данные изъяты> (далее – округа) Коновалова Т.В., ответственным исполнителем является Управление учета и распределения жилья. Контроль за исполнением программы «Жилище» возложен на <данные изъяты> <данные изъяты> Коновалову Т.В.

Программой «Жилище» предусмотрен перечень программ, куда помимо прочего входят: «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан».

Согласно п. 7 программы «Жилище» участниками реализации муниципальной программы являются администрация <данные изъяты>, управление учета и распределения жилья, управление по строительству. Текущее управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляет куратор программы – первый заместитель главы округа;

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется участниками реализации основных мероприятий путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Контроль за использованием средств бюджета <данные изъяты> в рамках реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством;

Участники программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы, целевое и рациональное использование средств бюджетов всех уровней;

В основу механизма реализации программы заложены принципы, обеспечивающие сбалансированное решение основных задач:

- эффективное целевое использование средств местного бюджета и средств федерального и областного бюджетов в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей муниципальной программы.

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Устава муниципального образования (далее – Устав), <данные изъяты>, должен осуществлять данные ему полномочия исключительно в интересах населения округа, всей своей деятельностью способствовать его экономическому, социальному и культурному развитию, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и Кемеровской области – Кузбасса, Устав <данные изъяты> округа, добросовестно выполнять возложенные на него обязанности главы <данные изъяты> округа;

согласно ст. 62 Устава, в соответствии с которой экономическую основу местного самоуправления в муниципальном округе составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права <данные изъяты> округа; муниципальная собственность, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.

Коляденко М.В., являясь <данные изъяты>, то есть выборным должностным лицом органа местного самоуправления, и одновременно <данные изъяты>, постоянно осуществляющая функции представителя власти, то есть наделенная распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от нее в служебной зависимости, постоянно выполняющая организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органе местного самоуправления, являясь в силу этого высшим должностным лицом <данные изъяты> округа, наделена полномочиями по решению вопросов местного значения, в том числе по исполнению местного бюджета, распоряжению средствами муниципального округа, назначена решением от ДД.ММ.ГГГГ № Председателя Совета народных депутатов <данные изъяты> и решением от ДД.ММ.ГГГГ № Председателя Совета народных депутатов <данные изъяты>, и состоя в должности <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обязана в своей деятельности соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и Кемеровской области – Кузбасса, а также Устав муниципального образования «<данные изъяты>», принятого решением Совета народных депутатов <данные изъяты> округа от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Устав муниципального образования), в соответствии с которым в ее полномочия входило:

- представление <данные изъяты> округа в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени муниципального образования (пункт 2 части 1 статьи 33);

- издавать в пределах своих полномочий приказы, правовые акты (пункты 3, 4 части 1 статьи 33);

- обеспечивать осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области – Кузбасса (пункт 6 части 1 статьи 33);

- руководить деятельностью администрации <данные изъяты> округа (пункт 8 части 1 статьи 33);

- от имени <данные изъяты> округа своими действиями осуществлять имущественные права и обязанности (пункт 13 части 1 статьи 33);

- разрабатывать и вносить на рассмотрение Совета народных депутатов <данные изъяты> округа проект бюджета <данные изъяты> округа, программы и планы социального развития <данные изъяты> округа, организовывать их исполнение (пункт 14 части 1 статьи 33);

- представлять на утверждение Совета народных депутатов <данные изъяты> округа отчет об исполнении бюджета <данные изъяты> округа (пункт 15 части 1 статьи 33);

- распоряжаться средствами администрации <данные изъяты> округа, подписывать финансовые документы (пункт 20 части 1 статьи 33);

- заключать от имени администрации <данные изъяты> округа договоры, муниципальные контракты в пределах своей компетенции (пункт 22 части 1 статьи 33);

обязана в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, нормативными актами Кемеровской области – Кузбасса, нормативными актами <данные изъяты> округа, а также Уставом муниципального образования.

Коноваловой Т.В., являющейся <данные изъяты>, то есть должностным лицом органа местного самоуправления, постоянно осуществляющим функции представителя власти, то есть наделенной распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от нее в служебной зависимости, постоянно выполняющей организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органе местного самоуправления, являющейся в силу этого должностным лицом <данные изъяты> округа, наделена полномочиями по решению вопросов местного значения, в том числе по исполнению местного бюджета, распоряжению средствами муниципального округа,

Назначена приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-к главы <данные изъяты> округа на данную должность с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной распоряжением главы округа от ДД.ММ.ГГГГ №-р, должностной инструкцией, утвержденной распоряжением главы округа от ДД.ММ.ГГГГ №-р и должностной инструкцией, утвержденной распоряжением главы округа от ДД.ММ.ГГГГ №-р, обязанной в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области – Кузбасса, регламентирующими вопросы местного самоуправления, Уставом муниципального образования Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса, нормативными актами Кемеровской области – Кузбасса, нормативными актами <данные изъяты> округа (пункт 2.1 должностных инструкций от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р и от ДД.ММ.ГГГГ №-р), и выданными главой <данные изъяты> округа на ее имя доверенностями, а также должностными инструкциями, наделенной полномочиями:

в соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего заместителя главы <данные изъяты> округа по экономике, утвержденной распоряжением главы округа от ДД.ММ.ГГГГ №-р:

- в подчинении у заместителя главы округа находятся: управление учета и распределение жилья в составе: начальника управления учета и распределения жилья, начальника отдела целевых программ и займов управления учета и распределения жилья, консультантов-советников отдела целевых программ и займов управления учета и распределения жилья (пункт 1.4.);

- исходя из сферы деятельности курируемых структурных подразделений: определяет политику администрации округа в части развития финансово-экономической сферы информационных технологий учета и распределения жилья и выделяет в ней приоритетные направления (подпункт 4.1.3.1. пункта 4.1.3.);

- координирует и контролирует:

формирование перечня муниципальных программ <данные изъяты> округа, контроль за реализацией (подпункт 4.1.4.7. пункт 4.1.4.);

формирование показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления ФИО11 муниципального округа, проведение постоянного мониторинга и анализа расчетов показателей (подпункт 4.1.4.10. пункт 4.1.4.);

подготовку доклада главы <данные изъяты> округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления округа за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период для направления в Правительство ФИО3, а также размещения его на официальном сайте администрации <данные изъяты> округа (подпункт 4.1.4.11. пункт 4.1.4.);

осуществление муниципального жилищного контроля, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области – Кузбасса, нормативными правовыми актами <данные изъяты> округа (подпункт 4.1.4.37. пункт 4.1.4.);

осуществление муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области – Кузбасса, нормативно-правовыми актами <данные изъяты> округа (подпункт 4.1.4.39. пункт 4.1.4.);

- подготавливает предложения по оптимизации расходов местного бюджета (пункт 4.1.5.);

- обеспечивает анализ, контроль и принятие мер по исполнению курируемыми структурными подразделениями контрольных показателей эффективности деятельности (пункт 4.1.8.);

- осуществляет визирование документов, входящих в его компетенцию, по предварительному согласованию с главой <данные изъяты> округа, относящихся к его компетенции (пункт 4.1.12.);

- осуществляет своевременное и качественное выполнение заданий, распоряжения и указаний главы <данные изъяты> округа (пункт ДД.ММ.ГГГГ.);

- выполняет иные обязанности по поручению главы <данные изъяты> округа (пункт ДД.ММ.ГГГГ.);

- заместитель главы несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, а также за полное, своевременное и качественной выполнение задач и функций, возложенных на него и курируемые структурные подразделения (пункт 6.1.);

- руководит работой: управления учета и распределения жилья администрации <данные изъяты> округа (пункт 7.2.);

- оценка результатов профессиональной и служебной деятельности заместителя главы округа производится по следующим показателям (пункт 8.1.): уровень организации работы (подпункт 8.1.1.), качество и своевременность выполняемой работы (подпункт 8.1.2.), количество и объем выполняемых работ (подпункт 8.1.7.);

в соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего первого заместителя главы <данные изъяты> округа, утвержденной распоряжением главы округа от ДД.ММ.ГГГГ №-р:

- первый заместитель главы <данные изъяты> округа (далее – первый заместитель главы округа) относится к высшей группе должностей муниципальной службы, учреждаемой для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность – главы <данные изъяты> округа (пункт 1.1);

- первый заместитель главы округа подчиняется непосредственно главе <данные изъяты> округа (пункт 1.2);

- в подчинении у первого заместителя главы округа находятся: управление архитектуры и градостроительства; муниципальные служащие управления по строительству администрации <данные изъяты> округа (пункт 1.4);

- первый заместитель главы округа: исходя из сферы деятельности: контролирует выполнение Комитетом по управлению муниципальным имуществом <данные изъяты> округа всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками, гражданами и кредиторами, включая учреждение банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес планов (подпункт 4.2.2. пункт 4.2);

- возглавляет работу по реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программ Кемеровской области – Кузбасса и муниципальных программ реформирования в соответствии со сферой деятельности (подпункт 4.2.9. пункт 4.2);

- обеспечивает анализ, контроль и принятие мер по исполнению подведомственными и курируемыми структурными подразделениями контрольных показателей эффективности деятельности (подпункт ДД.ММ.ГГГГ пункт 4.2);

- осуществляет своевременное и качественное выполнение заданий, распоряжений и указаний главы <данные изъяты> округа, а также контроль в этом отношении за курируемыми структурными подразделениями администрации округа (подпункт ДД.ММ.ГГГГ пункт 4.2);

- исходя из задач по занимаемой должности, первый заместитель главы округа имеет право:

контролировать вопросы, относящиеся к его компетенции (подпункт 5.2.2 пункт 5.2);

- взаимодействовать в работе с другими службами и подразделениями администрации округа (подпункт 5.2.4 пункт 5.2);

- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений администрации округа и организаций информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей (подпункт 5.2.5 пункт 5.2);

- первый заместитель главы округа несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, а также за полное, своевременное и качественное выполнение задач и функций, возложенных на него и курируемые структурные подразделения, с учетом прав, предоставленных ему должностной инструкцией (пункт 6.1);

- первый заместитель главы округа взаимодействует с заместителями главы округа, руководителями и работниками структурных подразделений администрации округа, государственными гражданскими служащими, служащими органов местного самоуправления, физическими и юридическими лицами в рамках своих должностных прав и обязанностей (пункт 7.1);

- первый заместитель главы <данные изъяты> округа подчиняется непосредственно главе <данные изъяты> округа (пункт 1.2.);

- в подчинении у первого заместителя главы округа находятся: управление учета и распределение жилья в составе: начальника управления, начальника отдела целевых программ и займов, консультантов-советников отдела целевых программ и займов; управление архитектуры и градостроительства в составе: начальника управления, консультанта-советника, начальника градостроительного отдела, начальника архитектурного отдела, главного специалиста (пункт 1.4.);

- первый заместитель главы округа исходя из сферы деятельности курируемых структурных подразделений: определяет политику администрации округа в части развития экономической сферы; учета и распределения жилья. Определяет приоритетные направления (подпункт 4.2. пункт 4.2.1.);

- координирует и контролирует:

формирование перечня муниципальных программ <данные изъяты> округа, контроль за их реализацией (подпункт 4.2.2.7. пункт 4.2.2.);

формирование показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления <данные изъяты> округа, проведение постоянного мониторинга и анализа расчетов показателей (подпункт 4.2.2.10. пункт 4.2.2.);

ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и нуждающихся в улучшении жилищных условий (подпункт 4.2.2.42. пункт 4.2.2.);

выдачу гражданам договоров социального найма, договоров найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда (подпункт 4.2.2.43. пункт 4.2.2.);

- обеспечивает анализ, контроль и принятие мер по исполнению курируемыми структурными подразделениями контрольных показателей эффективности деятельности (пункт 4.2.10.);

- выполняет иные обязанности по поручению главы <данные изъяты> округа (пункт ДД.ММ.ГГГГ.);

- первый заместитель главы несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, а также за полное, своевременное и качественной выполнение задач и функций, возложенных на него (пункт 6.1.);

- координирует работу: управления учета и распределения жилья администрации <данные изъяты> округа (пункт 7.2.);

а также, уполномочена в соответствии с выданной главой <данные изъяты> округа на ее имя доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №:

подписывать от имени Доверителя (главы <данные изъяты> округа Коляденко М.В.) заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика, муниципальные контракты, договоры (иные соглашения) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предметом которых является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также иные документы, связанные с исполнением указанных муниципальных контрактов, договоров (соглашений). Кроме того, уполномоченная подписывать от имени Доверителя с правом второй (первой) подписи в расчетных документах, в том числе, но не ограничиваясь: доверенности на получение денежных сумм, товарно-материальных ценностей, накладных на отпуск материалов в сторону, документы к оплате (счета-фактуры, универсально-передаточные документы, товарно-накладные, акты выполненных работ, акты приемки-передачи), приходные (расходные) кассовые ордера, платежные ведомости, кассовые, банковские документы, списки реестров, акты по поступлению и выбытию нефинансовых активов.

Так, Коновалова Т.В. и Коляденко М.В., осведомленные о том, что в соответствии с Уставом муниципального образования к вопросам местного значения муниципального округа относятся:

п. 7 ч. 1 ст. 6 обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

что в соответствии с ч. 15 ст. 31 Губернатор Кемеровской области – Кузбасса выносит предупреждение, объявляет выговор главе <данные изъяты> округа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами Кемеровской области – Кузбасса; отрешает от должности главу <данные изъяты> округа если в течении месяца со дня вынесения предупреждения, объявления выговора главе <данные изъяты> округа в соответствии с первым абзацем настоящей части главой <данные изъяты> округа не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора; Удаляет в отставку главу <данные изъяты> округа в случае обращения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса в представительный орган муниципального образования, в том числе в случае систематического недостижения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также, что в <данные изъяты> округе <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года будет реализовываться муниципальная программа «Жилище» на ДД.ММ.ГГГГ годы и с федерального и областного бюджетов будут выделены лимиты бюджетных обязательств из средств областного и федерального бюджетов на приобретение в рамках данной программы жилых помещений (благоустроенных квартир) для социальных категорий граждан, в том числе для детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, а также о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году администрации <данные изъяты> округа будут предоставлены лимиты бюджетных обязательств на исполнение муниципальной программы «Жилье» на ДД.ММ.ГГГГ годы в размере не менее 334 530 000 рублей, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 8, 15, 34 Конституции РФ, ст. 15 Федерального закона РФ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. 94, ст. 96, ст. 101 ФЗ №44, органам местного самоуправления запрещается осуществлять действия, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и при заключении контракта, если сумма аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере аванса, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в администрации <данные изъяты> округа по адресу: адрес совершая неправомерные действия которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, встретились с представителями <данные изъяты> созданное и зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ЛИЦО1, ЛИЦО2, ЛИЦО3, а также представителя <данные изъяты> ЛИЦО4 (уголовное дело в отношении которых не рассмотрено), где совместно заранее договорились о принятии <данные изъяты>» участия в аукционе по приобретению земельного участка, расположенного по адресу: адрес, в аренду для последующего строительства на нем двух многоквартирных домов и участия <данные изъяты> в проводимом Администрацией <данные изъяты> округа аукционе по приобретению квартир для детей-сирот и лиц из их числа, и иных нуждающихся социальных категорий граждан.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Коляденко М.В. и Коновалова Т.В., реализуя свой совместный преступный умысел, в дневное время, находясь в администрации <данные изъяты> округа по адресу: адрес, совершая неправомерные действия которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, встретились с ЛИЦО1, ЛИЦО2, ЛИЦО3, ЛИЦО4, где спланировали сформировать закупку на приобретение квартир для социальных категорий граждан, в том числе детей-сирот путем инвестирования в строительство объектов недвижимости по адресу: адрес, строительный номер 1 и строительный номер 2, таким образом, чтобы сумма большей части заключаемых в последующем контрактов составляла свыше 10 000 000 рублей и, в связи с этим, подлежала казначейскому сопровождению, что позволит подрядчику избежать необходимости предоставления независимой банковской гарантии в обеспечение исполнения муниципальных контрактов в размере до 90% от их стоимости, и предоставить банковскую гарантию лишь по контрактам, заключаемым на остаток суммы выделенных лимитов бюджетных обязательств в размере менее 10 000 000 рублей, а также санкционировать операции с целевыми средствами и тем самым разрешить подрядчику самостоятельно распоряжаться денежными средствами по контрактам с казначейским сопровождением.

В это же время, представители <данные изъяты> ЛИЦО1, ЛИЦО2, ЛИЦО3, действуя на основании ранее достигнутой договоренности с Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В., с целью принятия участия в аукционе по приобретению земельного участка, расположенного по адресу: адрес в аренду и принятия участия в аукционе по приобретению администрацией <данные изъяты> округа квартир для социальных категорий граждан, в том числе детей-сирот путем инвестирования в строительство объектов недвижимости по адресу: <данные изъяты>, строительный номер 1 и строительный номер 2, заключили с <данные изъяты> договор Генподряда №№ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ (строительный номер 1) и договор Генподряда № № на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ (строительный номер 2).

Коляденко М.В. и Коновалова Т.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, зная о доведенной сумме лимитов бюджетных обязательств до муниципального образования <данные изъяты> (далее – муниципальное образование) на ДД.ММ.ГГГГ год для реализации муниципальной программы «Жилище», в дневное время, находясь в администрации <данные изъяты> округа по адресу: адрес, определили, что заключат 35 муниципальных контрактов, в том числе лишь 4 контракта с банковской гарантией, из которых Коляденко М.В. подпишет 22 муниципальных контракта, а Коновалова Т.В. – 13 муниципальных контрактов, а после их подписания, Коляденко М.В. и Коновалова Т.В., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, санкционируют в УФК по Кемеровской области – Кузбассу расходы подрядчику по муниципальным контрактам подлежащим казначейскому сопровождению, путем подписания сведений об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ год, тем самым разрешат подрядчику самостоятельно распоряжаться денежными средствами в рамках исполнения муниципальных контрактов.

Коляденко М.В., являясь должностным лицом, главой органа местного самоуправления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении Администрации по адресу: адрес действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной стремлением получить для других лиц выгоду имущественного характера за счет расходования бюджетных средств в пользу <данные изъяты>, целью деятельности которой является получение прибыли, а также из иной личной заинтересованности, обусловленной стремлением извлечь для себя выгоду неимущественного характера, вызванной желанием повысить свой авторитет перед администрацией <данные изъяты>, зарекомендовать себя опытным и компетентным руководителем, соответствующим занимаемой должности и способным решать в установленные сроки поставленные задачи по поощрению жилищного строительства, созданию условий для осуществления права на жилище, предоставлению жилища малоимущим, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами, для создания видимости надлежащего исполнения ею своих служебных обязанностей по целевому и рациональному использованию лимитов финансирования на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в нарушении ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 15, ст. 40 Конституции РФ, ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. 94, ст. 96, с. 101 ФЗ №44, ч. 2 ст. 32, ст. 62 Устава, заведомо зная об отсутствии у <данные изъяты> достаточных финансовых средств для обеспечения исполнения муниципальных контрактов в соответствии с требованием статьи 96 ФЗ №44, и что <данные изъяты> не исполнит установленные муниципальными контрактами обязательства по приобретению Администрацией у <данные изъяты> жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в подлежащих строительству двух многоквартирных жилых домах по адресу: адрес строительный номер 1 и строительный номер 2, действуя совместно и согласовано с Коноваловой Т.В., дала Коноваловой Т.В. указания организовать и обеспечить проведение 35 аукционов в электронной форме на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объектов недвижимости в адрес условиями заключения контрактов по которым, со стоимостью выше 10 000 000 рублей, будет являться казначейское сопровождение и санкционирование подрядчику возможности самостоятельно распоряжаться денежными средствами, а по контрактам заключаемым на остаток суммы выделенных лимитов бюджетных обязательств в размере менее 10 000 000 рублей с предоставлением банковской гарантии в размере 90% от цены контрактов, подписать по результатам проведения аукционов муниципальные контракты, и в последующем совместно обеспечить оплату по ним, на что Коновалова Т.В. согласилась.

После чего, Коновалова Т.В., являясь <данные изъяты>, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении Администрации по адресу: адрес реализуя совместный преступный умысел с Коляденко М.В., умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной стремлением получить для других лиц выгоду имущественного характера за счет расходования бюджетных средств в пользу <данные изъяты> а также из иной личной заинтересованности, обусловленной стремлением извлечь для себя выгоду неимущественного характера, вызванным желанием повысить свой авторитет перед Правительством <данные изъяты> и администрацией <данные изъяты>, зарекомендовать себя опытным и компетентным работником, соответствующим занимаемой должности и способным решать в установленные сроки поставленные задачи по поощрению жилищного строительства, созданию условий для осуществления права на жилище, предоставлению жилища малоимущим, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами, для создания видимости надлежащего исполнения ею своих служебных обязанностей по целевому и рациональному использованию лимитов финансирования на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство, а также средств бюджета <данные изъяты> округа <данные изъяты>, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в нарушении ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 15, ст. 40 Конституции РФ, ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. 94, ст. 96, с. 101 ФЗ №44, ч. 2 ст. 32, ст. 62 Устава, а также в нарушении положений пункта 2.1, подпункта 4.1.3.1. пункта 4.1.3., подпункта 4.1.4.7 пункта 4.1.4, подпункта 4.1.4.10. пункта 4.1.4., подпункта 4.1.4.37. пункта 4.1.4., подпункта 4.1.4.39. пункта 4.1.4., подпункта 4.2.1 пункта 4.2, подпункта 4.2.2.7 пункта 4.2.2., подпункта 4.2.2.37 пункта 4.2.2, подпункта 4.2.2.39 пункта 4.2.2., подпункта 4.2.2.42. пункта 4.2.2, пункта 4.2.12, пункта 8.1., подпункта 8.1.1., подпункт 8.1.2., подпункт 8.1.7. должностных инструкций и выданной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, заведомо зная об отсутствии у <данные изъяты> достаточных финансовых средств для обеспечения исполнения муниципальных контрактов в соответствии с требованием статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и что <данные изъяты> не исполнит установленные муниципальными контрактами обязательства, по приобретению Администрацией у <данные изъяты> жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в подлежащих строительству двух многоквартирных жилых домах по адресу: адрес строительный номер 1 и строительный номер 2, дала указания подчиненному ей сотруднику Администрации начальнику управления по учету и распределению жилья Свидетель №6 организовать проведение электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство объекта недвижимости, чтобы сумма большей части заключаемых в последующем контрактов составляла свыше 10 000 000 рублей и, в связи с этим, подлежала казначейскому сопровождению, что позволит подрядчику избежать необходимости предоставления независимой банковской гарантии в обеспечение исполнения муниципальных контрактов в размере до 90% от их стоимости, и предоставить банковскую гарантию лишь по контрактам, заключаемым на остаток суммы выделенных лимитов бюджетных обязательств в размере менее 10 000 000 рублей, а также санкционировать операции с целевыми средствами и тем самым разрешить подрядчику самостоятельно распоряжаться денежными средствами по контрактам с казначейским сопровождением, тем самым организовала и обеспечила проведение 35 аукционов в электронной форме на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство объекта недвижимости расположенного в адрес.

Свидетель №6, не осведомленная о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В., выполнила указания последней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовила от своего имени и за своей подписью 35 сопроводительных писем на имя заместителя главы <данные изъяты> округа по внутренней политике, руководителя аппарата Свидетель №24 и и.о. заместителя главы <данные изъяты> округа по внутренней политике, руководителя аппарата ФИО16, в которых изложила просьбу о проведении закупки жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно технических заданий.

После чего Свидетель №6 подготовила проекты 35 муниципальных контрактов, из которых 31 муниципальный контракт со стоимостью выше

10 000 000 рублей с казначейским сопровождением, и 4 муниципальных контракта с предоставлением подрядчиком независимой банковской гарантии в размере 90% от цены контрактов, которые согласовала с Коноваловой Т.В., а также получила коммерческие предложения и предоставила проекты контрактов и коммерческие предложения сотруднику администрации - начальнику отдела контрактной службы Свидетель №11

Далее, Свидетель №24 и ФИО16, не осведомленные о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовали путем дачи указаний Свидетель №11 подготовку аукционной документации, включающей техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, проект муниципального контракта с приложениями к нему, и заявок на размещение извещения на осуществление закупки товаров, работ, услуги с приложениями к ним.

Свидетель №11, не осведомленный о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовил аукционную документацию по 35 электронным аукционам на заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство объектов недвижимости расположенных в адрес, включающую в себя: заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика, описания объекта закупки (техническое задание), обоснования начальной (максимальной) цены контрактов, в том числе проекты муниципальных контрактов с приложениями, и предоставил данную документацию на согласование и подпись первому заместителю главы <данные изъяты> округа Коноваловой Т.В.

Коновалова Т.В., реализуя совместный с Коляденко М.В. преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении администрации по адресу: адрес утвердила и подписала аукционную документации по 35 электронным аукционам для ее последующего размещения в Единой электронной торговой площадке.

После чего, подписанная Коноваловой Т.В. аукционная документация по 35 электронным аукционам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передана директору муниципального казенного учреждения <данные изъяты> округа «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») Свидетель №9 для размещения в сети Интернет в единой электронной информационной системе <данные изъяты> и на сайте оператора электронной площадки Единая электронная торговая площадка «РТС-тендер» <данные изъяты>

После этого, Свидетель №9, не осведомленный о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В., действуя на основании постановления администрации <данные изъяты> округа от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О порядке взаимодействия муниципального казенного учреждения <данные изъяты> округа «Управление капитального строительства» и заказчиком <данные изъяты> округа в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ФИО11 <данные изъяты> округа» и ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отписал подчиненному ему работнику начальнику отдела торгов МКУ «УКС» Свидетель №8 аукционную документацию по 35 электронным аукционам для размещения в сети Интернет в единой электронной информационной системе <данные изъяты> на сайте оператора электронной площадки Единая электронная торговая площадка «РТС-тендер» <данные изъяты>.

После чего, Свидетель №8, не осведомленная о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с момента получения заявок от заказчика в лице администрации <данные изъяты> округа, разместила аукционную документацию по 35 электронным аукционам в сети Интернет в единой электронной информационной системе <данные изъяты> на сайте оператора электронной площадки Единая электронная торговая площадка «РТС-тендер» <данные изъяты>, по результатам проведения которых, в соответствии с протоколами подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), подписанными аукционной комиссией, аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка – <данные изъяты>, и аукционной комиссией рекомендовано муниципальному заказчику – администрации <данные изъяты> округа, заключение муниципальных контрактов с единственным участником данного аукциона – <данные изъяты>.

После чего Коляденко М.В., реализуя совместный преступный умысел с Коноваловой Т.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании администрации <данные изъяты> округа, по адресу: адрес из корыстной заинтересованности, обусловленной стремлением получить для других лиц выгоду имущественного характера за счет расходования бюджетных средств в пользу <данные изъяты> в результате заключения с последним, в качестве подрядчика (Исполнителя) муниципальных контрактов, и из иной личной заинтересованности, обусловленной желанием закрыть финансовый год и не иметь негативных последствий в виде не освоения предоставленных денежных средств из федерального и областного бюджетов муниципальному образованию для исполнения отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и лиц из их числа, а также иных нуждающихся социальных категорий граждан жилыми помещениями, стремлением извлечь для себя выгоду неимущественного характера, вызванным желанием сохранить свою должность и не иметь дисциплинарных взысканий, а также зарекомендовать себя опытным и компетентным сотрудником органа местного самоуправления, соответствующим занимаемой должности и способным решать в установленные сроки поставленные задачи, для создания видимости надлежащего исполнения ею своих служебных обязанностей по целевому и рациональному использованию бюджетных средств, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в нарушении:

ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 17,, ст. 18, ст. 40 Конституции РФ, ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. 94, ст. 96, ст. 101 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ, ч. 2 ст. 32, ст. 62 Устава, осознавая, что в результате их неправомерных действий могут быть существенно нарушены установленное статьей 40 Конституции Российской Федерации право проживающих на территории <данные изъяты> округа граждан, нуждающихся в жилище, иметь жилище, в том числе состоящих в списке детей-сирот и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в количестве 265 детей-сирот, для реализации которого Администрация располагала лимитами финансирования для приобретения жилых помещений в количестве 130 благоустроенных квартир, охраняемые законом интересы общества и государства, установленные статьей 40 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище, предоставляют жилище малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами, а также могут быть причинены тяжкие последствия Администрации в виде значительного материального ущерба, и относясь безразлично к этим последствиям, достоверно зная о том, что подрядчик в лице <данные изъяты> не имеет достаточных финансовых средств для обеспечения исполнения муниципальных контрактов и не исполнит установленные муниципальными контрактами обязательства, заключили 35 муниципальных контрактов на приобретение квартир путем инвестирования в строительство с <данные изъяты> ИНН № на общую сумму 334 530 000 рублей, а именно, ФИО1, действуя от имени администрации <данные изъяты> округа, заключила 22 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство на общую сумму 231 708 600 рублей, с казначейским сопровождением:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 130,1 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес, на общую сумму 10 538 100 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 378 909 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 129,9 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес, на общую сумму 10 521 900 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 364 491 рубль;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 130 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 530 000 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 371 700 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 130 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес, на общую сумму 10 530 000 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 371 700 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 129,5 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 489 500 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 335 655 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 130,3 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 554 300 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 393 327 рублей;

- № ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 129,8 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес, на общую сумму 10 513 800 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 357 282 рубля;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 130,1 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 538 100 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 378 909 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 129,9 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 521 900 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 364 491 рубль;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 129,6 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 497 600 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 342 864 рубля;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 132,4 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес, на общую сумму 10 692 000 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 515 880 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 131,2 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 619 100 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 450 999 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 130,4 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 562 400 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 400 536 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 129,6 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес, на общую сумму 10 497 600 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 342 864 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 130 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 530 000 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 371 700 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 130,1 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 538 100 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 378 909 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 129,5 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 489 500 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 342 864 рубля;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 129,2 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 465 200 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 89% от цены контракта – 9 314 028 рубля;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 129,5 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 489 500 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 49% от цены контракта – 5 139 855 рубля.

Коновалова Т.В., реализуя совместный преступный умысел с Коляденко М.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании администрации <данные изъяты> округа, по адресу: адрес из корыстной заинтересованности, обусловленной стремлением получить для других лиц выгоду имущественного характера за счет расходования бюджетных средств в пользу <данные изъяты> в результате заключения с последним, в качестве подрядчика (Исполнителя) муниципальных контрактов, и из иной личной заинтересованности, обусловленной желанием закрыть финансовый год и не иметь негативных последствий в виде не освоения предоставленных денежных средств из федерального и областного бюджетов муниципальному образованию для исполнения отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и лиц из их числа, а также иных нуждающихся социальных категорий граждан жилыми помещениями, стремлением извлечь для себя выгоду неимущественного характера, вызванным желанием сохранить свою должность и не иметь дисциплинарных взысканий, а также зарекомендовать себя опытным и компетентным сотрудником органа местного самоуправления, соответствующим занимаемой должности и способным решать в установленные сроки поставленные задачи, для создания видимости надлежащего исполнения ею своих служебных обязанностей по целевому и рациональному использованию бюджетных средств, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в нарушении:

ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 17,, ст. 18, ст. 40 Конституции РФ, ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. 94, ст. 96, ст. 101 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ, ч. 2 ст. 32, ст. 62 Устава, а также в нарушении положений пункта 2.1, подпункта 4.1.3.1. пункта 4.1.3., подпункта 4.1.4.7 пункта 4.1.4, подпункта 4.1.4.10. пункта 4.1.4., подпункта 4.1.4.37. пункта 4.1.4., подпункта 4.1.4.39. пункта 4.1.4., подпункта 4.2.1 пункта 4.2, подпункта 4.2.2.7 пункта 4.2.2., подпункта 4.2.2.37 пункта 4.2.2, подпункта 4.2.2.39 пункта 4.2.2., подпункта 4.2.2.42. пункта 4.2.2, пункта 4.2.12, пункта 8.1., подпункта 8.1.1., подпункт 8.1.2., подпункт 8.1.7. должностных инструкций и выданной доверенности от 01.02.2023 №1888, осознавая, что в результате их неправомерных действий могут быть существенно нарушены установленное статьей 40 Конституции Российской Федерации право проживающих на территории <данные изъяты> округа граждан, нуждающихся в жилище, иметь жилище, в том числе состоящих в списке детей-сирот и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в количестве 265 детей-сирот, для реализации которого Администрация располагала лимитами финансирования для приобретения жилых помещений в количестве 130 благоустроенных квартир, охраняемые законом интересы общества и государства, установленные статьей 40 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище, предоставляют жилище малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами, а также могут быть причинены тяжкие последствия Администрации в виде значительного материального ущерба, и относясь безразлично к этим последствиям, достоверно зная о том, что подрядчик в лице <данные изъяты> не имеет достаточных финансовых средств для обеспечения исполнения муниципальных контрактов и не исполнит установленные муниципальными контрактами обязательства, Коновалова Т.В., действуя от имени администрации <данные изъяты> округа по доверенности, заключила 13 муниципальных контрактов, на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство с <данные изъяты> ИНН № всего на общую сумму 102 821 400 рублей, из которых, с казначейским сопровождением 9 муниципальных контрактов, на общую сумму 93 992 400 рублей:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 125,3 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес, на общую сумму 10 035 900 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 90% от цены контракта – 9 032 310 рубля;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 129,9 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 035 900 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 90% от цены контракта – 9 032 310 рубля;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 129,9 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес, на общую сумму 10 035 900 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 90% от цены контракта – 9 032 310 рубля;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 129,9 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 035 900 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 90% от цены контракта – 9 032 310 рубля;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 131,2 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 10 084 500 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 90% от цены контракта – 9 076 050 рубля;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 126,6 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес, на общую сумму 10 084 500 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 90% от цены контракта – 9 076 050 рубля;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений (благоустроенных квартир), общей площадью 174,0 кв.м., расположенных в многоквартирном доме по адресу: адрес, на общую сумму 13 608 000 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение исполнения контракта в виде казначейского сопровождения оплата по которому осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств подрядчику в виде авансового платежа в размере 90% от цены контракта – 12 247 200 рубля;

с независимой банковской гарантией 4 контракта, на общую сумму 8 829 000 рублей:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 1 жилого помещения (благоустроенной квартиры), общей площадью 32,5 кв.м., расположенного в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 2 632 500 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, установлен аванс (предварительная оплата) в размере 90 % от цены контракта – 2 369 250 рублей, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии – в размере 90 % его цены, что составляет 2 369 250 рублей, которому соответствует выданная <данные изъяты> банковская гарантия № от ДД.ММ.ГГГГ, действующая по ДД.ММ.ГГГГ включительно;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 1 жилого помещения (благоустроенной квартиры), общей площадью 25,5 кв.м., расположенного в многоквартирном доме по адресу: адрес на общую сумму 2 065 500 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, установлен аванс (предварительная оплата) в размере 90 % от цены контракта – 1 858 950 рублей, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии – в размере 90 % его цены, что составляет 1 858 950 рублей, которому соответствует выданная <данные изъяты> банковская гарантия № от ДД.ММ.ГГГГ, действующая по ДД.ММ.ГГГГ включительно;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 1 жилого помещения (благоустроенной квартиры), общей площадью 25,5 кв.м., расположенного в многоквартирном доме по адресу: адрес, на общую сумму 2 065 500 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, установлен аванс (предварительная оплата) в размере 90 % от цены контракта – 1 858 950 рублей, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии – в размере 90 % его цены, что составляет 1 858 950 рублей, которому соответствует выданная <данные изъяты> банковская гарантия № от ДД.ММ.ГГГГ, действующая по ДД.ММ.ГГГГ включительно;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность 1 жилого помещения (благоустроенной квартиры), общей площадью 25,5 кв.м., расположенного в многоквартирном доме по адресу: адрес, на общую сумму 2 065 500 рублей, по результатам проведения электронного аукциона №, согласно условиям которого, предусмотрена передача квартир в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, установлен аванс (предварительная оплата) в размере 90 % от цены контракта – 1 858 950 рублей, и обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии – в размере 90 % его цены, что составляет 1 858 950 рублей, которому соответствует выданная <данные изъяты> банковская гарантия № от ДД.ММ.ГГГГ, действующая по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Кроме того, Коляденко М.В., реализуя совместный преступный умысел с Коноваловой Т.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении Администрации по адресу: адрес действуя умышленно, организовали и обеспечили перечисление из бюджета <данные изъяты> округа <данные изъяты> на лицевой счет <данные изъяты> денежных средств по указанным муниципальным контрактам путем подписания главой <данные изъяты> округа Коляденко М.В. распоряжений «О перечислении денежных средств», в том числе от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, от ДД.ММ.ГГГГ №-р, после чего, Коляденко М.В. и Коновалова Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по 31 заключенному муниципальному контракту с казначейским сопровождением, согласовали сведения об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов, тем самым санкционировали расходы подрядчику при казначейском сопровождении целевых средств и разрешили подрядчику самостоятельно распоряжаться денежными средствами в рамках исполнения муниципальных контрактов, на основании которых, финансовое управление администрации <данные изъяты> округа с лицевого счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федерального казначейства по ФИО11 области – Кузбассу (далее – УФК по Кемеровской области – Кузбассу), расположенном по адресу: адрес через расчетный счет УФК по Кемеровской области – Кузбассу №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в УФК по Кемеровской области – Кузбассу, расположенном по адресу: адрес перечислили денежные средства на лицевой счет <данные изъяты>» № открытый в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу (далее – УФК по Кемеровской области – Кузбассу), расположенном по адресу: адрес, на общую сумму 286 618 014 рублей, а именно:

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 849,34 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 678 059,66 рублей, а всего на общую сумму 9 378 909 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 698 234,66 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 666 256,34 рублей, а всего на общую сумму 9 364 491 рубль;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 699 542 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 672 158 рублей, а всего на общую сумму 9 371 700 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 699 542 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 672 158 рублей, а всего на общую сумму 9 371 700 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 693 005,30 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 642 649,70 рублей, а всего на общую сумму 9 335 655 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 703 464,02 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 689 862,98 рублей, а всего на общую сумму 9 393 327 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 696 927,32 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 660 354,68 рублей, а всего на общую сумму 9 357 282 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты>» счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 849,34 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 678 059,66 рублей, а всего на общую сумму 9 378 909 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 698 234,66 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 666 256,34 рублей, а всего на общую сумму 9 364 491 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты>» счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 694 312,64 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 648 551,36 рублей, а всего на общую сумму 9 342 864 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты>» счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 722 481,20 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 793 398,80 рублей, а всего на общую сумму 9 515 880 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 713 922,74 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 737 076,26 рублей, а всего на общую сумму 9 450 999 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 704 771,36 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 695 764,64 рублей, а всего на общую сумму 9 400 536 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты>» счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 704 771,36 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 695 764,64 рублей, а всего на общую сумму 9 400 536 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 694 312,64 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 648 551,36 рублей, а всего на общую сумму 9 342 864 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 699 542 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 672 158 рублей, а всего на общую сумму 9 371 700 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты>» счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 699 542 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 672 158 рублей, а всего на общую сумму 9 371 700 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 694 312,64 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 648 551,36 рублей, а всего на общую сумму 9 342 864 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 693 005,30 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 642 649,70 рублей, а всего на общую сумму 9 335 655 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 689 083,28 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 624 944,72 рублей, а всего на общую сумму 9 314 028 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Свидетель №24, не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В., на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 762 948,86 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 376 906,14 рублей, а всего на общую сумму 5 139 855 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленной не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Свидетель №24, не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 032 310 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты>» счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленной не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Свидетель №24, не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 032 310 рублей;

по 4 заключенным муниципальным контрактам с банковской гарантией финансовое управление администрации <данные изъяты> округа с расчетного счета №, открытого в отделении Кемерово Банка России//<данные изъяты> перечислили денежные средства на расчетный счет <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале <данные изъяты> адрес, расположенном по адресу: адрес на общую сумму 7 946 100 рублей, а именно:

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, сведении о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Свидетель №24, не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 369 250 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, сведении о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коляденко М.В., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 858 950 рублей;

- по муниципальному контракту №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты>» счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, сведении о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коляденко М.В., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 858 950 рублей;

- по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного <данные изъяты> счета № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ по заявке на кассовый расход № № от ДД.ММ.ГГГГ, сведении о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ подготовленным не осведомленной о преступных намерениях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, подписанным последней и Коляденко М.В., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 858 950 рублей.

Таким образом, Коновалова Т.В. и Коляденко М.В., действуя умышленно, совместно и согласованно, совершили действия, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями.

После чего, ЛИЦО1, ЛИЦО2, ЛИЦО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ после подписания Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. сведений о санкционировании операций с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годы и направления указанных сведений в УФК по Кемеровской области – Кузбассу получили возможность самостоятельного распоряжения денежными средствами, путем самостоятельного их снятия с лицевого счета № (расчетный счет <данные изъяты> №), а также банковского расчетного счета № <данные изъяты> и с лицевого счета № <данные изъяты>, открытых в <данные изъяты> перечислили со счетов <данные изъяты>» на счета <данные изъяты> бюджетные денежные средства, поступившие из администрации <данные изъяты> округа в рамках заключенных муниципальных контрактов, в том числе за невыполненные работы по устройству кровли, устройству фасада, благоустройству территории, внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы), и за не осуществленный ввод домов в эксплуатацию.

<данные изъяты> свои обязательства по указанным муниципальным контрактам не выполнило. В срок до ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации <данные изъяты> округа не передало, в срок до ДД.ММ.ГГГГ дома не построило, до ДД.ММ.ГГГГ деньги в бюджет администрации <данные изъяты> округа не вернуло.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что неисполнение муниципальных контрактов и несвоевременная сдача объектов повлечет причинение имущественного вреда администрации <данные изъяты> округа и нарушение прав социально незащищенных граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Коляденко М.В. и Коновалова Т.В., обладая полномочиями в рамках заключенных контрактов (по каждому из 35 контрактов):

- получать информацию о ходе исполнения контракта на любой стадии его исполнения по любым вопроса (пункта 5.2.1. части 5.2.);

- в ходе исполнения контрактов назначить своего представителя, который от имени Инвестора (заказчика) имеет право осуществлять контроль над выполнением условий контрактов (пункта 5.2.2. части 5.2.);

- привлечь специализированную организацию для осуществления функции контроля на любой стадии выполнения контрактов (пункта 5.2.4. части 5.2.);

зная об обязательных условиях и порядке расчетов по муниципальным контрактам, а именно что:

- при казначейском сопровождении целевых средств муниципальными контрактами установлено, что целевые средства по контракту запрещено перечислять на счета, открытые в банке Исполнителю, за исключением оплаты фактически выполненных работ, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для выполнения таких работ, оказания таких услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее – реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документах, предусмотренных настоящими контрактами (подпункт в) пункта 1. части 3.5. раздела 3);

- сведения об операциях с целевыми средствами, предоставляемые Исполнителем (<данные изъяты>») для перечисления средств из суммы поступившего на его счет авансового платежа субподрядчику, утверждаются Инвестором (Администрацией) (абзаца 1 подпункта ж) пункта 2 части 3.5 раздела 3);

- оплата по контрактам осуществляется в следующем порядке: Авансовые платежи в следующем порядке:

15% от цены договора - после предоставления Инвестору копии разрешения на строительство объекта%

5% - после подписания сторонами акта выполненных работ, свидетельствующего о выполнении в полном объеме работ по устройству основания (котлован, фундамент);

10% - после подписания сторонами акта выполненных работ, свидетельствующих о выполнении в полном объеме работ по устройству наружных сетей;

10% - после подписания сторонами акта выполненных работ, свидетельствующего о выполнении в полном объеме работ по итогу возведения первого этажа;

10% - после подписания сторонами акта выполненных работ, свидетельствующего о выполнении в полном объеме работ по итогу возведения второго этажа;

15% - после подписания сторонами акта выполненных работ, свидетельствующего о выполнении в полном объеме работ по итогу возведения третьего и последующих этажей;

5% - после подписания сторонами акта выполненных работ, свидетельствующих о выполнении в полном объеме работ по устройству кровли;

10% - после подписания сторонами акта выполненных работ, свидетельствующего о выполнении в полном объеме работ по устройству фасада;

5% - после подписания сторонами акта выполненных работ, свидетельствующего о выполнении в полном объеме работ по благоустройству территории;

4% - после подписания сторонами акта выполненных работ, свидетельствующего о выполнении в полном объеме внутренних строительных работ (чистовая отделка, внутренние инженерные системы).

Оставшаяся часть от цены контракта в размере 11% перечисляется после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию (абзаца 2.1. подпункта ж) пункта 2 части 3.5 раздела 3), зная, что в соответствии с п. 5 «Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 17.12.2021 №214н, сведения для участника казначейского сопровождения, являющегося поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по государственному (муниципальному) контракту, утверждаются государственным (муниципальным) заказчиком, либо поставщиком (подрядчиком, исполнителем) государственного (муниципального) контракта в соответствии с условиями государственного (муниципального) контракта или в случае представления им в территориальный орган Федерального казначейства разрешения государственного (муниципального) заказчика на утверждение Сведений;

сведения для участника казначейского сопровождения в случае, установленном решением, по средствам, поступающим ему в результате финансово-хозяйственной деятельности, утверждаются получателем бюджетных средств в случае предоставления участнику казначейского сопровождения целевых средств, либо участником казначейского сопровождения в случае представления им в территориальный орган Федерального казначейства разрешения получателя бюджетных средств на утверждение Сведений, в соответствии с п. 27 Приказа Минфина России от 22.12.2020 № 316н «Об утверждении Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в случае наличия заявления на отзыв переведенного Казначейского обеспечения обязательств, территориальным органом Федерального казначейства:

а) осуществляется отзыв всех неисполненных переведенных Казначейских обеспечений обязательств, перевод которых осуществлялся в рамках отзываемого переведенного Казначейского обеспечения обязательств;

б) возвращается исполнителям по договорам ранее принятые, но не исполненные Заявления на перевод и распоряжения (Заявки) на оплату обязательств, исполнение которых обеспечивалось отзываемым переведенным Казначейским обеспечением обязательств, а также, что согласно муниципальных контрактов (абзаца 1 подпункта ж) пункта 2 части 3.5 раздела 3) сведения об операциях с целевыми средствами, предоставляемые Исполнителем для перечисления средств из суммы, поступившей на его счет авансового платежа субподрядчику, утверждаются Инвестором (должностными лицами администрации <данные изъяты> округа) и оплата по договору осуществляется в утвержденном порядке авансовыми платежами после выполнения работ, предоставления и подписания акта выполненных работ сторонами, достоверно зная о том, что квартиры не переданы подрядчиком в срок до ДД.ММ.ГГГГ, фактически муниципальные контракты не исполнены, так как не выполнены работы по устройству кровли, по устройству фасадов зданий, по благоустройству территорий, а также не выполнены объемы внутренних строительных работ (чистовая отделка, внутренних инженерные системы), не введены многоквартирные жилые дома в эксплуатацию, и производится необоснованное расходование целевых денежных средств, обладая полномочиями, как заказчики, в течении финансового года с момента перечисления подрядчику аванса в размере 49%, 89% и 90% истребовать информацию о ходе и ведении строительных работ и их этапов, а также при выявлении недобросовестности подрядчика приостановить использование и распоряжение целевыми денежными средствами, имея право отозвать обеспечение обязательств в рамках муниципальных контрактов, обязанные, согласно Устава муниципального образования действовать исключительно в интересах населения округа и муниципального образования, вопреки интересам службы, в нарушении подпункта 5.2.1. пункта 5.2., подпункта 5.2.2. пункта 5.2., подпункта 5.2.4. пункта 5.2., подпункта в) пункта 1. части 3.5. раздела 3, абзаца 1 подпункта ж) пункта 2 части 3.5 раздела 3, абзаца 2.1. подпункта ж) пункта 2 части 3.5 раздела 3 муниципальных контактов, п. 5 «Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 17.12.2021 №214н, п. 27 Приказа Минфина России от 22.12.2020 № 316н «Об утверждении Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,

Коновалова Т.В. и Коляденко М.В. умышленно бездействовали, не использовали свои служебные полномочия, а именно не обеспечивали контроль за соблюдением исполнения условий муниципальных контрактов со стороны Исполнителя, сроков сдачи объектов по муниципальным контрактам, не проверяли использование целевых денежных средств Исполнителем, не осуществляли контроль за правильным расходованием денежных средств и их целевым использованием, не применяли законные способы защиты прав и интересов заказчика, а именно не отозвали целевые денежные средства, в целях предотвращения необоснованного расходования денежных средств ООО «Биосфера».

что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, а также причинение тяжких последствий администрации <данные изъяты> округа, в виде значительного материального ущерба на сумму 286 618 014 рублей.

Кроме того, Коновалова Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о том, что в соответствии с п. 8.1 муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ размер обеспечения подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту составляет 2 369 250 рублей (90% от цены контракта), с п. 8.5 сумма обеспечения исполнения контракта подлежит выплате заказчику (Инвестору) в качестве компенсации штрафов, неустоек за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту, в целях обеспечения исполнения своих обязательств по муниципальному контракту № подрядчиком <данные изъяты> заказчику в лице Коноваловой Т.В. предоставлена независимая гарантия в банке <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 407 700 рублей, со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ;

в соответствии с п. 8.1 муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ размер обеспечения подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту составляет 1 858 950 рублей (90% от цены контракта), с п. 8.5 сумма обеспечения исполнения контракта подлежит выплате заказчику (Инвестору) в качестве компенсации штрафов, неустоек за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту, в целях обеспечения исполнения своих обязательств по муниципальному контракту № застройщиком <данные изъяты> заказчику в лице Коноваловой Т.В. предоставлена независимая гарантия в банке <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 858 950 рублей, со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ;

в соответствии с п. 8.1 муниципального контракта №-№ от ДД.ММ.ГГГГ размер обеспечения подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту составляет 1 858 950 рублей (90% от цены контракта), с п. 8.5 сумма обеспечения исполнения контракта подлежит выплате заказчику (Инвестору) в качестве компенсации штрафов, неустоек за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту, в целях обеспечения исполнения своих обязательств по муниципальному контракту № застройщиком <данные изъяты> заказчику в лице Коноваловой Т.В. предоставлена независимая гарантия в банке <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 858 950 рублей, со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ;

в целях обеспечения исполнения своих обязательств по муниципальному контракту № застройщиком <данные изъяты> заказчику в лице Коноваловой Т.В. предоставлена независимая гарантия в банке <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 858 950 рублей, со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 7.3 муниципальных контрактов № при расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта;

в соответствии с п. 7.4 муниципальных контрактов №, в случае расторжения контракта заказчик (Инвестор) вправе удовлетворить требования по возврату Исполнителем денежных средств, перечисленных Инвестором по контракту, за счет средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, а также путем предъявления требования в банк, в случае если в качестве обеспечения исполнения контракта предоставлена независимая гарантия;

в соответствии с п. 3 независимых гарантий в банках <данные изъяты> и <данные изъяты> на общую сумму 7 946 100 рублей, Бенефициар (администрация <данные изъяты> округа) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом <данные изъяты> обязательств, обеспеченных настоящей гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее – требование), в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных бенефициаром, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта и сумму независимой гарантии;

а также, что в рамках исполнения 4 муниципальных контрактов с независимой банковской гарантией, квартиры не переданы подрядчиком в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также что банковские гарантии по муниципальным контрактам № в банке <данные изъяты> <данные изъяты> на сумму 2 407 700 рублей, № в банке <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 858 950 рублей, № в банке <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 858 950 рублей и № в банке <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 858 950 рублей действуют до ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Коновалова Т.В., осознавая, что неисполнение ею обязанности по истребованию уплаты денежных средств по банковским гарантиям в банках повлечет причинение имущественного вреда администрации <данные изъяты> округа и утрату выделенных лимитов финансирования, а так же существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства в виде не предоставления жилых помещений детям-сиротам и лица из их числа, а также иным нуждающимся социальным категориям граждан, вопреки интересам службы, в нарушении п. 7.3, п. 7.4, п. 8.1 муниципальных контрактов, п. 3 независимых гарантий в банках <данные изъяты> умышленно бездействовала, не использовала свои служебные полномочия, а именно не предприняла мер к расторжению муниципальных контрактов №, не истребовала сама и не инициировала путем дачи указаний, в том числе другим должностным лицам, на истребование уплаты денежных средств с <данные изъяты> по банковским гарантиям в банках <данные изъяты>, на общую сумму 7 946 100 рублей.

В результате умышленного неисполнения Коноваловой Т.В. и Коляденко М.В. своих должностных обязанностей, действующих в группе лиц по предварительному сговору, Коновалова Т.В. и Коляденко М.В. создали условия для бесконтрольного расходования <данные изъяты> денежных средств администрации <данные изъяты> округа.

Преступные действия и бездействия Коноваловой Т.В. и Коляденко М.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в группе лиц по предварительному сговору, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, выразившихся в неисполнении переданных отдельных государственных полномочий в виде необеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями, гарантированными ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и иных социальных категорий граждан, а также в нарушении установленного статьей 40 Конституции Российской Федерации права проживающих на территории <данные изъяты> округа 130 граждан, нуждающихся в жилище, которым в ДД.ММ.ГГГГ году не были предоставлены жилые помещения по договорам найма жилых помещений специализированного фонда при наличии выделенных средств федерального и областного бюджета Кемеровской области – Кузбасса, для реализации которого Администрация утратила лимиты финансирования для приобретения жилых помещений в количестве 130 благоустроенных квартир, существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, установленных статьей 40 Конституции Российской Федерации, поощрять жилищное строительство, создавать условия для осуществления права на жилище, предоставлять жилище малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами, дискредитировали и подорвали авторитет органов местного самоуправления <данные изъяты> округа <данные изъяты>, должностных лиц данного муниципального образования в целом, а также выразившиеся в причинении материального ущерба, что повлекло наступление тяжких последствий администрации <данные изъяты> округа, в виде значительного материального ущерба на сумму 294 564 114 рублей.

В судебном заседании Коляденко М.В. вину в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора признала полностью, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

В судебном заседании Коновалова Т.В. вину в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора признала полностью, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

Вина Коляденко М.В., Коноваловой Т.В. в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, исследованных в судебном заседании:

- показаниями Коляденко М.В. данными в период производства предварительного расследования в качестве подозреваемой (т. 37 л.д. 85-94), оглашенными в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ года она состоит в должности <данные изъяты>. Ее обязанности предусмотрены уставом муниципального образования, отдельной должностной инструкции не существует. Работу по проведению аукционов в порядке Федерального закона № 44-ФЗ проводит отдел закупок Администрации <данные изъяты> округа. Решение социальных вопросов, в том числе, по обеспечению жилыми помещениями социальных категорий граждан, включая детей-сирот, является одним из направлений деятельности Администрации ФИО11 муниципального округа, которым занимаются соответствующие подразделения Администрации ФИО11 муниципального округа, в зависимости от своих полномочий.

Указанные показания Колянденко М.В. в судебном заседании полностью подтвердила;

- показаниями Коноваловой Т.В. данными в период производства предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 36 л.д. 35-42, л.д. 73-78, л.д. 79-83), оглашенными в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность <данные изъяты>. В своей деятельности она руководствовалась должностной инструкцией первого <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № и в последствии должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ №. В соответствии с бюджетом <данные изъяты> округа, утвержденного решением Совета народных депутатов <данные изъяты> округа от ДД.ММ.ГГГГ № запланирована субвенция в ДД.ММ.ГГГГ году в размере 338 миллионов рублей на приобретение жилых помещений для социальных категорий граждан, в том числе для детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. Также была запланирована и утверждена бюджетом района субвенция по 129 закону Кемеровской области в размере 2 778 000 рублей. Однако соглашения с Министерством строительства Кузбасса подписано ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление субвенции муниципальному округу в объеме из средств Федерального бюджета в размере около 37,5 млн. рублей и областного бюджета в размере 196 млн. рублей. И по 129 областному закону в объеме из областного бюджета в размере около 2,8 млн. руб. Полномочия по обеспечению жильем социальных категорий граждан относится к управлению учета и распределения жилья, находящиеся в ее структурном подчинении. Исходя из выделенных средств и количества нуждающихся в жилье, формируется заявка на формирование закупки и направляется в отдел закупки Свидетель №11, после чего отдел закупки формирует заявку и направляется ее в МБУ «Управление капитального строительства» для проведения закупки. Муниципальные контракты №, заключенные между <данные изъяты> и администрацией <данные изъяты> округа были подписаны ею. Как происходит определение лица, которое должно подписать тот или иной муниципальный контракт или договор, она не может сказать. Подписание документов производится в рабочем порядке, как глава может подписать ряд контрактов и договоров, так и она могла подписать ряд контрактов по доверенности. Указаний, подписать конкретные контракты с конкретным поставщиком, она не получала. Подписание контрактов с <данные изъяты> происходило в рабочем порядке. В конце ДД.ММ.ГГГГ года было заключено дополнительное соглашение между администрацией <данные изъяты> округа и Министерством строительства ФИО3, согласно которому администрации <данные изъяты> округа дополнительно были увеличены предельные объемы финансирования, и областные средства были увеличены еще на 100 млн. рублей. Соответственно в данном случае, при использовании предоставленных лимитов, она воспользовалась правом подписи по доверенности, потому как по окончании периода планируемого по аукционам, предполагалось, что она будет подписывать муниципальные контракты, так как глава собиралась в отпуск. Поскольку контракты заключались на покупку квартир, то согласно условиям контрактов, администрация <данные изъяты> округа во исполнение контрактов должна была перечислить предусмотренные контрактом авансовые платежи. И на нее возлагался контроль только за производством выплат авансовых платежей поставщику и в последующем приемка квартир. Таким образом, для реализации программы «Жилье» для обеспечения социальных категорий граждан, отделом по учету и распределению жилья Свидетель №6, отделом закупок Свидетель №11 разработана документация на проведение закупки в соответствии с законодательством и их полномочиями. Свои обязательства по заключенным контрактам она выполнила. Муниципальные контракты заключались в промежуток времени не в один день, в связи с чем, в результате использования части лимитов бюджетных обязательств в контрактах с казначейским сопровождением, в администрации <данные изъяты> округа образовался остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств менее 10 млн. рублей. В связи с чем, изначально Управлением учета и распределения жилья был сделан анализ вторичного рынка и соответственно в целях лучшего качества и эффективности использования средств, ею было принято решение заключить контракты на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство. Данные 4 контракта были заключены под банковскую гарантию, так как они не могли быть заключены с казначейским сопровождением. Таким образом, ранее экономия не предполагалась и не была спланирована. Она достоверно не знала, что банковские гарантии действуют до ДД.ММ.ГГГГ. Отслеживание их сроков не входило в ее полномочия. По неисполненным контрактам, предложения второй стороне контракта о продлении обеспечения контракта она не обязана направлять и самое важное, пакет документов в банк она не собирает и не направляет, так как это не входит в ее должностные обязанности. Про то, что именно банковская гарантия имеет конкретный срок и подать документы можно только в течение месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, она не знала. А контрактом предусмотрены общие условия, содержащиеся в 44 Федеральном законе, который предусматривает 2 вида обеспечения контракта – путем перечисления денежных средств на счет администрации, либо предоставление банковской гарантии. Она считала, что оба вида обеспечения контракта имеют действие на срок действия контракта, поэтому она уточняла у юристов, остаются контракты действующие, или нет. Ей сказали, что контракты действующие, потому что там есть пункт о том, что контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Ей об этом сказала начальник правого управления Свидетель №22 Соответственно, раз контракты действовали, значит, продолжали действовать банковские гарантии по контрактам. Она не знала, что в данных случаях с указанными контрактами имеется срок банковской гарантии, она считала, что срок продляется гарантий, как и срок исполнения обязательств по контрактам. Но если бы она об этом узнала, то она бы уточнила у Свидетель №11, подали ли те пакет документов в банки на предоставление администрации выплат в соответствии с банковской гарантией. В ее полномочия это не входит. Она считает, что Свидетель №11 обязан контролировать обеспечение контрактов. О том, что прошел срок банковских гарантий, ей сказали только в ДД.ММ.ГГГГ года. После этого за ее подписью в ДД.ММ.ГГГГ года они направили письмо <данные изъяты> чтобы те либо продлили банковскую гарантию, либо предоставили иное обеспечение. Но <данные изъяты> на очередном совещании в ответ на их письмо сообщили, что будут достраивать указанные два многоквартирных дома. Они на это согласились, так как другого варианта не было, в связи с чем ждали, когда <данные изъяты> достроит дома. У нее не было личной заинтересованности обусловленным желанием закрыть финансовый год, и тем более не иметь негативных последствий в виде не освоения денежных средств, так как деньги по банковской гарантии не будут считаться освоением денежных средств на покупку квартир. Меры по расторжению контрактов не были предприняты по той причине, что на совещании было озвучено, что указанные контракты продолжают действовать, что главное – достроить дома. И это никак не было связано с гарантиями.

Указанные показания Коновалова Т.В. в судебном заседании полностью подтвердила.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО76, данными в ходе судебного заседания, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он состоял в должности начальника управления промышленности и экологии администрации <данные изъяты> округа. С ДД.ММ.ГГГГ занимает должность первого заместителя главы администрации <данные изъяты> округа. Ему известно, что администрацией <данные изъяты> округа были заключены контракты с <данные изъяты> так же известно, что в настоящее время дома не достроены, находятся под арестом, денежные средства по заключенным контрактам не возвращены. Также пояснил, что после того, как денежные средства доводятся до бюджета администрации, управлением по учету и приобретению жилья, подготавливается техническое задание для объявления торгов и заключения контрактов. Техническое задание включает в себя требования к приобретаемому жилью и застройщику (сроки и качество выполнения работ, профессиональные требования). Данная заявка направляется в отдел закупок, они готовят пакет документов и направляют его в УКС, которые в дальнейшем размещают, проводят торги, подводят итоги, информацию по итогам передают в отдел закупок для заключения контракта. Лицо, которое выиграло конкурс, если оно соответствовало всем требованиям, и комиссия решила, что их заявка соответствует требованиям, которые были предъявлены, дополнительных проверок не проходит. Кроме отдела закупок, контракты так же согласовываются с юридической службой. Все стандартные обязанности прописаны в контракте. Если в условиях контракта предусмотрены платежи, то после заключения контракта денежные средства перечисляются. Относительно гражданского иска, поданного прокурором о возмещении причиненного ущерба с подсудимых Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. пояснил, что они поддерживают гражданский иск в отношении других лиц. Есть застройщик, который является получателем денежных средств, который не выполнил свои обязательства. Поддерживает в случае доказанности их вины;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в период производства предварительного расследования (т. 34 л.д. 228-235, т. 35 л.д. 1-9), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ состоял в должности заместителя главы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (заместитель главы по строительству), с ДД.ММ.ГГГГ - заместитель главы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В его должностные обязанности входит формирование планов строительства в <данные изъяты> округе (далее – КМО), подготовка муниципальных программ касающихся строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, проектирование, прохождение главных государственных экспертиз, предоставление данных документов в министерство жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) Кемеровской области – Кузбасса, министерство строительства Кемеровской области – Кузбасса, для включения данных объектов в региональные программы и иные обязанности, указанные в его должностной инструкции.

Его руководителем является глава <данные изъяты> Коляденко М.В., она может давать ему указания обязательные для исполнения, первый заместитель главы Коновалова Т.В. в рамках муниципальной работы (формирование и исполнение муниципальных программ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности) может отдавать ему указания обязательные для исполнения только в случае исполнения обязанностей главы <данные изъяты>. Коновалова Т.В. курирует: архитектуру, отдел жилья, экономический отдел.

В его подчинении находятся управление по строительству и ЖКХ <данные изъяты>, через управления, не напрямую ещё находится управление капитального строительства. УКС является муниципальным заказчиком, именно они объявляют аукционы на капитальное строительство, ремонт, реконструкцию объектов муниципальной собственности. Объект муниципальной собственности, это здания, которые стоят на балансе администрации. Социальные объекты (школы, детские сады, больницы, амбулатории, дома культуры и т.д.), объекты ЖКХ (котельные, насосные станции, очистные сооружения, автомобильные дороги, парки, скверы), многоквартирные дома, в которых 100 % доли является муниципальной собственностью, квартиры в многоквартирных домах.

Коляденко М.В. может и дает ему указания, формировать муниципальные программы, с учетом интересов муниципального округа, участвовать в разработке проектно-сметной документации объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, различные поручения по запросам жителей, требованиям и запросам прокуратуры и следственного комитета в рамках его полномочий.

Им не составлялись проекты муниципальных контрактов, сведений об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ год, заявок на кассовый расход, аукционной документации.

Руководитель УКС <данные изъяты> Свидетель №9 курирует составление проектов муниципальных контрактов, технического задания, расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ФЗ-44, то есть изначально запрашиваются коммерческие предложения, после чего делается расчет начальной (максимальной) цены договора, на основании этого расчета заявка вносится в план проведения закупок. Специалист размещает её в ЕИС и электронную торговую площадку. В заявку, которую специалист размещает в ЕИС входят: техническое задание, условия договора, начальная (максимальная) цена контракта (договора), требования к участникам. Когда прием заявок от потенциальных поставщиков на торгах окончен, специалист отдела закупок распечатывает заявки, после чего передает их председателю закупочной комиссии и комиссия рассматривает заявки. Когда проходят торги, в них отображаются и техническое задание и ценовое предложение. Все документы, которые необходимы к предоставлению, потенциальные поставщики отправляют сразу, и в случае, если потенциальный поставщик не направляет один из требуемых документов, площадка автоматически не пускает такого поставщика на торги. И, если всё соответствует заданию, то договор заключается с потенциальным поставщиком, который предложил минимальную цену. В случае с администрацией <данные изъяты> торговой площадкой, на которой размещаются предложения, является РТС-Тендер.

Закупкой жилых помещений, занимается сама администрация <данные изъяты>, а именно работники, курируемые Коноваловой Т.В., так как она является куратором данного направления, у неё есть свои подчиненные, в частности отдел учета и распределения жилья, они готовят техническое задание на приобретение квартир, отдают его Свидетель №9, после чего последний также как он и описывал выше, размещает данную закупку на электронной площадке, после чего проводятся торги, и победитель торгов, заключает с администрацией КМО муниципальный контракт на закупку жилых помещений, например для детей сирот. Он, и его подчиненные, к формированию данных закупок отношения не имеют.

<данные изъяты>» осуществляет деятельность по строительству различных зданий и сооружений. На территории <данные изъяты> они осуществляли строительство жилых многоквартирных домов в адрес. Кто являлся инициатором заключения муниципальных контрактов с <данные изъяты>», ему не известно.

Он участвовал в штабах по данным объектам по поручению Коляденко М.В. в ДД.ММ.ГГГГ годах. Штабы проводились с периодичностью 1 раза в неделю на строительной площадке в адрес в строительном вагончике. На штабах, помимо него присутствовали представители <данные изъяты> (каждый раз разные), также присутствовали представители генерального подрядчика, а именно «<данные изъяты> у которого в свою очередь было множество субподрядчиков, наименование которых он не помнит, однако оно указано в протоколах проведения штабов, из администрации <данные изъяты> присутствовала также иногда и сама Коляденко М.В., также присутствовали представители прокуратуры Кемеровского района. В ходе штабов обсуждалось соответствие фактически выполненных работ, графику производства строительно-монтажных работ. Изначально в ДД.ММ.ГГГГ году работы шли согласно графику, однако к концу года работы стали намного менее интенсивными, в связи с чем, началось большое отставание от указанного графика. После того, как он приезжал со штабов и докладывал об обстановке на объектах строительства, Коляденко М.В. неоднократно проводила совещания с участием представителей прокуратуры Кемеровского района и руководителя следственного отдела по Кемеровскому району. На данных совещаниях также присутствовали представители <данные изъяты> и <данные изъяты> он также принимал участие в данных совещаниях, на которых подрядчикам сообщалось о том, что они сильно отстают от графика работ, на что они отвечали, что вот-вот подгонят много строителей и увеличат темпы строительства.

В адрес два построенных жилых дома. В первом доме в 90 квартирах были смонтированы все железо-бетонные конструкции, 100% оконных заполнений, около 90% фасада, электросистема выполнена приблизительно на 90%, в подвале были выполнены все разводки систем коммуникации, внутренняя отделка началась с 5 этажа, выполнена стяжка, около 50 % перегородок, оштукатуривание помещение около 10-15%. Во втором доме, железо-бетон был весь смонтирован, фасад был выполнен приблизительно на 90%, оконное заполнение на 100 %, сухая стяжка полов и электрика около 90%, отделочные работы были выполнены приблизительно на 15-20%, инженерные сети, внутриплощадочные инженерные сети на 100%, теплосеть на 80 %, водопровод на 90%, они поставили во дворе трансформаторную подстанцию, придомовое благоустройство было не выполнено в первом и во втором доме. Ему не известно, была ли какая-либо банковская гарантия для обеспечения муниципальных контрактов, номера муниципальных контрактов и даты их заключения ему также не известны. В настоящее время, данные дома, также находятся в недостроенном состоянии, ровно в таком же, в котором они находились на время окончания работ.

Ему не известно, кто кроме него и Коляденко М.В., которая в устном порядке дала ему указание ездить на штабы, осуществлял контроль за ходом строительства по этим муниципальным контрактам, смотрел за тем, чтобы этот график совпадал с фактически выполняемыми работами. Поручение Коляденко М.В. мотивировано тем, что он имеет строительное образование, также занимает должность заместителя главы по строительству и имеет познания в том, что сможет соотнести фактически выполняемые работы на строительной площадке с запланированными работами по графику. То есть указание было продиктовано практическими соображениями, что он в стройке понимает намного больше, чем Коновалова Т.В.

<данные изъяты> сама ничего не строила, у них был генеральный подрядчик <данные изъяты>. Все его общение по строительству было с представителями <данные изъяты>, на сколько он помнит там был прораб.

Ему не известно, давала ли Коновалова Т.В. кому-либо поручения или указания по банковским гарантиям по муниципальным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 632 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 065 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 065 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 065 500 рублей (наименования и цены которых ему стали известны от следователя), ему она никакие указания не давала.

Муниципальные контракты, заключенные между администрацией и <данные изъяты> он не читал и, ему никто не сообщал, что они имеют этапность выполнения работ. Кем были заключены муниципальные контракты из числа должностных лиц администрации, ему также не известно;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в период производства предварительного расследования (т. 34 л.д. 99-105, л.д. 108-119, л.д. 120-128), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности директора муниципального казенного учреждения <данные изъяты> округа «Управление капитального строительства».

В его должностные обязанности входит финансово-хозяйственная деятельность МКУ «УКС», выполнение поручений по заданию администрации <данные изъяты> округа, размещение пакета документов на электронную площадки ЕИС (единая информационная система), размещение закупок МКУ «УКС» на электронной площадке ЕИС, осуществлении контроля за строительством, капитальным ремонтом и ремонтом, по закупкам, где МКУ «УКС» выступает в качестве заказчика, а также иные обязанности возложенные на него в соответствии с должностной инструкцией.

В своей работе, помимо выполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, он также исполняет указания своих непосредственных руководителей главы <данные изъяты> округа Коляденко М.В., начальника Управления по строительству и ЖКХ ФИО18, а также заместителя главы <данные изъяты> округа по строительству Свидетель №1 Когда Коновалова Т.В. исполняла обязанности ФИО8, также могла давать ему указания или поручения.

Обычно все указания доводились до его через заместителей главы, напрямую ни глава, ни первый заместитель ему никаких указаний о совершении тех или иных обязанностей не давали. В случае возникновения каких-либо срочных вопросов, вышестоящее руководство могло позвонить ему и сделать уточнения по тем или иным вопросам.

Подготовкой аукционной документации перед её размещением на электронной площадке занимается отдел контрактной службы, начальником которого является Свидетель №11, его заместитель Свидетель №10 В аукционную документацию входит: муниципальный контракт, техническое задание, коммерческие предложения (при необходимости), смета (при необходимости). В последующем составляется заявка на определения поставщика, которая вместе с проектом документов направляется в его отдел для размещения в ЕИС.

ДД.ММ.ГГГГ на его рабочую электронную почту «<данные изъяты>» с рабочей почты отдела контрактной службы «<данные изъяты>» поступило письмо, о необходимости размещения на электронной площадке ЕИС закупки квартиры. В письме было приложение в виде заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика, составленное Свидетель №11, согласованное с заместителем главы по внутренней политике, руководителе аппарата Свидетель №24, начальником управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23, начальником управления и распределения жилья Свидетель №6 и подписанное первым заместителем главы <данные изъяты> округа Коноваловой Т.В. Помимо заявки в письме также было описание объекта закупки (техническое задание), обоснование начальной (максимальной) цены контракта, проект муниципального контракта. Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика, содержала в том числе идентификационный код закупки в плане-графике №. После поступления указанного письма, он дал указание начальнику отдела торгов Свидетель №8 разместить закупку на электронной площадке ЕИС.

Свидетель №8 при поступлении заявки от заказчика на проведение закупки рассматривает эту заявку, на соответствие ее постановлению (вынесенному администрацией КМО) и требованиям Федерального закона №44, но проверку приложенных к пакету документов коммерческих предложений или сметного расчета не осуществляет.

После проведения аукциона на электронной площадке ЕИС, определив всех участников аукциона, из электронной площадки ЕИС он печатает протокол подведения итогов электронного аукциона, который содержит информацию о всех участниках, о предложенной цены контракта, сведения о победителе торгов. Победителем торгов по вышеуказанной заявке направленной на его рабочую электронную почту было ООО «Биосфера». После определения победителя аукциона, Свидетель №8 направила протокол подведения итогов электронного аукциона на электронную почту отдела контрактной службы. Последующим заключением муниципального контракта занимался отдел контрактной службы.

После определения победителя по вышеуказанной заявке, был заключен муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 065 500, 00 рублей. Согласно указанному контракту администрация <данные изъяты> округа инвестировала в строительство жилого дома по адресу: адрес, адрес для обеспечения жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вышеуказанным способом, было размещено ещё 34 заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика, вместе с приложенными к тем проектами документов. По результатам торгов, всего было заключено 35 муниципальных контрактов, согласно которым администрация <данные изъяты> округа приобретала в собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Строительство жилых домов осуществлялось по адресам: адрес

Поскольку МКУ «УКС» не являлось заказчиком в данном случае, и данный объект не находился у МКУ «УКС» на строительном контроле или ином надзоре, то его особо не волновало дальнейшее заключение муниципальных контрактов и их исполнение. По самому ходу строительства домов ему ничего не известно.

Ему как начальнику МКУ «УКС» никто из его руководителей указания (поручения) не давал на осуществление строительного контроля за строительством указанных домов.

Подготовкой аукционной документации перед её размещением на электронной площадке занимается отдел контрактной службы, начальником которого является Свидетель №11, его заместитель Свидетель №10 В аукционную документацию входит: проект муниципального контракта, техническое задание, коммерческие предложения (при необходимости), смета (при необходимости). В последующем составляется заявка на определения поставщика, которая вместе с проектом документов направляется в его отдел для размещения в ЕИС.

В данном случае, при проведении закупки жилых помещений для детей-сирот и иных социальных категорий граждан, по результатам которых заключены муниципальные контракты с <данные изъяты> расчет начальной (максимальной) цены контракта производил тот, кто готовил заявку, либо отдел контрактной службы.

При проведении закупки на заключение муниципального контракта, обеспечительной мерой которого является банковская гарантия, после подведения итогов, перед заключением муниципального контракта поставщик должен направить заказчику документы подтверждающие банковскую гарантию. При проведении аукциона поставщики не предоставляют банковскую гарантию, поскольку банковская гарантия является способом обеспечения исполнения контракта, и при подаче заявки имеется гарантия того, что поставщик может не выиграть в закупке. Поэтому банковская гарантия предоставляется после подведения итогов заказчику.

После обозрения заявок на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика приложением описания объекта закупки (техническое задание), обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, проекта муниципального контракта, а также протоколов подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в количестве 35 штук пояснил, что заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика с приложенным к ней пакетом документов, это весь пакет документов необходимый для проведения аукциона. Данный пакет документов был предоставлен отделом закупок – отдел Свидетель №11 Данные заявки отписаны им в работу Свидетель №8, на документах стоит его подпись. Со стороны работников МКУ «УКС» не вносилось никаких изменений в данные документы, поскольку выступает как технический исполнитель в части размещения заявки на электронной площадке «РТС-Тендер». Заявка подписывается заказчиком, в данном случае - это администрация. Если подписала заявку Коновалова Т.В., значит она была уполномочена это делать.

Относительно протоколов подведения итогов определения поставщика пояснил, что это единственные протоколы, которые были составлены по результатам проведения аукционов. Иных протоколов не имеется. После размещения заявки на аукцион, осуществляется прием заявок на участие в аукционе, как первый этап. После окончания срока приема заявок происходят сами торги. После окончания торгов составляется протокол подведения итогов определения поставщика. В случае, если один участник, то электронная площадка сразу формирует протокол подведения итогов определения поставщика. В данном случае, согласно предоставленным ему на обозрение документам, заявка на участие в электронном аукционе была одна, была подана <данные изъяты>, в связи с чем, торги были признаны несостоявшимися. Но на основании п. 2 ч. 6 ст. 43 Федерального закона №44-ФЗ контракт должен был быть заключен с единственным участником. После формирования электронной площадкой протокола подведения итогов определения поставщика им и членами комиссии по осуществлению закупок в электронном формате каждый протокол был подписан электронной цифровой подписью.

Отчет о проверке участников электронной процедуры, который является приложением к протоколам подведения итогов определения поставщика, формируется также программой на электронной площадке. Наличие СРО обязательно, когда предметом закупки является строительство, капитальный ремонт или реконструкция. В данном случае шло приобретение в муниципальную собственность квартир путем инвестирование в строительство, в связи с чем в техническом задании в разделе «Требования к участнику» не имелось отметки о наличии СРО;

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в период производства предварительного расследования (т. 34 л.д. 78-82), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности заместителя начальника отдела контрактной службы администрации <данные изъяты> округа. В ее обязанности входит составление договоров, муниципальных контрактов, размещение информации в «ЕИС» (рамках Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг») и подготовка соответствующей документации. Ее непосредственным руководителем является начальник отдела Свидетель №11 и заместитель главы округа по внутренней политике, руководитель аппарата администрации <данные изъяты> округа - Свидетель №24 Их отдел подчиняется непосредственно Свидетель №24, через нее идут все документы, соподчинения с другими отделами или управлениями нет. В рамках ее служебной деятельности ей имеет право давать указание и поручения: Свидетель №11, Свидетель №24, глава администрации <данные изъяты> округа Коляденко М.В и первый заместитель Коновалова Т.В. Указанные лица имеют право давать ей как устные, так и письменные указания и поручения. Их указания являются обязательными для исполнения.

Подготовкой всех необходимых документов по размещению закупок на приобретение квартир путем инвестирования в строительство в рамках обеспечения детей – сирот (адрес) занимался Свидетель №11 и она. К ним в отдел от инициатора - Свидетель №6 и Коноваловой Т.В. поступала заявка на осуществление закупки на приобретение квартир путем инвестирования в строительство квартир в рамках обеспечения детей – сирот. В заявку входит: техническое задание (в котором указываются существенные условия контракта), наименование объекта закупки, предполагаемая цена контракта, требование к объекту закупки, сроки, финансирование (мог быть федеральный и областной бюджет), инициатор (по данным контрактам это Управление учета и распределения жилья администрации <данные изъяты> округа – руководитель Свидетель №6). Далее они готовят заявку и пакет документов, куда входит заявка на закупку (в которой указаны параметры и наименование, объект, сроки), техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, проект контракта. Указанный пакет документов готовит, как правило всегда Свидетель №11 иногда он ей поручает выполнение какого-то объема работы по формированию документов. Перед тем как указанный пакет документов направить в МКУ «УКС» для размещения в «ЕИС» он согласовывается непосредственно с Свидетель №24, а в части финансирования с начальником бухгалтерского учета и отчётности (либо лицом ее заменяющим) ФИО19, инициатором Свидетель №6 После того как указанные лица согласуют заявку, пакет документов направляется Коноваловой Т.В. для его подписания. После того как заявка подписывается, она с пакетом документов для размещения в «ЕИС» направляется в МКУ «УКС» (на электронную почту МКУ «УКС» - отдел закупок, на имя Свидетель №9). Затем в МКУ «УКС» они досылают оригиналы документов. Все подписанные оригиналы документов хранятся в МКУ «УКС» в отделе закупок. Далее отдел закупок МКУ «УКС» вносит данные в «ЕИС» с приложением технического задания, проекта муниципального контракта и обоснования. Закупки по муниципальным контрактам размещаются согласно план – графика (в котором перечислены все планируемые к размещению закупки и аукционы – по требованию ФЗ № 44), который подтверждает, что у администрация имеются лимиты на закупки. После того, как аукцион завершается, МКУ «УКС» формирует протокол подведения итогов, который направляется им в отдел.

Все муниципальные контракты на приобретение квартир путем инвестирования в строительство в рамках обеспечения детей – сирот были заключены с <данные изъяты> После поступления в отдел протокола подведения итогов по аукциону, Свидетель №11 или ею по его поручению, формируется проект контракта на основании протокола от МКУ «УКС» и заявки участника закупки <данные изъяты>», где указывается данные заявки, а также прописывается цена на основании проведенного аукциона и иные характеристики. Далее проект контракта размещается в «ЕИС» и попадает <данные изъяты> в данном случае поставщику, на подписание, через личный кабинет. После того, как контракт подписывается электронной подписью со стороны <данные изъяты>», он направляется им в личный кабинет «ЕИС» и в дальнейшем подписывается электронной подписью Коноваловой Т.В. или главой - Коляденко М.В. Далее сведения по подписанному контракту направляются в казначейство на контроль, передается в бухгалтерию для постановки на учет бюджетных обязательств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время с <данные изъяты>» было заключено 35 муниципальных контрактов на приобретение квартир путем инвестирования в строительство квартир в рамках обеспечения детей – сирот в адрес. Четыре муниципальных контракта были обеспечены банковскими гарантиями, которые были предоставлены подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта (в связи с тем, что сумма контракта была менее 10 000 000 рублей и казначейское сопровождение в данной ситуации не требовалась). По остальным муниципальным контрактам, было казначейское сопровождение, то есть все операции по оплате проходили через казначейский счет.

Ей известно, что в связи с неисполнением муниципальных контрактов в их отдел поступали претензии (требования о начислении неустоек) в адрес <данные изъяты>». Претензии (требования) направлялись через «ЕИС» в личный кабинет <данные изъяты> и размещались в открытом доступе через «ЕИС».

По общему правилу контроль за исполнением контракта лежит на инициаторе (Свидетель №6), на ней также по общему порядку лежат меры по инициированию возмещения по банковской гарантии (если контроль не был передан какому-либо другому лицу). Осуществлялся ли контроль со стороны администрации <данные изъяты> округа за ходом строительства по этим муниципальным контрактом, ей не известно;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в период производства предварительного расследования (т. 35 л.д. 11-16), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ года она состоит в должности заместителя директора МКУ УКС КМО. Учредителем МКУ УКС КМО является управление по строительству и ЖКХ администрации <данные изъяты> округа. Если администрация <данные изъяты> округа инвестирует в строительство многоквартирных жилых домов, с целью получения квартир в данных домах, то это не касается МКУ УКС КМО. МКУ УКС КМО является муниципальным заказчиком, объявляет аукционы на капитальное строительство, ремонт, реконструкцию объектов муниципальной собственности. Данные объекты стоят на администрации. Социальные объекты (школы, детские сады, больницы, амбулатории, дома культуры и т.д.), объекты ЖКХ (котельные, насосные станции, очистные сооружения, автомобильные дороги, парки, скверы), многоквартирные дома, в которых 100 % доли является муниципальной собственностью, квартиры в многоквартирных домах (касаемо их

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ФЗ-44. В заявку, которую специалист размещает в ЕИС входят: техническое задание, проект контракта, начальная (максимальная) цена контракта (договора), требования к участникам. В техническом задании указываются наименование, характеристики и количество товара планируемого к закупке. Когда прием заявок от потенциальных поставщиков на торгах окончен, специалист отдела закупок распечатывает заявки, после чего передает их председателю закупочной комиссии и комиссия рассматривает заявки. Когда проходят торги, в них отображаются и техническое задание, и ценовое предложение. Все документы, которые необходимы к предоставлению, потенциальные поставщики отправляют сразу. В случае, если потенциальный поставщик не направляет один из требуемых документов, площадка автоматически не пускает такого поставщика на торги. И, если всё соответствует заданию, то договор заключается с потенциальным поставщиком, который предложил минимальную цену. В случае с МКУ УКС КМО торговой площадкой, на которой размещаются предложения, является РТС-Тендер.

<данные изъяты> ей не известна, также ей ничего не известно по поводу строительства жилых домов <данные изъяты> по муниципальным контрактам с администрацией <данные изъяты> округа;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в период производства предварительного расследования (т. 35 л.д. 11-16), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ года она состоит в должности начальника отдела торгов муниципального казенного учреждения <данные изъяты> округа «Управление капитального строительства». Подготовкой пакета документов в виде проектов контракта, технического задания, сметы и иных документов, в случае заключения контракта с МКУ «УКС», занимается она. Если речь идет о размещении на электронной площадке аукционной документации для проведения закупок для иных учреждений подведомственных администрации ФИО11 <данные изъяты> округа, то подготовкой таких документов она не занимается, но так как МКУ «УКС» является уполномоченным органом на размещение аукционной документации на электронных площадках, то она размещает документы на электронной площадке и дальше информирует заказчика о результатах торгов.

Относительно заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах по адресу: адрес пояснила, что размещением заявок на проведение торгов и приобретение в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занималась она, по поручению своего руководителя. Она разместила на электронной площадке ЕИС, извещение о проведении закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены контракта, после чего выбрала площадку <данные изъяты> на которой в дальнейшем проводились торги. После проведения аукциона на электронной площадке, определив всех участников аукциона, на электронной площадке формируется протокол подведения итогов электронного аукциона, который содержит информацию о всех участниках, о предложенной цене контракта, сведения о победителе торгов, подписанный электронной цифровой подписью.

Протокол подведения итогов электронного аукциона, она направила на рабочую электронную почту отдела контрактной службы «<данные изъяты>», который в последующем уже занимался заключением муниципальных контрактов.

Процесс заключения муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ей не известен, так как она не принимала в нем участие.

Ее задачей было только своевременно разместить на электронной площадке извещение о проведении торгов, вместе с проектами документов и провести аукцион для определения победителя, результаты которого предоставить в отдел контрактной службы, не более.

Порядок осуществления закупки для нужд администрации <данные изъяты> округа следующий: по постановлению администрации №-п от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке взаимодействия муниципального казенного учреждения <данные изъяты> округа «Управление капитального строительства» и заказчиков <данные изъяты> округа в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд <данные изъяты> округа» МКУ «УКС» является уполномоченным органом на размещение закупок на торговой площадке РТС-Тендер. Согласно данного постановления и приложение №1 к нему установлен перечень заказчиков <данные изъяты> округа это: администрация <данные изъяты> округа, МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» КМО», МБУ «Редакция газеты «Заря»», МКУ КМО «Центр обслуживания», которые предоставляют МКУ «УКС» соответствующий пакет документов для размещения закупки. В данный пакет документов входит заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика, в которой указываются следующие данные: заказчик, наименование объекта закупки, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), НМЦК (начальная максимальная цена контракта), источник финансирования, информация из плана-графика, реквизиты заказчика, руководителя заказчика, информация по контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта по данной заявке, требования заказчика (функциональные и качественные характеристики), описание объекта закупки, место, срок и условия поставки, условия приемки, гарантии качества, условия оплаты, обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта, требования к участникам закупки, ограничения, преимущества участника закупок в привлечении к исполнению контракта. Также неотъемлемой частью заявки является приложение документов, а именно приложение технического задания, проекта контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, обоснование начальной (максимальной) цены, и иная дополнительная информация (при необходимости), если она имеется у заказчика.

Готовый пакет документов может поступить по электронной почте, как в качестве сканированных документов, так и в формате «Word», без подписей. МКУ «УКС» для оперативной работы начинает осуществлять подготовку к размещению закупки, но не размещает ее до тех пор, пока в МКУ «УКС» не поступят оригиналы документов. Оригиналы документов должны быть подписаны, а именно подписывается сама заявка, протокол НМЦК (если тот имеется и вместо него не приложена, к примеру, смета). Заявки и протокол НМЦК подписывает руководитель, она видела подписи Коноваловой Т.В., но не обращала внимание чья именно подпись стоит. В течение 7 дней после размещения заявки потенциальные поставщики (подрядчики) могут подать заявку на участие. По истечении этого срока, когда наступает дата окончания подачи заявок (с ранее проставленным ей временем окончания), через два часа после окончания подачи заявок начинается аукцион. В это время она как сотрудник МКУ «УКС» не отслеживает в программе закупку, поскольку за это время она там ничего увидеть не сможет. При проведении аукциона она в программе может только увидеть, как идут торги, но при этом она не видит, кто является участниками торгов, но видит количество поданных заявок. Если поставщиков несколько, то аукцион проходит столько времени, пока участники будут торговаться на площадке. Если поставщик один, кто подал заявку на аукцион, то аукцион оканчивается, поскольку поставщику не с кем торговаться и тот является одним победителем. После того как аукцион считается оконченным, на следующий день необходимо рассмотреть заявку и подвести итоги аукциона в составе комиссии. В состав комиссии могли входить работники МКУ «УКС», как правило, это она, Свидетель №9, и еще третье лицо. Кто был на период ДД.ММ.ГГГГ года, она не помнит. Состав комиссии утверждается приказом, который выносится МКУ «УКС» и подписывается директором МКУ «УКС» Свидетель №9

Состав комиссии осуществляет рассмотрение заявки следующим образом, с электронной площадки распечатывает заявку, поданную поставщиком, комиссия смотрит какие требования установил заказчик, смотрят чтобы поставщик не состоял в реестре недобросовестных поставщиков (РНП), то есть проверяют чтобы заявка поставщика соответствовала требованиям заказчика. После чего формируется протокол подведения итогов, который направляется на электронную почту в отдел контрактной службы Свидетель №11 Также они могут сформировать в программе на РТС-Тендер сведения для заполнения контрактов с указанием реквизитов подрядчика. На этом МКУ «УКС» прекращает свои полномочия, то есть они направили протокол подведения итогов Свидетель №11 и с их стороны считается аукцион отыгран.

Если есть требование о проверке <данные изъяты> на добросовестность, то программа РТС-Тендер площадка сама автоматически проверяет данный факт. Если они входят в РНП, то в программе горит значок, что поставщик входит в реестр недобросовестных поставщиков. Требование о необходимости проверки поставщика на его добросовестность указано в качестве отметки «Указать» в заявке в п. 9. Также в соответствии со ст. 31 Федерального закона №44 они не могут допустить поставщика, если тот состоит в РНП;

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными в период производства предварительного расследования (т. 35 л.д. 148-150), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ года он состоит в должности председателя Совета народных депутатов <данные изъяты> округа. В соответствии с решением сессии № от ДД.ММ.ГГГГ №, утвержден бюджет <данные изъяты> округа за ДД.ММ.ГГГГ год с общим объемом доходов бюджета округа в сумме 4137622, 6 тыс. рублей, общим объемом расходов бюджета округа в сумме 4209536, 2 тыс. рублей. Дефицит бюджета округа 71913, 6 тыс. рублей. Бюджет <данные изъяты> округа всегда является дотационным. Исходя из этого, сумма в размере 7 946 100 рублей, которые в том числе были выделены в рамках 4 муниципальных контрактов, на приобретение квартир путем инвестирования в строительство, является для бюджета <данные изъяты> округа существенной и значительной, потому что в бюджет закладывается сумма по расходу бюджетных денежных средств, исходя из планируемых поступлений в бюджет. В бюджет при его согласовании и принятии закладываются самые неотложные и самые необходимые расходы, поэтому 7 946 100 рублей является для бюджета <данные изъяты> округа существенной, которые естественно, при наличии, есть куда потратить и на какие решение вопросов местного значения направить;

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в период производства предварительного расследования (т. 35 л.д. 143-146), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ года она состоит в должности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации <данные изъяты> округа. Ее непосредственным руководителем является первый заместитель главы <данные изъяты> округа Коновалова Т.В. и глава <данные изъяты> округа Коляденко М.В. В ДД.ММ.ГГГГ года в Управление архитектуры и градостроительства администрации <данные изъяты> округа поступило заявление от представителя <данные изъяты> о выдаче разрешения на строительство пятиэтажного, 90-то квартирного дома по адресу: адрес Заявление было зарегистрировано в электронной системе документооборота одним из специалистов Управления. В выдаче разрешения на строительство было отказано в связи с установлением нарушений, допущенных при подготовке документов, необходимых для получения разрешения на строительство. Ею было подписано решение об отказе в выдаче разрешения на строительство, которое было направлено в адрес <данные изъяты>». Далее ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> вновь обратилось в Управление с заявлением о выдаче разрешения на строительство. Заявление было зарегистрировано в электронной системе документооборота. После рассмотрения поступившего заявления, ФИО20 был подготовлен проект разрешения на строительство, который затем был представлен ей на подпись. Проект, в двух экземплярах был ею подписан, после чего один экземпляр направлен в <данные изъяты> а второй хранится в Управлении. Разрешение на строительство было выдано на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» обратилось в Управление с заявлением о выдаче разрешения на строительство пятиэтажного, 50-ти квартирного дома по адресу: адрес Заявление было зарегистрировано в электронной системе документооборота одним из специалистов Управления за номером № По результатам рассмотрения было принято решение об отказе в выдаче разрешения на строительство, в связи с установлением нарушений, допущенных при подготовке документов, необходимых для получения разрешения на строительство. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> вновь обратилось в Управление с заявлением о выдаче разрешения на строительство. Данное разрешение было выдано обществу. При этом экземпляр Разрешения был направлен в <данные изъяты> а второй хранится в Управлении. Разрешение на строительство было выдано на срок до ДД.ММ.ГГГГ. С заявлениями о выдаче разрешения на строительство, как первый так и второй раз, <данные изъяты> были приложены оптические диски на которых были записанные разделы проекта необходимые для выдачи разрешения на строительство, в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, в том числе пояснительная записка, в составе которой имеется изменение к техническим условиям № на подключение к инженерным сетям <данные изъяты> Для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ необходимо предоставление в Управление, в том числе заключения о соответствии объекта проектной документации, и акт о технологическом присоединении к сетям инженерного обеспечения. Заключение о соответствии объекта проектной документации предоставляет застройщику инспекция государственного строительного надзора Кузбасса. Без предоставления полного пакета документов, в том числе указанных ею, разрешение на ввод в эксплуатацию выдано быть не может.

Из приложенных к заявлению о выдаче разрешения на строительство документов следовало, что земельный участок в адрес находился в аренде у <данные изъяты> Каких-либо указаний от Коноваловой Т.В. или Коляденко М.В. по вопросам выдачи разрешения на строительство <данные изъяты> ей не поступало, заявления были поданы в соответствии с законодательством, пакет документов прилагался в полном объеме;

- показаниями свидетеля Свидетель №26, данными в период производства предварительного расследования (т. 35 л.д. 216-220), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности главы <данные изъяты>. Глава округа руководствуется в своей деятельности Уставом муниципального образования, нормативно-правовыми актами муниципального образования, нормативно-правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, а также нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Также глава регламентируется в своей деятельности Федеральным законом №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Глава муниципального в частности должен обеспечивать осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области – Кузбасса в пределах определенных законодательством.

Насколько ему известно, муниципальное образование после доведения лимитов бюджетных обязательств должно законтрактоваться до ДД.ММ.ГГГГ финансового года. В случае, если муниципальное образование не заключило контракты в пределах предоставленных лимитов бюджетных обязательств, то лимиты бюджетных обязательств могут быть отозваны курирующим министерством и распределены другим муниципальным образованиям. Таким образом, муниципальное образование при доведении лимитов бюджетных обязательств должно использовать предоставленные лимиты и исполнить отельные переданные государственный полномочия, на исполнение которых доведены лимиты бюджетных обязательств.

В случае, если муниципальное образование не осуществляет свои полномочия, не достигает показатели, связанные с оценкой эффективности деятельности органа местного самоуправления, то в таком случае главе могут указать устно о недопустимости нарушения впредь, либо глава может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Правительством Кузбасса проводится оценка эффективности деятельности как муниципального образования (Администрации) в целом, так и главы округа, так и оценка эффективности освоения бюджетных средств. Освоение предоставленных лимитов бюджетных обязательств муниципальным образованием является обязательным, но в рамках определенных законом;

- показаниями свидетеля Свидетель №21, данными в период производства предварительного расследования (т. 35 л.д. 210-215), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ей знакомы организации ООО <данные изъяты> и <данные изъяты> ввиду того, что ее организации <данные изъяты> оказывали консалтинговые аудиторские услуги, услуги бухгалтерского учета и юридические услуги.

По поводу <данные изъяты> пояснила, что работать с данной организацией они стали с ДД.ММ.ГГГГ, оказывали юридические услуги и услуги бухгалтерского учета. Также они провели аудит <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год. На момент, когда они стали работать с <данные изъяты> данная организация была активна, работала. Согласно проведенного аудита, был выявлен ряд нарушений, связанных с работой организации, были даны рекомендации. Выявленные нарушения особо не влияли на работу общества. Согласно акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами предоставленной <данные изъяты> которую они предоставляли с целью проведения аудита, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ дебиторская задолженность <данные изъяты> (что должны организации иные поставщики в виде денег или услуг) составляла 185 285 336,65 рублей. Кредиторская задолженность <данные изъяты> (что должна организация иным поставщикам в виде денег или услуг) составляла 383 820 938,04 рублей. Тот факт, что кредиторская задолженность превышала почти вдвое дебиторскую задолженность свидетельствует о предбанкротном состоянии организации или о финансовом кризисе организации, то есть организация не обеспечивала сама себя своими собственными активами. Согласно акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами предоставленной <данные изъяты> на дату ДД.ММ.ГГГГ, сумма дебиторской задолженности перед <данные изъяты> составляла 152 628 738,09 рублей, сумма кредиторской задолженности <данные изъяты> перед иными поставщиками составляла 312 775 895,83 рублей. То есть на конец 2022 года ситуация не изменилась и <данные изъяты> продолжало находиться в финансовом кризисе. Согласно, предоставленной <данные изъяты> инвентаризационной описи основных средств от ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> имелось основных средств в качестве имущества на сумму 30 673 697,18 рублей. Согласно, предоставленных <данные изъяты> инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей на ДД.ММ.ГГГГ имелось товара на сумму 167 619 102,55 рублей. <данные изъяты> оформляла и подавала в налоговую отчетность только за ДД.ММ.ГГГГ год – НДС второй, третий, четвертый кварталы и первый, второй и третий кварталы ДД.ММ.ГГГГ года. Изучив годовую бухгалтерскую отчетность в отношении <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ года, пояснила, что суммы в бухгалтерской годовой отчетности указаны в тысячах рублях. На конце ДД.ММ.ГГГГ год <данные изъяты> имела основных средств в сумме 23 396 000 рублей, запасы (строительные материалы и прочие) в сумме на 1 615 000 рублей, денежные средства (касса + расчетный счет) в сумме 5 043 000 рублей, финансовые вложения (предоставленные займы или прочие активы) в сумме 353 756 000 рублей, уставной капитал в сумме 10 000 рублей, долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность, которая числится более года) в сумме 5 266 000 рублей, краткосрочные средства (текущая кредиторская задолженность) в сумме 378 534 000 рублей, выручка в сумме 330 000 000 рублей. Расходы составили в сумме 380 213 000 рублей, что говорит об убыточности работы общества. За 2022 год <данные изъяты> имела основных средств в сумме 19 819 000 рублей, запасы (строительные материалы и прочие) в сумме на 1 563 000 рублей, денежные средства (касса + расчетный счет) в сумме 100 107 000 рублей, финансовые вложения (предоставленные займы или прочие активы) в сумме 106 280 000 рублей, уставной капитал (пошли убытки) в сумме 167 373 000 рублей, долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность, которая числится более года) в сумме 9 743 000 рублей, краткосрочные заемные средства в сумме 219 000 рублей, краткосрочные средства (текущая кредиторская задолженность) в сумме 385 180 000 рублей, выручка в сумме 523 020 000 рублей. Расходы составили 515 509 000 рублей. Убыток предприятия составил на конце ДД.ММ.ГГГГ года 9 942 000 рублей. Отметила, что на конец ДД.ММ.ГГГГ года суммы, отраженные в бухгалтерской отчетности не совпадают с суммами, отраженными на начало ДД.ММ.ГГГГ года и достаточно существенно. За ДД.ММ.ГГГГ год в уточненной бухгалтерской отчетности <данные изъяты> имела основных средств в сумме 38 464 000 рублей, запасы (строительные материалы и прочие) в сумме на 30 877 000 рублей, денежные средства (касса + расчетный счет) в сумме 81 000 рублей, финансовые вложения (предоставленные займы или прочие активы) в сумме 247 150 000 рублей, уставной капитал (пошли убытки) в сумме 88 242 000 рублей, долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность, которая числится более года) в сумме 9 106 000 рублей, краткосрочные заемные средства в сумме 2 719 000 рублей, краткосрочные средства (текущая кредиторская задолженность) в сумме 392 988 000 рублей, выручка в сумме 540 039 000 рублей. Расходы составили в сумме 540 719 000 рублей. Убыток предприятия на конец ДД.ММ.ГГГГ года составил 2 647 000 рублей, что говорит об убыточности работы общества. За ДД.ММ.ГГГГ год <данные изъяты> имела основных средств в сумме 9 247 000 рублей, запасы (строительные материалы и прочие) в сумме на 44 178 000 рублей, денежные средства (касса + расчетный счет) в сумме 0 рублей, финансовые вложения (предоставленные займы или прочие активы) в сумме 247 150 000 рублей, уставной капитал (пошли убытки) в сумме 98 486 000 рублей, долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность, которая числится более года) в сумме 9 106 000 рублей, краткосрочные заемные средства в сумме 2 719 000 рублей, краткосрочные средства (текущая кредиторская задолженность) в сумме 385 236 000 рублей, выручка составила в сумме 25 017 000 рублей, расходы составили в сумме 38 478 000 рублей. Убыток предприятия на конец ДД.ММ.ГГГГ года составил в сумме 8 234 000 рублей. Данные расчеты указаны исходя из предоставленной ей бухгалтерской годовой отчетности. Таким образом, <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года работала с убытком, не имела финансовой устойчивости, была финансово не привлекательна.

Согласно годовой бухгалтерской отчетности в отношении <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ года, в ДД.ММ.ГГГГ года у <данные изъяты> основных средств в сумме 4 106 000 рублей, запасы (строительные материалы и прочие) в сумме на 0 рублей, денежные средства (касса + расчетный счет) в сумме 15 662 000 рублей, финансовые вложения (предоставленные займы или прочие активы) в сумме 213 217 000 рублей, капитало резервы (уставной капитал + прибыль) в сумме 11 145 000 рублей, долгосрочные заемные средства (заемные средства более года) в сумме 851 000 рублей, долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность, которая числится более года) в сумме 633 000 рублей, краткосрочные заемные средства в сумме 1 160 000 рублей, текущая кредиторская задолженность в сумме 19 926 000 рублей. Выручка составила в сумме 6 478 000 рублей, расходы в сумме 4 926 000 рублей, прочие доходы организации (должны в счет <данные изъяты> составили в сумме 21 296 000 рублей, прочие расходы (должна <данные изъяты> иным штрафы, пени, неустойки, проценты) в сумме 21 413 000 рублей. Итого прибыль предприятия за ДД.ММ.ГГГГ год составила 1 145 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году основных средств в сумме 6 085 000 рублей, запасы (строительные материалы и прочие) в сумме на 680 530 000 рублей, денежные средства (касса + расчетный счет) в сумме 981 000 рублей, финансовые вложения (предоставленные займы или прочие активы) в сумме 319 771 000 рублей, капитало резервы (уставной капитал + прибыль) в сумме 23 231 000 рублей, долгосрочные заемные средства (заемные средства более года) в сумме 248 000 рублей, долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность, которая числится более года) в сумме 397 000 рублей, краткосрочные заемные средства в сумме 21 000 рублей, текущая кредиторская задолженность (коду должны <данные изъяты> в сумме 902 105 000 рублей, другие краткосрочные обязательства в сумме 81 365 000 рублей. Выручка составила в сумме 69 670 000 рублей, расходы в сумме 52 787 000 рублей, прочие доходы организации (должны в счет <данные изъяты>) составили в сумме 38 000 рублей, прочие расходы (должна <данные изъяты> штрафы, пени, неустойки, проценты) в сумме 4 067 000 рублей. Итого прибыль предприятия за ДД.ММ.ГГГГ год составила 12 239 000 рублей. Исходя из предоставленных ей документов, данное предприятие является прибыльным и работоспособным. <данные изъяты> оформляла и подавала в налоговую отчетность за ДД.ММ.ГГГГ год и ДД.ММ.ГГГГ год;

- показаниями свидетеля Потерпевший №1, данными в ходе судебного заседания, согласно Коляденко М.В. была главой администрации <данные изъяты> округа, когда она устроилась на работу. Коновалова Т.В. – первый заместитель Коляденко М.В. Ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ года, по итогам проведения конкурса в соответствии с 44-ФЗ между Администрацией <данные изъяты> округа и <данные изъяты> по итогам аукциона были заключены муниципальные контракты на покупку жилья путем инвестирования в строительство. Контракты заключены с казначейским сопровождением Оснований не допускать к участию в аукционе <данные изъяты>» не было. Проверкой предприятия занималось управление капитального строительства, они же и проводят сам конкурс. Ни глава, ни заместитель участия в этом не принимают. Когда участник определен, то результат становится общедоступным, в этом случае глава или первый заместитель не имеют право не подписать контракт с победителем конкурса. Контракт считается заключенным с момента подписания и стороны обязаны исполнить условия контракта, в том числе если контракт предусматривает авансирование покупки, то обязательно перечисление аванса. По заключенным контрактам администрация <данные изъяты> округа исполнила свои обязательства в полном объеме. Обстоятельства заключения контрактов ей стали известны, так как в ДД.ММ.ГГГГ году она подавала исковые заявления в Арбитражный суд о расторжении заключенных контактов и о взыскании с <данные изъяты> денежных средств. Требования Администрации <данные изъяты> округа удовлетворены, контракты расторгнуты, с <данные изъяты> в пользу Администрации <данные изъяты> округа взысканы переданные обществу денежные средства, а также неустойка. В соответствии с заключенными контрактами администрация <данные изъяты> округа перечислила деньги на покупку 130 квартир в 2 многоквартирных домах, которые расположены в адрес для предоставления детям-сиротам. Контракт считался исполненным в случае подписания акта приема-передачи объекта. Однако контракты исполнены не были, так как строительство домов окончено не было. О негативных последствиях в случае не освоения бюджета ей не известно, она с таким не сталкивалась. От генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес администрации поступали письма о передаче недостроенных объектов недвижимости в адрес в счет возмещения ущерба. Однако принять их невозможно, так как в рамках уголовных дел на них наложен арест в виде запрета на совершение регистрационных действий;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, в судебном заседании, согласно которым в <данные изъяты> он был исполнительным директором. Генеральным директором <данные изъяты> являлся Свидетель №3, так же у него был заместитель Свидетель №4 <данные изъяты> занималась организацией строительства, выполняла функции застройщика. <данные изъяты> начало свою деятельность в ДД.ММ.ГГГГ. В ходе поиска генерального подрядчика они обращались к разным строительным компаниям, в том числе и <данные изъяты>. Данная компания квалифицирована, имела опыт, сотрудников, подрядчиков. По внешним признакам компания соответствовала критериям, по которым она могла завершить строительство, сдать в эксплуатацию и осуществлять гарантийное обслуживание объектов. Первая площадка была в адрес. Там имелась строительная площадка с незавершенным объектом строительства в виде двух пятиэтажных домов. Уверенность в заключении контрактов, в том числе и с <данные изъяты> округом основывалась на предварительных переговорах с Главами муниципальных образований на встречах, на которых обсуждались возможности, разрабатывался план реализации. Все встречи с Главами, в том числе и с представителями <данные изъяты> округа – Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. были организованы через <данные изъяты>.

На одном из совещаний коммерческий директор <данные изъяты> ФИО21 сообщил о его личной возможности договориться о строительстве в ФИО11 муниципальном районе на участке недалеко от завода <данные изъяты>. Возможность строительства, с точки зрения ФИО21, была перспективная. После чего ФИО21 организовал встречу, на которой были ФИО21, он, Свидетель №4, Коновалова Т.В. - первый заместитель главы и ФИО22, который являлся финансовым директором <данные изъяты>. На этой встрече ФИО21 рассказал, что <данные изъяты>» ведет строительство двух домов в адрес, одного дома в адрес и имеет потенциал, который может реализовать в адрес муниципальном районе, где <данные изъяты> выступит как поставщик железобетона, та как имеет возможности для снабжения материалами. <данные изъяты>» в случае положительного решения необходимо было осуществить подготовку к строительству: заказать проект, оплатить аренду земельного участка, получить технические условия, подготовить площадку к строительству и выполнить ее ограждение, подготовить все для работы. Все это должно было быть сделано за счет <данные изъяты> По итогам встречи Коновалова Т.В. сообщила, что итоги встречи обсудит с руководителем – главой муниципального округа Коляденко М.В. и решение доведет до <данные изъяты> Данная встреча проходила в служебном кабинете Коноваловой Т.В. ДД.ММ.ГГГГ года.

Спустя некоторое время, также летом ДД.ММ.ГГГГ года состоялась встреча с первым руководителем администрации <данные изъяты> округа Коляденко М.В., о которой им сообщил ФИО23. На встрече с Коляденко М.В., которая проходила в её служебном кабинете, они ответили на все интересующие вопросы, в том числе сообщили, что они работают через генерального подрядчика, и что у них не имеется средств для активной фазы строительства. До них была доведена информация о потребностях Администрации <данные изъяты> округа о потребности в квартирах площадью 33 кв.м., количестве квартир, в связи с чем заказывали проекты уже исходя из этого. Поскольку контракты заключаются на конкурсной основе, им сказали, что если они изготовят документацию, которая сразу будет соответствовать условиям конкурса, то шансы стопроцентные, что контракты будут заключены с ними. Также было сообщено о необходимости арендовать земельный участок в адрес, оговорили порядок финансирования. Договорились, что <данные изъяты> приступает к строительству в ДД.ММ.ГГГГ году и осуществляет строительство до поступления средств по муниципальным контрактам, так как они могли подготовить площадку, котлован, погружение свай. А все основное финансирование на приобретение железобетона будет с муниципальных контрактов.

Для <данные изъяты> вариант заключения контракта с казначейским сопровождением, нежели с банковской гарантией был более привлекательным, так как предполагает авансирование 90%, банковской гарантией подразумевал авансирование 50%. <данные изъяты> сообщило, что обществу может не хватить денег, что не позволит выполнить строительство в срок. Выбор варианта оплаты был у заказчика. В итоге был выбран вариант с казначейским сопровождением. Письменных соглашений ни о чем не было, это были переговоры сторон, предварительные договоренности с Коляденко М.В.

От Коляденко М.В. они узнали, что администрация расторгла договор с предыдущим арендатором земельного участка в адрес и, что земельный участок выставляется на аукцион. После получения данной информации она подали заявку на аукцион, а затем по результатам оформили земельный участок в аренду. После заключения контракта на аренду земельного участка им начали изготавливать проектную документацию. Они показывали эти документы Коноваловой Т.В., получили предварительное одобрение планировки и количества квартир. В связи с чем понимали, что по данным объектам будут заключены контракты.

В конце ДД.ММ.ГГГГ компания вышла на строительную площадку в адрес, приступив к строительству домов: подготовили площадку, котлован, осуществили погружение свай. Предполагалось, что приобретение железобетона начнется после заключения контрактов с муниципальным районом, поскольку <данные изъяты>» не располагала средствами для активной фазы строительства. Они не могли предоставить гарантии исполнения контрактов, так как у <данные изъяты>» отсутствовал капитал, который мог бы явиться основой для финансирования данных объектов.

В феврале ДД.ММ.ГГГГ года на совещании у Коноваловой Т.В. в служебном кабинете было сообщено, что заявка на финансирование подана и в ближайшее время лимиты будут доведены до администрации <данные изъяты> округа. Дальше будет процедура по закупке. Получив информацию о проведении аукциона, <данные изъяты>» подала заявку на участие в нем. При этом они были уверены, что выиграют аукцион, что все встречи носят существенный характер и заказчик – администрация ФИО11 <данные изъяты> округа заинтересована, чтобы <данные изъяты>» работала на данном участке.

В итоге между <данные изъяты>» и администрацией <данные изъяты> округа было заключено 35 муниципальных контрактов, из которых 4 контракта с банковской гарантией, 31 контракт с казначейским сопровождением. Заключение контракта с казначейским сопровождением для них означало, что они в качестве финансового инструмента должны согласовать документы, которые называются сведения о расходовании средств, которые утверждает заказчик и по которому УФК осуществляет контроль за контрактом, перечисление денежных средств со счета казначейства на счет генерального подрядчика. Данный документ также обсуждался на встречах. Было решено дать <данные изъяты>» свободное расходование денежных средств. Такое решение было принято Коноваловой Т.В. и Коляденко М.В., так как они подписывали контракты. Соответственно, кто подписал контракт, тот подписывал сведения. По всем контрактам был аванс 90% и данная сумма находилась на счете <данные изъяты>» в казначействе. Авансирование по контрактам перечислялись генеральному подрядчику <данные изъяты> тот их расходовал на строительство объектов.

Строительство домов адрес не было окончено, контракты не исполнены. Деньги, поступившие на строительство домов в адрес адрес, расходовались, в том числе и на строительство домов в адрес и адрес.

По поводу 4 контрактов с банковской гарантией, может пояснить, что аванс по ним перечислялся в соответствии с условиями контракта, то есть в полном объеме на расчетные счета <данные изъяты> Контроль за расходованием данных денежных средств не входил в его компетенцию. После возбуждения уголовного дела ему стало известно, что Администрацией <данные изъяты> округа деньги по банковской гарантии не были истребованы из банков.

Администрация <данные изъяты> округа все обязательства по контрактам выполнила. Всего по всем контактам обществу переведена общая сумма 290 000 000 рублей;

- показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ годах он являлся генеральным директором <данные изъяты> Свидетель №2 и Свидетель №4 являлись участниками предприятия. <данные изъяты> являлось застройщиком, не являлось самостоятельной строительной организацией. В рамках заключенных муниципальных контрактов им был необходим генеральный подрядчик, которым стало <данные изъяты> О заключении контрактов на строительство в адрес ему известно, что контракты были заключены в электронном виде, на торгах. Указанные контракты были подписаны им в электронном виде, физически подписал он их позже. По данным контрактам был переведен авансовый платеж на счет <данные изъяты> открытый в казначействе, после чего платеж был перечислен на счет генерального подрядчика <данные изъяты> Что предшествовало заключению контракта ему не известно, в переговорах до заключения контрактов он не участвовал. Полагает, что переговоры велись не по факту заключения контрактов, а по предмету строительств, решали только технические вопросы, с целью ускорения формальных процедур. В совещаниях он начал принимать участие только после того, как пошли задержки строительства. С ДД.ММ.ГГГГ года встречи были каждую неделю с представителями администрации, прокуратуры, следствия.

Строительство домов в адрес было начато до заключения контрактов с администрацией. Так как земельный участок был у них в аренде, они начали подготовку к строительству до получения разрешительной документации. Данный участок они взяли в аренду, так как партнеры сказали, что в адрес будем строить два дома. Данную информацию сообщили до получения земельного участка в аренду. Сомнений в том, что там будет осуществляться строительство у него не было, так же как и заключении муниципальных контрактов. Его задача была аккумулировать денежные средства. Так как им предстояло строительство домов в адрес, необходимо было произвести подготовительные мероприятия, в том числе нужен был проект, выполнить начальные работы, на что требовалось около 15 000 000 рублей. Это были его личные денежные средства. Для полноценного строительства домов у <данные изъяты> не имелось средств, строительство предполагалось вести за счет финансирования на покупку квартир.

Всего по результатам переговоров было заключено 35 муниципальных контрактов, часть из которых с банковской гарантией и часть с казначейским сопровождением. Однако, указанные контракты исполнены в срок не были, в связи с чем администрация <данные изъяты> округа обратилась в Арбитражный суд и данные контракты были расторгнуты. Общая сумма контрактов составляла 292 000 000 рублей.

По заключенным муниципальным контрактам с казначейским сопровождением им было предоставлено право самостоятельного распоряжения денежными средствами, поступившими на их расчетный счет в казначействе. Это подразумевало, что они без дополнительных согласований по выполненным работам могут при предоставлении документов перечислять денежные средств на расчетный счет генерального подрядчика. Если бы такого документа не было в казначействе, то они не могли бы по подписанным актам перевести денежные средства со своего лицевого счета в казначействе на счет генерального подрядчика, нужно было бы разрешение заказчика. Генеральный подрядчик мог распоряжаться денежными средствами частями в соответствии с выполненным объемом работ. Ему известно, что в адрес не все акты работ соответствовали действительности, так как денежные средства были направлены на другие объекты: адрес Акты выполненных работ подписывались им и руководителем генерального подрядчика.

Администрация <данные изъяты> округа всегда контролировала ход строительства. Ответственным сотрудником был назначен Свидетель №1. Он постоянно был на строительной площадке, по договору с администрацией была налажена видеосвязь, чтобы в режиме онлайн они видели, что происходит на площадке.

Им в адрес администрации <данные изъяты> округа направлялись предложения о передаче объектов незавершенного строительства – домов в адрес.

- показаниями свидетеля Свидетель №4 в судебном заседании. Согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году он состоял в должности коммерческого директора <данные изъяты>», так же ему принадлежит 3 часть уставного капитала этой организации. ООО <данные изъяты> осуществляла свою деятельность в строительстве путем участия в государственных аукционах на право застройки жилых объектов и предоставление жилых помещений муниципальным органам на основании 44-ФЗ. Строительство осуществлялось в большей степени за счет авансовых платежей, предусмотренных контрактом. В рамках государственных контрактов финансирование предусматривает у застройщика наличие генерального подрядчика. <данные изъяты> в качестве генерального подрядчика было привлечено <данные изъяты> у которых имелась своя техника и штат людей, осуществляли строительство.

О возможности строительства домов в <данные изъяты> округе он узнал от Свидетель №2, который вышел с инициативой. Он, как коммерческий директор согласился. После этого они поехали на встречу с заместителем главы Свидетель №1 в администрацию <данные изъяты> округа. На встрече обсуждалась потребность <данные изъяты> округа в предоставлении жилья по государственной программе. Встреча эта была до получения участка в адрес в аренду. Так же была еще одна встреча с участием представителя <данные изъяты> Встреча была в кабинете Коноваловой Т.В. Также была встреча с главой <данные изъяты> округа Коляденко М.В. До заключения муниципальных контрактов с представителями администрации <данные изъяты> округа состоялось не более 5 встреч, с участием Коляденко М.В. и Коноваловй Т.В. 2-3 встречи.

По рекомендации застройщика – администрации <данные изъяты> округа они приняли участие в аукционе на заключение договоров аренды на земельный участок в адрес. Участие в торгах по земельному участку приняли, поскольку были осведомлены о застройке данного участка и возможном участии в качестве застройщика, в противном случае принимать участие в торгах не стали. После этого было еще несколько встреч с сотрудниками администрации, в том числе Коноваловой Т.В. и Коляденко М.В. Ими была представлена программы застройки, которые заказчик утвердил. При этом, до заключения контрактов они должны были сначала за свой счет выполнить начальный этап работ по строительству домов на сумму в размере не менее 15 000 000 рублей, чтобы показать себя. Деньги взяли со строительства в адрес.

С ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты>» приступила к строительству многоквартирных домов в адрес Они разработали котлованы, забили сваи, организовали круглосуточное видеонаблюдение и доступ к площадке. Все виды работ, которые они выполнили на первоначальном этапе совершались на основании разрешений на проведение земельных работ и разрешение на строительство не требовалось. Одновременно велась работа по получению разрешения на строительство, разработке проекта под заказчика, поскольку были заранее ознакомлены с техническим заданием.

Потом были проведены аукционы на приобретение жилья, в которых <данные изъяты> побеждала. По результатам торгов было заключено порядка 36 контрактов, часть из которых с казначейским сопровождением и часть с банковской гарантией.

На казначейский счет застройщика - <данные изъяты> был перечислен аванс в размере до 90% от стоимости приобретенного жилья. В последующем застройщик перечислил денежные средства на казначейский счет генерального подрядчика. Генеральный подрядчик по факту выполненных работ перечисляет денежные средства с казначейского счета на расчетный счет своей компании для фактического использования денег. Денежные средства были сняты с казначейского счета на основании актов выполненных работ. При этом заказчиком была предоставлена возможность самостоятельного распоряжения денежными средствами, то есть возможность застройщика без участия заказчика переводить авансовый платеж генеральному подрядчику. Решение принимает тем, кто подписывает контракт.

В ходе исполнения муниципальных контрактов у них произошло перекрестное финансирование, поскольку поступающие на счет генерального подрядчика денежные средства расходовались на строительство всех объектов, также со счета генерального подрядчика были списаны денежные средства налоговым органом, задержка в поставке конструктивов.

<данные изъяты> не смогла исполнить муниципальные контракты и в последующем, через суд они были расторгнуты. Генеральный директор получил штраф порядка 26 000 000 рублей за срыв сроков исполнения по контрактам. Компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков и возбудили уголовное дело.

В рамках уголовного дела ему стало известно, что администрацией <данные изъяты> округа банковская гарантия не была истребована;

- показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании, согласно которым в период ДД.ММ.ГГГГ года он являлся директором <данные изъяты>, компания занимается строительством промышленных конструкций и гражданских объектов. <данные изъяты> была генеральным подрядчиком у <данные изъяты>». В конце ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №2 предложил ему поучаствовать в строительстве домов в ФИО3. Сначала это было строительство домов в адрес. Договорились об условиях заключения договора, приступили к строительству. Потом были заключены контракты на строительство в адрес. К моменту заключения контракта в адрес у них была подготовка площадки, фундамент. Финансирование осуществлялось поэтапно за счет <данные изъяты>». В конце ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> открыла счет в казначействе, на который <данные изъяты>» перечисляла денежные средства и с которого уже перечислялись денежные средства на расчетные счета ООО <данные изъяты> и уже с этих счетов он рассчитывался за строительство. Перечисление осуществлялось в соответствии с графиком и актами выполненных работ. Казначейство не требовало документов, подтверждающих факт выполненных работ, тогда как факты выполненных работ в посёлке Звёздном не всегда соответствовали действительности, в частности это касается ввода в эксплуатацию, отделочных работ и инженерных систем.

В адрес не были завершены работы по кровле, отделке, установочные по электрике и сантехнике, в связи с тем, что у него не было денег, чтобы дальше строить. Со стороны <данные изъяты> прекратилось финансирование строительства, чем это было вызвано ему не известно. Он строит за деньги заказчика. С казначейских счетов было получено 384 000 000 рублей. Также имело место задержка с поставками железобетонных конструкций и списание налоговых платежей в размере 37 000 000 рублей.

Администрация <данные изъяты> округа выполнила свои обязательства по контрактам в полном объеме, что не было сделано администрациям адрес. Денежных средств, перечисленных на казначейский счёт в рамках строительства в адрес как показала экспертиза было не достаточно. По всем муниципальным контрактам было недостаточное финансирование. На момент заключения договора генподряда, не видя проектов, он считал, что этих денег будет достаточно.

<данные изъяты> работает с ДД.ММ.ГГГГ года, на протяжении всей своей жизни, на стадии заключения договора с различными предприятиями заключались открытые контракты, без сметы. В процессе строительства собираются затраты, рождается смета. Для него это было нормально, это был естественный процесс. <данные изъяты> прекрасно знала, что у него нет оборотных средств, и самостоятельно он строительство объектов не сможет закончить. У него не было сомнений, что <данные изъяты> обеспечит денежными средствами для осуществления строительства, так как она являлась заказчиком.

Все строительные объекты, которые были с <данные изъяты> были аккумулированы в одно, все закупки были комплексные, финансирование само по себе шло. Он собирался строить дома, работать, организовывать процесс производства.

Со стороны администрации <данные изъяты> округа контроль в ходе строительства домов осуществлял Свидетель №1, он приезжал примерно раз в месяц, писал себе какие-то замечания, делал фотографии площадки;

- показаниями свидетеля Свидетель №6 в судебном заседании, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году она состояла в должности начальника управления учёта и распределения жилья администрации <данные изъяты> округа. В рамках 124-го областного закона Администрация <данные изъяты> обязана обеспечить жилыми помещениями социальные категории граждан. Для обеспечения указанного полномочия до всех муниципальных образований ежегодно доводятся лимиты бюджетных обязательств. В ДД.ММ.ГГГГ году лимиты бюджетных обязательств так же были доведены до администрации <данные изъяты> округа, и которые являются целевыми денежными средствами. В дальнейшем лимиты утверждаются на сессии народных депутатов и включаются в программу «жилище». В дальнейшем заключается соглашение между министерством и муниципальным образованием. В ДД.ММ.ГГГГ году соглашение заключалось с Министерством строительства ФИО3, поскольку именно данным министерством доводились лимиты. В соглашении прописывается, что муниципальное образование должно заключить муниципальные контракты на приобретение жилых помещений и сумма доведенных лимитов. После этого производится расчет количества приобретаемых квартир с учетом анализа рынка стоимости жилья. Сами муниципальные контракты заключаются по итогам проведённых электронных аукционов в соответствии с 44-м Федеральным законом и могут быть подписаны главой муниципального округа, либо первым заместителем. По заключенным муниципальным контрактам администрация <данные изъяты> округа выступала как инвестор, а <данные изъяты>» как исполнитель. После заключения муниципальных контрактов у администрации возникает обязательство по их оплате. Оплата по заключенным контрактам осуществлялась в виде авансового платежа на основании распоряжения, подписанного Главой. Требования, предъявляемые к квартире, указываются в техническом задании к электронному аукциону, а затем и муниципальном контракте.

Поскольку по рассматриваемым муниципальным контрактам осуществлялось казначейское сопровождение, то платеж (аванс) был произведен путем перечисления денежных средств на лицевой счёт <данные изъяты> открытый в УФК по Кемеровской области, оставшаяся часть платежа подлежала переводу только после подписания актов прима-передачи квартир, так как по контрактам Администрацией приобрелись именно квартиры. Однако, <данные изъяты> не передала квартиры и не исполнила свои обязательства по заключённым муниципальным контрактам. При этом в адрес <данные изъяты> направлялись письма о недопущении нарушения сроков передачи квартир Администрации.

Полагает, что процесс строительства жилья администрация не должна была контролировать, так как в качестве предмета муниципального контракта выступали объекты недвижимости в виде готовых жилых помещений – квартир, контракты не заключались на строительный подряд или на строительство домов.

После заключения муниципальных контрактов, ее деятельность направлена на предоставление отчётности по освоению лимитов денежных средств путем заключение муниципальных контрактов. Отчетность предоставлялась Министерству строительства ФИО3, в курирующие органы.

В случае невозможности муниципальным образованием освоить предоставленные лимиты предоставленных денежных средств, они могут быть полностью или в соответствующей части отозваны. Ситуация, когда муниципальное образование не осваивает предоставленные лимиты денежных средств, является распространённой;

- показаниями свидетеля Свидетель №11 в судебном заседании, согласно которым на период ДД.ММ.ГГГГ году он состоял в должности начальника отдела контрактной службы администрации <данные изъяты> округа. В его обязанности входит заключение договоров, закупок и подготовка соответствующей документации.

По муниципальным контрактам с <данные изъяты>» на приобретение квартир путем инвестирования в строительство квартир в рамках обеспечения детей – сирот в адрес, пояснил, что к ним в отдел от инициатора закупки – управления учета и распределения жилья администрации <данные изъяты> округа поступала заявка на осуществление закупки. К данной заявке были приложены все необходимые документы: коммерческие предложения, техническое задание и проект муниципального контракта. Далее их отделом были подготовлены заявки на размещение закупки и пакет документов: техническое задание, проект контракта и обоснование начальной максимальной цены контракта. Заявка вместе с пакетом документов направляются уполномоченному лицу для подписания. Данными лицами были глава Коляденко М.В. и первый заместитель главы Коновалова Т.В. после подписания заявки пакет документов направляется в МКУ «УКС» в электронном виде и оригиналы. После этого УКС осуществляется размещение закупки. По завершению аукциона МКУ «УКС» формирует протокол подведения итогов по аукциону, который направляет им в отдел. На основании данного протокола ими готовится муниципальный контракт, который подписывается заказчиком и исполнителем. Контракт подписывается в электронном виде сначала исполнителем, затем заказчиком. Для подписания контракт направляется посредством «ЕИС» через личный кабинет и подписывается электронной подписью.

По данным муниципальным контрактам заявка была подана только <данные изъяты> поэтому все контракты были заключены <данные изъяты>». После подписания муниципальных контактов <данные изъяты>» часть муниципальных контрактов была подписана Коляденко М.В., часть Коноваловой Т.В. После подписания контракт считается заключенным, размещается в «ЕИС».

В ДД.ММ.ГГГГ году с <данные изъяты>» было заключено 35 муниципальных контракта на покупку жилья в адрес путем инвестирования в строительство, из которых четыре контракта заключены с банковской гарантией, остальные с казначейским сопровождением. Ему известно, что данные контракты не были исполнены и впоследствии расторгнуты по решению суда. Ему известно, что в адрес <данные изъяты> направлялись претензии, так как он их размещал в системе ЕИС;

- показаниями свидетеля Свидетель №19 в судебном заседании, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ года она уволилась из управления федерального казначейства, оформила статус самозанятого и оказывала услуги по казначейскому сопровождению тем организациям, которым это требовалось. С <данные изъяты> она познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ году. К ней обратился Свидетель №2 с просьбой оказать помощь в открытии лицевого счёта в рамках казначейского сопровождения ввиду заключения муниципального контракта с таким сопровождением. У <данные изъяты>» были контракты муниципальными образованиями: адрес и адрес.

Для открытия лицевого счета в казначействе необходима карточка образцов подписей, заявление на открытие лицевого счёта и сам контракт. Она подготовила бланки документов, заявление. Карточка образов подписей заверяется нотариально. Заявление подписывается руководителем организации.

После открытия лицевого счета, она в программе «Электронный бюджет» формировала документы: Сведения об операциях с целевыми средствами и платежные поручения на перечисление средств на лицевой счет генерального подрядчика – <данные изъяты>

Сведения об операциях с целевыми средствами - это документ, который относится только к участнику казначейского сопровождения, то есть они предоставляются к лицевому счету участника казначейского сопровождения - <данные изъяты> утверждаются заказчиком по муниципальному контракту - орган местного самоуправления, и проверяется органом Федерального казначейства. После проверки казначейство регистрирует сведения в программе и показатели отражаются на лицевом счёте участника. Т есть <данные изъяты>» могли потратить поступившие на их казначейский счет денежные средства – аванс по муниципальному контракту только после его согласования, утверждения <данные изъяты> округом.

На тот период сведения об операциях с целевыми средствами утверждались заказчиками на бумажном носителе, поэтому она формировала сведения в программе, распечатывала их, после чего директор обращался к заказчику по договору. После утверждения заказчиком сведений их сканированная копия загружалась в программу и направлялась в орган Федерального казначейства на проверку.

Формировать платежные поручения можно после того, как сведения об операциях с целевыми средствами принимались и утверждались Казначейством.

У <данные изъяты>» был заключен договор генерального подряда с <данные изъяты> Когда <данные изъяты> выставляла счёт на оплату, она формировала в программе платёжное поручение на перечисление средств на лицевой счёт генерального подрядчика, и, соответственно, деньги перечислялись на его лицевой счёт в Казначействе.

<данные изъяты>» аванс перечислялся на основании муниципального контракта, в свою очередь <данные изъяты>» распоряжалась денежными средства в соответствии с условиями следующего договора, то есть генерального подряда с <данные изъяты>

В рамках базового казначейского сопровождения проводится только документарный контроль, то есть казначейство проверяет документы (сведения, платежные поручения) только на соответствие предметам и целям контракта;

- показаниями свидетеля Свидетель №24 в судебном заседании, согласно которым указала процедуру заключения муниципальных контрактов, в том числе порядок их согласования и подписания.

Победителем электронной процедуры закупки квартир путем инвестирования в строительство в адрес было <данные изъяты>», с которым на основании протокола по результатам проведения торгов были заключены муниципальные контракты, которые в соответствии с 44-ФЗ подписываются в электронном виде.

Участников электронного аукциона проверяют не при заключении контрактов, а при участии в аукционе непосредственно сама площадка на добросовестность.

Согласно условиям заключенных с <данные изъяты> муниципальных контрактов обязательством администрации <данные изъяты> округа было перечисление денежных средств и обязанность принять непосредственно сами квартиры в соответствии с теми требованиями, которые были указаны в контрактах. В соответствии с условиям контрактов они не должны были контролировать расходование денежных средств, которые перечислили в качестве аванса, так как было казначейское сопровождение, которое по сути своей предполагает как раз именно особый контроль за денежными средствами. В соответствии с контрактами администрацией был осуществлен платеж в адрес <данные изъяты>» в размере 90%, впоследствии оставшиеся 10% были Министерством строительства у <данные изъяты> муниципального округа отозваны.

Ей известно, что заключенные с <данные изъяты> муниципальные контракты исполнены не были, дома не достроены, в связи с чем, в судебном порядке муниципальные контракты были расторгнуты.

Сведения о денежном обязательстве – это документ, который подтверждает наличие лимитов бюджетных обязательств. Данные сведения подаются в УФК после заключения муниципального контракта. Указанные сведения подписываются ею, а также бухгалтером, если требуется двойная форма.

Сведения об операциях с целевыми денежными средствами готовит исполнитель и им же направляется в казначейство. В данном случае <данные изъяты> является исполнителем муниципальных контрактов. С ними согласовывается в части соблюдения условий, которые указаны в контракте.

Каких-либо последствий отзыва оставшихся лимитов денежных средств не было, просто была внесена корректировка в бюджет. Корректировка бюджета - обычное явление. За не освоение денежных средств никаких санкций, репутационных потерь для главы округа не предусмотрено;

- показаниями свидетеля Свидетель №12 в судебном заседании, согласно которым она состоит в должности начальника финансового управления администрации ФИО11 муниципального округа. В период с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ года она не работала. С ДД.ММ.ГГГГ года ее руководителем являлась Коляденко М.В. По занимаемой должности в ее обязанности входит: формирование проекта бюджета, его организация, исполнение бюджета и предоставление отчётности в Министерство финансов Кузбасса. Ее деятельность в финансовом управлении не связана с заключением контрактов. Основными направлениями расходов бюджета являются расходы на образование, культуру, экономику, благоустройство, также туда входят расходы на социальные нужды.

До начала очередного финансового года на всех уровнях утверждается бюджет на будущий год. Сначала утверждают областной бюджет, потом бюджет муниципального образования. В ходе утверждения бюджета субъекта доводятся муниципалитету межбюджетные трансферты: субвенции, субсидии и иные. Доводятся они в разрезе главных администраторов: Администрация ФИО11 муниципального округа, Управление образования, культуры администрации КМО и другие ГРБС, указанные в бюджете.

После того, как главный распорядитель бюджетных средств произведет распределение лимитов бюджетных обязательств, финансовое управление видит поступление предельных объемов финансирования.

Перечисление предельных объемов финансирования на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств - администрации ФИО11 муниципального округа, осуществляется на основании заявки на финансирование. Заявка всегда подписывается руководителями и должна быть в пределах утвержденных лимитов.

Перечисление предельных объемов финансирования на приобретение жилых помещений для детей-сирот в ДД.ММ.ГГГГ году осуществлялось на основании распоряжения о перечислении денежных средств.

Денежные средства оплаченные <данные изъяты> по муниципальным контрактам на приобретение жилья были переданы субъектом ФИО11 муниципальному округу в виде субвенции для исполнения государственного полномочия по представлению жилья детям-сиротам. Государственное полномочие всегда передается только с денежным обеспечением, имеют отдельный КБК.

В случае не освоения муниципальным образованием переданных денежных средств, они могут быть субъектом отозваны. Ответственности за это никакой нет;

- показаниями свидетеля Свидетель №29 в судебном заседании, согласно которым УФК осуществляется казначейское сопровождение на основании следующих регламентирующих документов: Бюджетный кодекс РФ, Правила казначейского сопровождения, утвержденные постановлением Правительства РФ, Распоряжение Правительства №р, Приказ Минфина России №н.

Приказ Минфина №н является основным приказом, по которому работает его отдел казначейского сопровождения.

В соответствии с требованиями законодательства все государственные и муниципальные контракты на сумму больше 10 000 000 рублей подлежат казначейскому сопровождению. По этой причине в отношении муниципальных контрактов с <данные изъяты> осуществлялось казначейское сопровождение.

Сам порядок казначейского сопровождения предполагает некий отдельный дополнительный режим осуществления перечисления средств по муниципальным контрактам и соглашениям, когда средства перечисляются не на расчётные счета организаций, исполнителей контрактов, а на лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства. В связи с чем <данные изъяты> и непосредственным исполнителем <данные изъяты>между ними заключены договоры – генеральный подряд) были открыты счета в УФК по Кемеровской области-Кузбассу.

Денежные средства по контрактам от администрации ФИО11 муниципального округа поступили на лицевой счет <данные изъяты>, открытый в УФК. При этом у <данные изъяты> открыт один лицевой счет для бюджета соответствующего уровня, в котором уже были открыты аналитические разделы под каждый документ-основание, то есть документ, обосновывающий обязательства: под муниципальный контракт, под контракт, соглашение, договор. Таким образом лицевой счёт у организации один, а аналитических разделов несколько. Тоже самое и в отношении <данные изъяты>

У <данные изъяты> сведения об операциях с целевыми средствами были представлены, и предполагали расход по коду № то есть оплата за фактически выполненные работы без привлечения иных юридических лиц.

<данные изъяты> получив аванс от муниципального заказчика и имея исполнителя <данные изъяты> перечислила аванс по цепочке кооперации <данные изъяты> уже перечисляла на свой расчётный счёт на основании актов выполненных работ.

По муниципальным контрактам ФИО11 муниципального округа и ООО «Биосфера» по цепочке кооперации расширенное казначейское сопровождение не осуществлялось. Проверка проводилась камерально, на основании тех документов, которые представлены к платёжному поручению, без проверки объемов выполненных работ. Если есть документ, который подтверждает выполнение работ, они не имеют права отказать в проведении платежа.

В соответствии с порядком санкционирования перечисления средств приказа №-Н кассовый расход осуществляется на основании сведений об операциях с целевыми средствами, которые либо утверждает заказчик муниципального контракта или договора, либо заказчик вправе предоставить разрешение исполнителю контракта, договора на самостоятельное утверждение сведений либо путём выдачи отдельного документа-разрешения в произвольной форме, либо по форме, которая определена приказом, либо путем включения разрешения на самостоятельное утверждение сведений, в условиях контракта. Насколько он помнит, в отношении <данные изъяты> данные сведения утверждал заказчик.

Без сведений об операциях с целевыми денежными средствами кассовый расход невозможен;

- показаниями свидетеля Свидетель №25 в судебном заседании, согласно которым в период ДД.ММ.ГГГГ года она занимала должность заместителя министра строительства ФИО3, курировала жилищную программу.

С ДД.ММ.ГГГГ года на министерство строительства ФИО3 возложены полномочия по контролю за осуществлением органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Со стороны Министерства строительства ФИО3 предоставляются лимиты бюджетных обязательств муниципальным образованиям из средств областного и федерального бюджетов, с целью обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, поскольку обеспечение жильем детей-сирот и лиц из их числа является полномочием региона и при передаче полномочий, они в соответствии с законом обязаны передать финансирование на исполнение этих полномочий. Оформлялось в виде соглашения между регионом и муниципальным образованием, содержащим сведения о сумме предоставляемых лимитов бюджетных обязательств, о количестве приобретенных квартир или количестве обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот. Муниципальным образованиям деньги передаются в виде субвенции, а региону из Федерального бюджета в виде субсидии. Деньги муниципальным образованием должны расходовать именно на цели обеспечения жильем детей-сирот. В связи с чем муниципальные образования в Министерство строительства предоставляют отчёты.

Исходя из динамики освоения муниципальным образованием переданный в виде субвенций денежных средств, если усматриваются риски не освоения денежных средств, то они могут быть отозваны у данного муниципального образования и перераспределены между другими на эти же цели. Отзыв и перераспределение денежных средств является стандартной практикой. При этом отзыв денежных средств в связи с их не освоением не влияет на размер финансирования в следующем периоде, так же как не влечет какие-либо негативные последствия. На размер финансирования влияет больше реальная возможность его освоения, которая анализируется в том числе на основании информации, предоставленной муниципалитетом.

Относительно строительства домов в адрес <данные изъяты> показала, что строительство домов достаточно долго велось спокойно, со стороны Министерства вопросов не было, в определённый момент, где-то во второй половине года, им показалось, что дома не успевают достроить, в связи с чем денежные средства у ФИО11 муниципального округа были отозваны и перераспределены. Денежные средства должны быть освоены до определенного срока, до ДД.ММ.ГГГГ либо ДД.ММ.ГГГГ, точно уже не помнит. Соответственно, если в ДД.ММ.ГГГГ, они видят, что работы ведутся, но ещё не подходят к внутренней отделке, у них возникают риски. Рисковать своими средствами они не могут, если у них есть возможность их перенаправить туда, куда есть возможность их освоить до обозначенного периода. Данные сведения они получаю путём визуальных наблюдений от рабочей группы Министерства. Освоение денежных средств в данной ситуации предполагает именно обеспечения жильём. После приёмки квартиры муниципалитетом, они должны оформить квартиру в муниципальную собственность, заключить договор с сиротой. Именно заключение договора с сиротой и является финальной стадией, то есть достижением показателей.

Протоколами следственных действий и иными документами.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому с участием специалиста заместителя директора по строительству <данные изъяты> осмотрена строительная площадка, расположенная по адресу: адрес. (т. 1 л.д. 85-108);

- приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на должность муниципальной службы Коноваловой Т.В., согласно которому Коновалова Т.В. принята на муниципальному службу и назначена на должность <данные изъяты> (т. 2 л.д. 49, т. 33 л.д.4);

- копией должностной инструкции муниципального служащего, первого заместителя главы <данные изъяты> округа, утвержденной распоряжением администрацией <данные изъяты> округа от ДД.ММ.ГГГГ №-р, согласно которой первый заместитель гавы <данные изъяты> округа относится к высшей группе должностей муниципальной службы, учреждаемой для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность – главы <данные изъяты> округа. Первый заместитель главы округа подчиняется непосредственно главе <данные изъяты> округа. Также содержится порядок назначения на должность, кто находится в подчинении, общие требования, квалификационные требования, должностные обязанности и права (т.2 л.д.50-52, т. 33 л.д. 63-68);

- копией акта выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ инспекции государственного строительного надзора Кузбасса, согласно которому выездная проверка проведена в отношении: деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица, по строительству объекта капитального строительства: пятиэтажный, 50-квартирный жилой дом по адресу: адрес Контролируемое лицо: застройщик <данные изъяты> В результате проверки нарушения не выявлены Установлено, что работы выполняются по проектной документации, разработанной <данные изъяты> Застройщиком представлены ощий журнал работ, журнал бетонных работ, журнал электросварочных работ (т. 2 л.д. 99-102);

- письмом главы <данные изъяты> округа Коляденко М.В. на имя генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в связи с просрочкой исполнения <данные изъяты> принятых на себя обязательств по 4 муниципальным контрактам, окончанием срока действия независимых гарантий, предоставленных в качестве обеспечения исполнения контрактов, просят предоставить новые обеспечения исполнения контрактов в виде независимых гарантий, срок действия которых должен превышать срок исполнения <данные изъяты> обязательств по контрактам не менее чем на один месяц (т.2 л.д.103);

- ответом из Управления Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому <данные изъяты> в УФК по Кемеровской области – Кузбассу на лицевом счете для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения № открыты:

- ДД.ММ.ГГГГ раздел № на основании МК от ДД.ММ.ГГГГ №-МК;

- ДД.ММ.ГГГГ раздел № на основании МК от ДД.ММ.ГГГГ №-МК

По всем муниципальным контрактам Сведения об операцияхс целевыми средствами утверждались заказчиком на бумажном носителе и предоставлялись учкастником казначейского сопровождения в виде сканированной копии как приложение к Сведениям об операциях с целевыми средствамив электронном виде (т. 2 л.д. 146-148);

- копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком – <данные изъяты>, покупателю – Администрация <данные изъяты> округа, выставлен счет - основание – Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ, приобретение в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обнспечения жильем социальных категорий граждан установленных законодательством Кемеровской области-Кузбасса, цена 2 369 250, 00 (т. 2 л.д. 150);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: «Аванс 90%.Приоб. в мун.собст.кв. путем инвест.в строит. для обесп.жильем соц. категорий граждан установленных законодательством Кем.обл. - Кузб.сч24отДД.ММ.ГГГГ.<данные изъяты>». Сумма выплаты составляет: 2 369 250,00. Наименование клиента (главный распорядитель бюджетных средств, главый администратор источников финансирования дефицита бюджета) Администрация <данные изъяты> округа. Наименовение бюджета – бюджет <данные изъяты> округа. Финансовый орган – финансовое управление ФИО11 муниципального округа. Федеральное казначейсвто, орган Федерального казначества – УФК по Кемеровской области – Кузбасу (т. 2 л.д. 151-152);

- платежным поручением № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик указан - финансовое управление (АКМО главный распорядитель бюджетных средств), получатель - <данные изъяты>», назначение платежа: «Аванс 90%.Приоб. в мун.собст.кв. путем инвест.в строит. для обесп.жильем соц. категорий граждан установленных законодательством Кем.обл. - <данные изъяты>». Сумма платежа – 2 369 250,00. (два миллиона триста шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек). Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет №, принадлежащего <данные изъяты> в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 154);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 2 369 250,00. Предмет – (Аванс 90%) Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жильем социальных категорий граждан установленных законодательством <данные изъяты> (т. 2 л.д. 155-156, т.22 л.д. 205-206)

- копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком является <данные изъяты> - покупателем является Администрация ФИО11 муниципального округа. Товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 1 858 950,00. (один миллион восемьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 157, т. 23, л.д. 52);

- копией заявки на кассовый расход, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(7663)Ав90%.Пред.жил.пом.дет-сир.и дет,ост.б/попеч.род,лиц из их чис.по дог.найм.спец.жил.пом(Приоб.в мун.соб.кв.пут.инв.в стр.для обес.жил.пр.дет-сир и дет,ост.б.поп.род.)<данные изъяты>». Сумма выплаты составляет: 1 858 950,00. Наименование клиента (главный распорядитель бюджетных средств, главый администратор источников финансирования дефицита бюджета) Администрация ФИО11 муниципального округа. Наименовение бюджета – бюджет ФИО11 муниципального округа. Финансовый орган – финансовое управление ФИО11 муниципального округа. Федеральное казначейсвто, орган Федерального казначества – УФК по <данные изъяты> (т.2 л.д.158-160);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик указан - финансовое управление (АКМО), получатель - <данные изъяты>, назначение платежа: «(7663)Ав90%.Пред.жил.пом.дет-сир.и дет,ост.б/попеч.род,лиц из их чис.по дог.найм.спец.жил.пом(Приоб.в мун.соб.кв.пут.инв.в стр.для обес.жил.пр.дет-сир и дет,ост.б.поп.род.)<данные изъяты>». Сумма платежа – 1 858 950,00 (один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет №, принадлежащего <данные изъяты>», в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 161, т. 23 л.д. 58);

- сведениями о денежном обязательстве № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 1 858 950,00. Предмет – (Аванс 90%) Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 2 л.д. 162-163, т. 23 л.д. 53-54);

- копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком указано <данные изъяты>», покупателем - Администрация ФИО11 муниципального округа. Товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ. Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 1 858 950,00. (один миллион восемьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 164, т. 23 л.д. 111);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщиком указан - финансовое управление (АКМО), получателем - <данные изъяты>, назначение платежа: «(7663)Ав90%.Пред.жил.пом.дет-сир.и дет,ост.б/попеч.род,лиц из их чис.по дог.найм.спец.жил.пом(Приоб.в мун.соб.кв.пут.инв.в стр.для обес.жил.пр.дет-сир и дет,ост.б.поп.род.)сч34отДД.ММ.ГГГГ.<данные изъяты>». Сумма платежа – 1 858 950,00. (один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет №, принадлежащего <данные изъяты>, в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 168, т. 23 л.д. 117);

- копией заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(7663)Ав90%.Пред.жил.пом.дет-сир.и дет,ост.б/попеч.род,лиц из их чис.по дог.найм.спец.жил.пом(Приоб.в мун.соб.кв.пут.инв.в стр.для обес.жил.пр.дет-сир и дет,ост.б.поп.род.)сч34отДД.ММ.ГГГГ.<данные изъяты>». Сумма выплаты составляет: 1 858 950,00. Наименование клиента (главный распорядитель бюджетных средств, главый администратор источников финансирования дефицита бюджета) Администрация ФИО11 муниципального округа. Наименовение бюджета – бюджет ФИО11 муниципального округа. Финансовый орган – финансовое управление ФИО11 муниципального округа. Федеральное казначейсвто, орган Федерального казначества – УФК по <данные изъяты> (т.2 л.д.165-167);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 1 858 950,00. Предмет – (Аванс 90%) Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 2 л.д. 169-170, т. 23, л.д. 112-113);

- копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком является <данные изъяты> - покупателем является Администрация ФИО11 муниципального округа. Товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ. Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 1 858 950,00. (один миллион восемьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 171, т. 23 л.д. 166);

- копией заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(7663)Ав90%.Пред.жил.пом.дет-сир.и дет,ост.б/попеч.род,лиц из их чис.по дог.найм.спец.жил.пом(Приоб.в мун.соб.кв.пут.инв.в стр.для обес.жил.пр.дет-сир и дет,ост.б.поп.род.)<данные изъяты>». Сумма выплаты составляет: 1 858 950,00. Наименование клиента (главный распорядитель бюджетных средств, главый администратор источников финансирования дефицита бюджета) Администрация ФИО11 муниципального округа. Наименовение бюджета – бюджет ФИО11 муниципального округа. Финансовый орган – финансовое управление ФИО11 муниципального округа. Федеральное казначейсвто, орган Федерального казначества – УФК по <данные изъяты> (т.2 л.д.172-174);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщиком указано финансовое управление (АКМО), получателем <данные изъяты>, назначение платежа: «(7663)Ав90%.Пред.жил.пом.дет-сир.и дет,ост.б/попеч.род,лиц из их чис.по дог.найм.спец.жил.пом(Приоб.в мун.соб.кв.пут.инв.в стр.для обес.жил.пр.дет-сир и дет,ост.б.поп.род.)<данные изъяты>». Сумма платежа – 1 858 950,00. (один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет №, принадлежащего <данные изъяты> в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 175, т. 23, л.д. 172);

- сведеними о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 1 858 950,00. Предмет – (Аванс 90%) Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 2 л.д. 176-177, т. 23 л.д. 167-168);

- копией независимой гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой <данные изъяты> установлена сумма независимой гарантии выданной <данные изъяты> составляет – 1 858 950 (один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Срок вступления независимой гарантии в силу с ДД.ММ.ГГГГ. Срок окончания действия независимой гарантии по ДД.ММ.ГГГГ включительно (т. 2 л.д. 180-181);

- копией независимой гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой <данные изъяты> установлена сумма независимой гарантии выданной <данные изъяты> составляет – 2 405 700 (два миллиона четыреста пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек. Срок вступления независимой гарантии в силу с ДД.ММ.ГГГГ. Срок окончания действия независимой гарантии по ДД.ММ.ГГГГ включительно (т. 2 л.д. 187-188);

- ответом из Управления Федерального казначейства по <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому УФК по <данные изъяты> сообщает, что у <данные изъяты> (ИНН №) в УФК по <данные изъяты> на лицевом счете для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения № в рамках исполнения муниципальных контрактов, заключенных между Администрацией ФИО11 муниципального округа (ИНН) и <данные изъяты> (ИНН №): на основании договора генподряда от ДД.ММ.ГГГГ № открыты счета с указанием раздела и датой открытия, на основании договора генподряда от ДД.ММ.ГГГГ № открыты счета с указанием раздела и датой открытия с приложением электронных копий договоров, дополнительных соглашений, предоставленных <данные изъяты> в Управление для открытия разделов на лицевом счете для учета операций со средствами участников казначейчкого сопровождения №, в рамках исполнения договоров, заключенных между <данные изъяты> и <данные изъяты> Электронные копии платежных поручений на расходование денежных средств с лицевого счета для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения № <данные изъяты> в рамках исполнения вышеуказанных договоров (т. 2 л.д. 191-192);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ России по <данные изъяты> за № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 1-51);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: оптический диск CD-R учетный номер № от ДД.ММ.ГГГГ, с записанной информацией и являющийся приложением к ответу из УФК по <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № и оптический диск DVD-R учетный номер № от ДД.ММ.ГГГГ, с записанной информацией и являющийся приложением к ответу из УФК по <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 3 л.д. 52-198);

- выпиской из ЕГРН, согласно которой правообладателем квартиры по адресу: адрес, является Коновалова Т.В. (т. 4 л.д. 53-56);

- выпиской из ЕГРН, согласно которой правообладателем квартиры по адресу: адрес, является Коляденко М.В. (т. 4 л.д. 89-92);

- выпиской из ЕГРН, согласно которой правообладателем квартиры по адресу: адрес, является Коляденко М.В. (т. 4 л.д. 93-96);

- реестром муниципальных контрактов заключенных между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> всего 35 контрактов (т. 4 л.д. 128-135);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе муниципальные контракты, платежные поручения, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, описание объекта закупки (техническое задание), требование к содержанию и составу заявки, копии протоколов подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), представленные ГУ МВД России по <данные изъяты> за № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 138-221);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обыск проведен в жилище Свидетель №6 по адресу: адрес. В ходе обыска изъят мобильный телефон марки «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 8-13);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «<данные изъяты>», изъятый в ходе обыска в жилище Свидетель №6 по адресу: адрес В ходе осмотра телефона в приложении «WhatsApp» обнаружена переписка между Свидетель №6 и ФИО6, в которой обсуждается наличие денежных средств для покупки квартир для детей-сирот, заключение муниципальных контрактов и исполнение муниципальных контрактов <данные изъяты> срывов сроков исполнения заключенных муниципальных контрактов, количества приобретенных квартир, сроки и объемы строительства. При просмотре приложения «WhatsApp» обнаружена группа под названием «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 14-45);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обыск проведен в жилище Свидетель №1 по адресу: адрес. В ходе обыска изъято: мобильный телефон «<данные изъяты>», серийный номер №, мобильный телефон «<данные изъяты> серийный номер №, банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя «Свидетель №1» (т. 5 л.д. 53-62);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены мобильный телефон «<данные изъяты>», серийный номер №, мобильный телефон «<данные изъяты>», серийный номер №, банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя «Свидетель №1», изъятые в ходе обыска проведен в жилище Свидетель №1 по адресу: адрес. При осмотре, данных, интересующих следствие не обнаружено (т.5 л.д. 69-72);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обыск проведен в служебном кабинете Свидетель №1 и кабинете приемной, расположенном в администрации ФИО11 муниципального округа <данные изъяты>, по адресу: адрес В ходе обыска изъято: копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №, должностные инструкции заместителя главы <данные изъяты> муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; срочный трудовой договор с муниципальным служащим № на период исполнения полномочий лицом, замещающего должность главы <данные изъяты> муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ №-к; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р; копия должностной инструкции муниципального служащего заместителя главы <данные изъяты> муниципального округа по строительству, начальника управления по строительству администрации ФИО11 муниципального округа; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-к; иные записи, документы и копии документов на 96 л.; иные документы из папки «Достижение плановых показателей ввода жилья и реализация программа улучшения жилищных условий граждан на 34 л.; ежедневник именной «Свидетель №1» в переплете зеленого цвета (т.5 л.д. 77-86);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в служебном кабинете Свидетель №1 и кабинете приемной, расположенном в администрации ФИО11 муниципального округа <данные изъяты>, по адресу: адрес в том числе:

- копия распоряжения администрации ФИО11 муниципального округа (от ДД.ММ.ГГГГ №) с приложением к документу;

- акт о выполнении работ по строительству от ДД.ММ.ГГГГ, составленный о выполнении работ по строительству жилых домов в адрес. <данные изъяты>

1. Строительный № (90 квартир) – работы не ведутся.

2. Строительный № (50 квартир) – работы не ведутся.

3. Ведутся работы по наружной сети канализации;

- акт по проверке строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, составленный по проверке строительно-монтажных работ по объектам: адрес

1. 50-ти квартирный дом: Начата установка оконных блоков.

2. 90-квартирный дом работы не ведутся.

3. Ведутся работы по строительству внутренних стен здания;

- акт о ходе выполнения работ по строительству домов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный о ходе выполнения работ по строительству домов по <данные изъяты>

1. Выполнение работ адрес (90 квартир) нет. работ.

2. адрес (50 квартир) заделка швов установка ОР.

3. (третий пункт написан неразборчивым подчерком)

- акт по строительству домов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный по строительству домов по адрес

1. Строительный № (90 квартир) устройство утепление фасада, 2 человека – электрика.

2. Строительный № (50 квартир) работы не ведутся.

3. Внутренние сети – 2 человека.

- копия протокола совещания по поручению <данные изъяты> по вопрос завершения строительства многоквартирных домов в п<данные изъяты> муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ;

- копия протокола совещания по вопросу завершения строительства многоквартирных домов п<данные изъяты> муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия протокола совещания по вопросу завершения строительства многоквартирных домов <данные изъяты> муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия протокола совещания по вопросу завершения строительства многоквартирных домов п. <данные изъяты> муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт выездного мониторинга от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе мониторинга установлено, что работы на объекте не ведутся;

- копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № № от заместителя главы <данные изъяты> муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Свидетель №1 Министру строительства Кузбасса ФИО94 с приложениями;

- проект постановления администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №-п о внесении изменений в муниципальную программу ФИО11 муниципального округа «Жилище» на ДД.ММ.ГГГГ» с приложениями и таблицами;

- копия распоряжение администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №, об утверждении должностной инструкции муниципального служащего заместителя главы <данные изъяты> муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

- «достижение плановых показателей ввода жилья и реализации программ улучшения жилищных условий граждан» с фотографиями и таблицами;

- именной ежедневник «Свидетель №1» в переплете зеленого цвета с золотой надписью. ДД.ММ.ГГГГ имеется запись – дома звездный + тепло, + вода, + канализация. <данные изъяты> (т. 5 л.д. 87-98);

- графиком производства работ по объектам: <данные изъяты> (т. 5 л.д. 128-129);

- актом выездного мониторинга от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен мониторинг по адресу: <данные изъяты> По информации администрации муниципального округа в доме запланировано предоставление квартир для социальны категорий граждан в рамках закона № В ходе мониторинга дома со строительным номером 1 установлен срок ввода по заключенным контрактам – ДД.ММ.ГГГГ, срок ввода по информации застройщика – ДД.ММ.ГГГГ. В ходе мониторинга дома со строительным номером №, установлено, что работы не ведутся (т. 5 л.д. 130);

- актом о выполнении работ по строительству жилых домов адрес <данные изъяты> работы не ведутся, ведутся работы по строительству наружной сети канализации (т. 5 л.д. 131, т. 6 л.д. 13, т. 10 л.д. 25);

- актом по проверке строительно-монтажных работ по объектам: «адрес», согласно которому 50-ти квартирный дом – начата установка оконных блоков (установлено 20 блоков), 90-то квартирный дом - работы не ведутся. Ведутся работы по строительству внутри и площадки сети канализации (т. 5 л.д. 132, т. 6 л.д. 14, т. 10 л.д. 26);

- актом о ходе строительства жилых домов в адрес По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – строительный № (90 квартир) работы не ведутся. Строительный № (50 квартир) работы не ведутся. Работы по внутренней сети водоснабжения, теплотрассы не ведутся (т. 5 л.д. 133, т. 6 л.д. 15, т. 10 л.д. 27);

- актом о ходе строительства жилых домов в адрес: Строительный № (90 квартир) и строительный № (50 квартир). Выполнены работы адрес (90 квартир) нет работ. адрес (50 квартир) – заделка швов (т. 5 л.д. 134, т. 6 л.д. 12, т. 10 л.д. 24);

- актом по строительству домов в адрес – Строительный № (90 квартир) – установка утеплителей фасада, электрика; строительный № (50 квартир) – работы не ведутся (т. 5 л.д. 135, т. 6 л.д. 11, т. 10 л.д. 23);

- протоколом совещания по вопросу завершения строительства многоквартирных домов в адрес адрес муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участники совещания: Коляденко М.В. – глава <данные изъяты> муниципального округа, Коновалова Т.В. – первый заместитель главы <данные изъяты> муниципального округа; Свидетель №1 – заместитель ФИО7 муниципального округа по строительству и ЖКХ; Свидетель №22 – начальник правового управления; Свидетель №6 – начальник управления учета и распределения жилья; Свидетель №3 – генеральный директор <данные изъяты> Свидетель №4 – заместитель директор <данные изъяты> Свидетель №5 – директор <данные изъяты> с участием ФИО25 – заместителя прокурора ФИО11 адрес, ФИО26 – врио начальника ОМВД России по ФИО11 муниципальному округу. Повестка совещания, срок завершения строительства и передачи квартир, для обеспечения лиц из числа детей-сирот, социальных категорий граждан в строящихся многоквартирных домах в адрес. Исполнение заключенных муниципальных контрактов. По итогам совещания решили: 1. Срок торжественного заселения и вручение ключей ДД.ММ.ГГГГ, передача квартир не позднее ДД.ММ.ГГГГ. 2. <данные изъяты> предоставить новый график производства работ с учетом технологических процессов и договорных отношений заместителю ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Свидетель №1 на еженедельном (ДД.ММ.ГГГГ) на строительной площадке с представителями всех подрядных организаций. 3. Заместителю ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Свидетель №1 утвердить новый график производства работ с учетом технологических процессов и договорных отношений. 4. Заместителю ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Свидетель №1 подготовить динамику выполненных работ с ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (к дате следующего совещания). 5. Первому заместителю ФИО7 муниципального округа ФИО6 подготовить все протоколы рабочих совещаний, акты, составленные на строительной площадке для предоставления указанных документов в Министерство строительства ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. 7. <данные изъяты> еженедельно по вторникам представлять в администрацию ФИО11 муниципального округа информацию о ходе строительства, о количестве работающих на строительной площадке (т. 5 л.д. 136-137, т. 6 л.д. 6-7, т. 10 л.д. 18-19);

- протоколом совещания по вопросу завершения строительства многоквартирных домов в адрес муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участники совещания: Коляденко М.В. – ФИО7 муниципального округа, Коновалова Т.В. – первый заместитель ФИО7 муниципального округа; Свидетель №1 – заместитель ФИО7 муниципального округа по строительству и ЖКХ; Свидетель №22 – начальник правового управления; Свидетель №6 – начальник управления учета и распределения жилья; Свидетель №18 – главный инженер <данные изъяты> Свидетель №5 – директор <данные изъяты>»; с участием ФИО27 – и.о. прокурора ФИО11 адрес; ФИО25 – заместителя прокурора ФИО11 адрес, ФИО28 – руководителя СО по ФИО11 адрес СУ СК России по ФИО11 адрес; ФИО26 – врио начальника ОМВД России по ФИО11 муниципальному округу. Повестка совещания, срок завершения строительства и передачи квартир, для обеспечения лиц из числа детей-сирот, социальных категорий граждан в строящихся многоквартирных домах в адрес. Исполнение заключенных муниципальных контрактов. По итогам совещания решили: 1. <данные изъяты> предоставить договоры подряда на монтаж кровли заместителю главы <данные изъяты> муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Свидетель №1. 2. Следующая дата выездного совещания на строительной площадке в адрес – ДД.ММ.ГГГГ в 16-00. 3. <данные изъяты> еженедельно по вторникам представлять в администрацию ФИО11 муниципального округа информацию о ходе строительства, о количестве работающих на строительной площадке. 4. Протокол рабочего совещания от ДД.ММ.ГГГГ направить всем участникам совещания (т. 5 л.д. 138-139, т. 6 л.д. 22-23, т. 32-33)

- программой «достижение плановых показателей ввода жилья и реализации программ улучения жилищных условий», согласно которому в перечень многоквартирных жилых домов, запланированных к вводу в № году указаны дома, расположенные по адресу: адрес. В качестве застройщика указана <данные изъяты> Механизм финансирования – инвестирование (т.5 л.д. 140-148);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в жилище Коноваловой Т.В. по адресу: адрес В ходе обыска изъято: мобильный телефон «<данные изъяты>» в корпусе розового цвета; карты памяти в количестве 6 штук; украшения из металла желтого цвета – 4 кольца, 2 цепочки на шею, 1 цепочка с кулоном, 4 пары сережек, 1 крестик, 1 цепочка на руку, 1 брелок для автомобиля «<данные изъяты>»; паспорт транспортного средства; свидетельство о регистрации ТС; свидетельство о государственной регистрации права; постановление от ДД.ММ.ГГГГ №-к; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; металлический ключ (т. 5 л.д. 156-161);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Коноваловой Т.В. по адресу: адрес (т. 5 л.д. 168-176);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены украшения из металла желтого цвета и мобильный телефон «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в жилище Коноваловой Т.В. по адресу: адрес, адрес (т. 5 л.д. 177-181);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в служебном кабинете Коноваловой Т.В. и кабинете приемной администрации ФИО11 муниципального округа адрес, по адресу: адрес ходе обыска изъято: муниципальный контракт №-к от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему документы; муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемые к нему документы; муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему документы; муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемые к нему документы; копия независимой гарантии от ДД.ММ.ГГГГ № Гаранта <данные изъяты> копия независимой гарантии от ДД.ММ.ГГГГ № гаранта <данные изъяты> копия независимой гарантии от ДД.ММ.ГГГГ № гаранта <данные изъяты>»; копия независимой гарантии от ДД.ММ.ГГГГ № гаранта <данные изъяты> копия заявок на определение поставщика (подрядчика исполнителя по закупкам для обеспечения нужд заказчика; протоколы рабочих совещаний и прилагаемые к ним документы; формирование архитектурно-художественного облика; копия муниципального контракта №-мк от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № на выполнение действий от лица организации от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №; копия должностных инструкций муниципального служащего первого заместителя ФИО7 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №-р; записная книжка в обложке коричневого цвета; тетрадь в обложке зеленого цвета; записная книжка в обложке синего цвета; копия уведомления исх № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №3 на имя и.о. ФИО8 ФИО6; план ввода жилья на ДД.ММ.ГГГГ год на 2 л.; информация на ВКС с ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ; документы в папке скоросшивателе «ввод жилья» за ДД.ММ.ГГГГ год; ежегодный план ввода жилья (т. 5 л.д. 185-191);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы изъятые в ходе обыска в служебном кабинете Коноваловой Т.В. и кабинете приемной администрации ФИО11 муниципального округа <данные изъяты>, по адресу: адрес (т. 5 л.д. 192-213);

- протоколом рабочего совещания по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому совещание проведено в составе Коноваловой Т.В. – первого заместителя главы <данные изъяты> муниципального округа, Свидетель №2 – исполнительного директора <данные изъяты> Свидетель №6 – начальника управления учета и распределения жилья администрации ФИО11 муниципального округа. Содержит сведения о выполненыых работах, а также заплпнированных рботах и сроках их выполнения. По итогам рабочего совещания решено: 1 Проводить еженедельно по вторникам рабочие совещания; 2. <данные изъяты> еженедельно по вторникам представлять в администрацию ФИО11 муниципального округа отчеты о ходе строительства многоквартирных домов; 3. <данные изъяты> рассмотреть возможность усилить рабочие ресурсы на строительной площадке (работать в 2 смены); 4. <данные изъяты> проанализировать и просчитать, сколько необходимо монтировать железобетонных изделий ежедневно, для устранения отставания от графика для выполнения строительства двух многоквартирных домов в соответствии с графиком производства работ и обозначить дату окончания монтажа ЖБИ обоих домов; 5. <данные изъяты> завершить монтаж цокольного этажа многоквартирного дома (строительный №), приступить к монтажу 1 этажа (строительный №); 6. <данные изъяты> выполнить устройство подкрановых путей (строительный №); 7<данные изъяты> организовать перебазировку крана для строительства многоквартирного дома (строительный №); 8. <данные изъяты>» представить отчет по комплектации ЖБИ для строительства многоквартирного дома (строительный №); 9. <данные изъяты> установить камеру видеонаблюдения на строительной площадке (т. 2 л.д. 106-107, т. 5 л.д. 214, т. 9 л.д. 224);

- протоколом рабочего совещания по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому совещание проведено в составе Коноваловой Т.В. – первого заместителя ФИО7 муниципального округа, Свидетель №1 – заместителя ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Свидетель №2 – исполнительного директора <данные изъяты> Свидетель №6 – начальника управления учета и распределения жилья администрации ФИО11 муниципального округа. Повестка дня: Строительство многоквартирных домов (строительный №, №) в адрес ФИО11 муниципального округа и исполнение всех муниципальных контрактов до ДД.ММ.ГГГГ. Содержит сведения о выполненыых работах, а также заплпнированных рботах и сроках их выполнения. По итогам рабочего совещания решено: 1. Проводить еженедельно по вторникам рабочие совещания; 2. <данные изъяты>» еженедельно по вторникам представлять в администрацию ФИО11 муниципального округа отчеты о ходе строительства многоквартирных домов; 3. <данные изъяты>» работать в две смены для исполнения графиков производства работ по строительству двух многоквартирных домов; 4. <данные изъяты>» осуществлять монтаж ЖБИ в количестве не менее 40 панелей в день; 5. <данные изъяты> организовать чат со строительной площадкой с участием начальника участка для предоставления оперативной информации по строительству объектов; 6. <данные изъяты> организовать перебазировку крана для строительства многоквартирного дома (строительный №); 7. <данные изъяты> представить актуальную информацию о комплектации железобетонными изделиями для строительства 2 домов; 8. <данные изъяты> получить конструкции железобетонные цокольного этажа (строительный №); 9. <данные изъяты> предоставить отчет о мероприятиях, осуществляемые органами строительного надзора; 10. <данные изъяты> установить камеру видеонаблюдения на строительной площадке (т. 2 л.д. 108-109, т. 5 л.д. 215, т. 9 л.д. 223);

- письмом <данные изъяты> за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором <данные изъяты> предоставляет информацию о ходе строительства объектов «адрес (т. 5 л.д. 216-217);

- протоколом рабочего совещания по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому совещание проведено в составе Коноваловой Т.В. – первого заместителя ФИО7 муниципального округа, Свидетель №1 – заместителя ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Свидетель №2 – исполнительного директора <данные изъяты>», Свидетель №6 – начальника управления учета и распределения жилья администрации ФИО11 муниципального округа. Повестка дня: Строительство многоквартирных домов (строительный №, №) в адрес ФИО11 муниципального округа и исполнение всех муниципальных контрактов до ДД.ММ.ГГГГ. Содержит сведения о выполненыых работах, а также заплпнированных рботах и сроках их выполнения. По итогам рабочего совещания решено: 1. Проводить еженедельно по вторникам рабочие совещания; 2<данные изъяты> еженедельно по вторникам представлять в администрацию ФИО11 муниципального округа отчеты о ходе строительства многоквартирных домов; 3. <данные изъяты> работать в две смены для исполнения графиков производства работ по строительству двух многоквартирных домов; 4. <данные изъяты> осуществлять монтаж ЖБИ в количестве не менее 40 панелей в день; 5. <данные изъяты> предоставлять оперативную информацию в чат «<данные изъяты>» по количеству работающих людей на строительной площадке, количеству техники, количеству смонтированных деталей за день; 7. Начать монтаж лестниц на цокольном и первом этажах (строительный №); 8. <данные изъяты> организовать перебазировку крана для строительства многоквартирного дома (строительный №); 9. <данные изъяты> предоставить актуальную информацию о комплектации железобетонными изделиями для строительства 2 домов; 10<данные изъяты> получить конструкции железобетонные цокольного этажа (строительный №); 11. <данные изъяты> установить камеру видеонаблюдения на строительной площадке (т. 2 л.д. 110-112, т. 5 л.д. 218-219, т. 9 л.д. 229-230);

- письмом <данные изъяты> за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором <данные изъяты> предоставляет информацию о ходе строительства объектов «адрес» (т. 5 л.д. 220, т. 9 л.д. 231);

- протоколом рабочего совещания по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому совещание проведено в составе Коноваловой Т.В. – первого заместителя ФИО7 муниципального округа, Свидетель №1 – заместителя ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Свидетель №2 – исполнительного директора ООО «Биосфера», Свидетель №6 – начальника управления учета и распределения жилья администрации ФИО11 муниципального округа. Повестка дня: Строительство многоквартирных домов (строительный №, №) в адрес ФИО11 муниципального округа и исполнение всех муниципальных контрактов до ДД.ММ.ГГГГ. Отмечено отставаие по монтажу ЖБИ для исполнения обязательств по графику строительства, минимальная суточная выработка составляет 21 изделе в день, вмсесто 40 в день. В период с мая по июнь ДД.ММ.ГГГГ года в казначейство поданы акты по выполненным работам этап 1, этап 2. По итогам рабочего совещания решено: 1. Проводить еженедельно по вторникам рабочие совещания; 2. <данные изъяты> еженедельно по вторникам представлять в администрацию ФИО11 муниципального округа отчеты о ходе строительства многоквартирных домов; 3. <данные изъяты> работать в две смены для исполнения графиков производства работ по строительству двух многоквартирных домов; 4. <данные изъяты> осуществлять монтаж ЖБИ в количестве не менее 40 панелей в день; 5. <данные изъяты> предоставлять оперативную информацию в чат «<данные изъяты>» по количеству работающих людей на строительной площадке, количеству техники, количеству смонтированных деталей за день; 6. <данные изъяты> предоставить актуальную информацию о комплектации железобетонными изделиями для строительства 2 домов (т. 2 л.д. 113-115, т. 5 л.д. 221-222, т. 9 л.д. 225-226);

- письмом <данные изъяты>» за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором <данные изъяты> предоставляет информацию о ходе строительства объектов «<данные изъяты> (т. 5 л.д. 223-224, т. 9 л.д. 227-228);

- протоколом рабочего совещания по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому совещание проведено в составе Коноваловой Т.В. – первого заместителя ФИО7 муниципального округа, Свидетель №3 – генерального директора <данные изъяты> Свидетель №2 – исполнительного директора <данные изъяты> Повестка дня: Строительство многоквартирных домов (строительный №, №) в адрес ФИО11 муниципального округа и исполнение всех муниципальных контрактов до ДД.ММ.ГГГГ. Содержит сведения о выполненыых работах, а также заплпнированных рботах и сроках их выполнения. Срок окончания работ по строительному номеру № до ДД.ММ.ГГГГ. По итогам рабочего совещания решено: 1. Проводить еженедельно по вторникам рабочие совещания; 2. <данные изъяты> еженедельно по вторникам представлять в администрацию ФИО11 муниципального округа отчеты о ходе строительства многоквартирных домов; 3. <данные изъяты> работать в две смены для исполнения графиков производства работ по строительству двух многоквартирных домов; 4. <данные изъяты> осуществлять монтаж ЖБИ в количестве не менее 40 панелей в день; 5. <данные изъяты> предоставлять оперативную информацию в чат «<данные изъяты>» по количеству работающих людей на строительной площадке, количеству техники, количеству смонтированных деталей за день; 6. <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ предоставить в администрацию ФИО11 муниципального округа отчет о комплектации строительства многоквартирных домов ЖБИ в количественных параметрах; 7. <данные изъяты> предоставить ДД.ММ.ГГГГ информацию о количестве заказанных отделочных и сантехнических материалов; 8. <данные изъяты> необходимо держать на постоянном контроле информацию о количестве закладных и прокладочных элементов, необходимых для сборки плит (т. 2 л.д. 116-118, т. 5 л.д. 225-226, т. 9 л.д. 237-238);

- письмом <данные изъяты> за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором <данные изъяты> предоставляет информацию о ходе строительства объектов «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 227-228);

- протоколом рабочего совещания по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому совещание проведено в составе Коноваловой Т.В. – первого заместителя ФИО7 муниципального округа, Свидетель №3 – генерального директора <данные изъяты> Свидетель №2 – исполнительного директора <данные изъяты>, Повестка дня: Строительство многоквартирных домов (строительный №, №) в адрес муниципального округа и исполнение всех муниципальных контрактов до ДД.ММ.ГГГГ. по строительному номеру 1 ЖБИ первого этажа выполнен полностью, монтаж 1 этажа выполнен полностью, отгружено ЖБИ 2 этажа. По строительному номеру 2 цокольный этаж смонтирован на 30%. По итогам рабочего совещания решено: 1. Проводить еженедельно по вторникам рабочие совещания; 2. <данные изъяты> еженедельно по вторникам представлять в администрацию ФИО11 муниципального округа отчеты о ходе строительства многоквартирных домов; 3. <данные изъяты> продолжать работать в две смены для исполнения графиков производства работ по строительству двух многоквартирных домов и осуществлять монтаж ЖБИ в количестве не менее 40 панелей в день; 4. <данные изъяты> осуществлять монтаж ЖБИ в количестве не менее 40 панелей в день; 5. <данные изъяты> предоставлять оперативную информацию в чат «<данные изъяты>» по количеству работающих людей на строительной площадке, количеству техники, количеству смонтированных деталей за день; 6. <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ представить в администрацию ФИО11 муниципального округа информацию о статусе строительства инженерных сетей; 7. <данные изъяты>» предоставить ДД.ММ.ГГГГ информацию о материалах для строительства объектов (т. 2 л.д. 119-120, т. 5 л.д. 229, т. 9 л.д. 232);

- письмом <данные изъяты> за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором <данные изъяты> предоставляет информацию о ходе строительства объектов «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 230-233, т. 9 л.д. 233-236);

- протоколом рабочего совещания по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому совещание проведено в составе Коноваловой Т.В. – первого заместителя ФИО7 муниципального округа, Свидетель №3 – генерального директора <данные изъяты> Свидетель №2 – исполнительного директора <данные изъяты> Повестка дня: Строительство многоквартирных домов (строительный №, №) в п. <данные изъяты> муниципального округа и исполнение всех муниципальных контрактов до ДД.ММ.ГГГГ. По строительному номеру 1: ЖБИ первого этажасмонтированыв полном объеме, монтажные швы 1 этажа, монтаж 2-го этаже, смонтировано 30%. По строительному номеру: цокольный этаж смонтирован в полном объеме, монтаж 1-го этажа 10%. По итогам рабочего совещания решено: 1. Проводить еженедельно по вторникам рабочие совещания; 2. <данные изъяты> еженедельно по вторникам представлять в администрацию ФИО11 муниципального округа отчеты о ходе строительства многоквартирных домов; 3. <данные изъяты> продолжать работать в две смены для исполнения графиков производства работ по строительству двух многоквартирных домов и осуществлять монтаж ЖБИ в количестве не менее 40 панелей в день; 4. <данные изъяты> осуществлять монтаж ЖБИ в количестве не менее 40 панелей в день; 5. <данные изъяты> предоставлять оперативную информацию в чат «<данные изъяты>» по количеству работающих людей на строительной площадке, количеству техники, количеству смонтированных деталей за день; 6. <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ представить в администрацию ФИО11 муниципального округа информацию о статусе строительства инженерных сетей; 7. <данные изъяты> доложить о дате проведения мероприятий по строительному надзору в ДД.ММ.ГГГГ года (т. 2 л.д. 121-122, т. 5 л.д. 234, т. 9 л.д. 239);

- письмом <данные изъяты> за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором <данные изъяты>» предоставляет информацию о ходе строительства объектов «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 235-238, т. 9 л.д. 240-243);

- протоколом рабочего совещания по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому совещание проведено в составе Коноваловой Т.В. – первого заместителя ФИО7 муниципального округа, Свидетель №18 – главный инжинер <данные изъяты> Свидетель №2 – исполнительного директора <данные изъяты> Свидетель №6 – начальник управления учета и распределения жилья администрации ФИО11 муниципального округа (секретарь). Повестка дня: Строительство многоквартирных домов (строительный №, №) в адрес ФИО11 муниципального округа и исполнение всех муниципальных контрактов до ДД.ММ.ГГГГ. По строительному номеру 1:монтаж 2-го этажа 52%. По строительному номеру 2: монтаж 1-го этажа 33%. Содержит сведения о заплапнированных работах и сроках их выполнения. По итогам рабочего совещания решено: 1. Проводить еженедельно по вторникам рабочие совещания; 2. <данные изъяты> еженедельно по вторникам представлять в администрацию ФИО11 муниципального округа отчеты о ходе строительства многоквартирных домов; 3. ООО <данные изъяты> продолжать работать в две смены для исполнения графиков производства работ по строительству двух многоквартирных домов и осуществлять монтаж ЖБИ для выполнения графика строительства; 4. <данные изъяты> осуществлять монтаж ЖБИ в количестве не менее 40 панелей в день; 5. <данные изъяты> предоставлять оперативную информацию в чат «<данные изъяты>» по количеству работающих людей на строительной площадке, количеству техники, количеству смонтированных деталей за день; 6. <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ представить в администрацию ФИО11 муниципального округа информацию о статусе строительства инженерных сетей; 7. Предоставить новый график строительства в администрацию ФИО11 муниципального округа (т. 2 л.д. 123-124, т. 5 л.д. 239, т. 9 л.д. 244);

- письмом <данные изъяты> в адрес главы адрес муниципального округа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии с п. 5.2.1 муниципальных контрактов, представлена информация о ходе строительства объектов: «адрес» (т.5 л.д. 240-242, т. 9 л.д. 245-247);

- письмо <данные изъяты> за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором <данные изъяты> предоставляет информацию о ходе строительства объектов «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 244-246);

- протоколом рабочего совещания по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Участники совещания – Коновалова Т.В. – и.о. ФИО7 муниципального округа, Свидетель №1 – заместитель ФИО7 муниципального округа по строительству и ЖКХ, ФИО29 – начальник отдела контрактной службы, Свидетель №3 – генеральный директор <данные изъяты> Свидетель №2 – исполнительный директор <данные изъяты> Свидетель №6 – начальник управления учета и распределения жилья администрации ФИО11 муниципального округа, с участием помощника прокурора <данные изъяты> ФИО30 Повестка дня: Срок завершения строительства и передачи квартир, предназначенных для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же для обеспечения жильем социальных категорий граждан администрации ФИО11 муниципального округа в строящихся многоквартирных домах (строительный №, №) в адрес. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ смонтировано 91% ЖБИ, отставание от графика – 7 недель. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, строительство домов не завершено. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ дом на 90 кварти (строительный №) смонтирован на 90% ЖБИ, в доме на 50 квартир (строительный №) смонтировано ЖБИ в полном объеме. Исполнение заключенных муниципальных контрактов. Строитеьные работы не остановлены. По итогам рабочего совещания решено: Своевременно информировать администрацию ФИО11 муниципального округа о невозможности (в случае возникновения такого) продолжения работ, соответственно увеличения срока передачи квартир; Своевременно информировать администрацию ФИО11 муниципального округа о невозможности исполнения обязательств по контрактам (в случае рисков возникновения такого) (т. 2 л.д. 125-127, т. 5 л.д. 247-248, т. 10 л.д. 5-6);

- протоколом рабочего совещания по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (с выездом на строительную площадку в адрес). Участники совещания – Коновалова Т.В. – и.о. ФИО7 муниципального округа, Свидетель №1 – заместитель ФИО7 муниципального округа по строительству и ЖКХ, Свидетель №3 – генеральный директор <данные изъяты>», Свидетель №2 – исполнительный директор <данные изъяты> Свидетель №6 – начальник управления учета и распределения жилья администрации ФИО11 муниципального округа, с участием помощника прокурора <данные изъяты> <данные изъяты> Повестка дня: Срок завершения строительства и передачи квартир, предназначенных для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же для обеспечения жильем социальных категорий граждан администрации ФИО11 муниципального округа в строящихся многоквартирных домах (строительный №, №) в адрес. Исполнение заключенных муниципальных контрактов, с выездом на строительную площадку в адрес. По итогам рабочего совещания решено: <данные изъяты>»: Своевременно информировать администрацию ФИО11 муниципального округа о невозможности (в случае возникновении такого) продолжения работ, соответственно увеличение срока передачи квартир. Своевременно информировать администрацию ФИО11 муниципального округа о невозможности исполнения обязательств по контрактам (в случае рисков возникновения такого) (т. 2 л.д. 128-131, т. 5 л.д. 249-252, т. 10 л.д. 7-10);

- протоколом совещания по поручению ФИО97 по вопросу завершения строительства многоквартирных домов в адрес муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ. Участники совещания – Коляденко М.В. – ФИО7 муниципального района, Коновалова Т.В. – первый заместитель ФИО7 муниципального округа, Свидетель №1 – заместитель ФИО7 муниципального округа по строительству и ЖКХ, Свидетель №3 – генеральный директор <данные изъяты> Свидетель №4 – заместитель генерального директора <данные изъяты> с участием ФИО31 – прокурора <данные изъяты>, ФИО28 – руководителя СО по ФИО11 адрес СУ СК России по ФИО11 адрес, ФИО32 – начальника ОМВД России по ФИО11 муниципальному округу. Повестка дня: Срок завершения строительства и передачи квартир, предназначенных для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же для обеспечения жильем социальных категорий граждан администрации ФИО11 муниципального округа в строящихся многоквартирных домах (строительный №, №) в адрес. Исполнение заключенных муниципальных контрактов. По итогам рабочего совещания решено: <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ: предоставить подтверждающие документы на проведение закупок для последующих работ; предоставить сведения о генподрядчике, с которым заключен договор <данные изъяты>; предоставить информацию о сумме полученных средства авансовых платежей с лицевого казначейского счета; Заместителю ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Свидетель №1: осуществлять контроль соблюдения нового графика с проведением штабов на строительной площадке еженедельно по вторникам (т. 2 л.д. 132-133, т. 6 л.д. 1, т. 10 л.д. 11);

- протоколом совещания по вопросу заверения строительства многоквартирных домов в адрес муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ. Участники совещания – Коляденко М.В. – ФИО7 муниципального района, Коновалова Т.В. – первый заместитель ФИО7 муниципального округа, Свидетель №1 – заместитель ФИО7 муниципального округа по строительству и ЖКХ, Свидетель №22 – начальник правового управления, Свидетель №6 – начальник управления и распределения жилья, Свидетель №3 – генеральный директор <данные изъяты> с участием ФИО31 – прокурора <данные изъяты>, ФИО28 – руководителя СО по ФИО11 адрес СУ СК России по ФИО11 адрес, ФИО32 – начальника ОМВД России по ФИО11 муниципальному округу. Повестка совещания: Срок завершения строительства и передачи квартир, для обеспечения лиц из числа детей-сирот, социальных категорий граждан в строящихся многоквартирных домах в адрес. Исполнение заключенных муниципальных контрактов. По итогам совещания решено: 1. Срок торжественного заселения и вручение ключей ДД.ММ.ГГГГ, передача квартир не позднее ДД.ММ.ГГГГ; 2. Следующая дата совещания – ДД.ММ.ГГГГ, в дальнейшем совещания проводить каждые две недели до завершения строительства и передачи квартир администрации ФИО11 муниципального округа. 3. На совещание ДД.ММ.ГГГГ обеспечить присутствие представителей генерального подрядчика <данные изъяты>». 4. Заместителю ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Свидетель №1 подготовить динамику выполненных работ с ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (к дате следующего совещания). 5. <данные изъяты> обеспечить присутствие представителей подрядных организаций, представителей от <данные изъяты>» на еженедельных штабах на строительной площадке в адрес, проводимых заместителем ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Свидетель №1 6. <данные изъяты> совместно с заместителем ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Свидетель №1, совместно с представителями подрядных организаций составить график строительных работ. 7. <данные изъяты> еженедельно по вторникам представлять в администрацию ФИО11 муниципального округа информацию о ходе строительства, о количестве работающих на строительной площадке. 8. Протоколы рабочего совещания от ДД.ММ.ГГГГ направить всем участникам совещания (т. 2 л.д. 137-143, т. 6 л.д. 2-5, т. 10 л.д. 12-15);

- актом строительства жилых домов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при проверке жилого адрес (90 квартир) и жилого адрес (50 квартир) в адрес, установлено, что ведутся работы по устройству фасада, на ДД.ММ.ГГГГ выполнено утепление фасада на 65%. Ведутся работы по отделке квартир, устройству гребневых перегородок в 1 блок секциях. Выполнено 60% перегородок. Приступили к шпаклевке стен. Наружные сети канализации, водоснабжений, теплоснабжений. Сети электроснабжения адрес – 80%, адрес – 15%. Стяжка полов – адрес – 90%, адрес – 0%, приступят с ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 8, т. 10 л.д. 20);

- актом строительства жилых домов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при проверке жилого адрес (90 квартир) и жилого адрес (50 квартир) в адрес, установлено, что ведутся работы по устройству фасада. Ведутся работы по отделке квартир. Наружные сети канализации, водоснабжений, теплоснабжений – окончание работ запланировано на ДД.ММ.ГГГГ. Водопровод – 70 %, теплотрассы – 20%. Сети электроснабжения – ООО «Сибирь-Т», по договору с ООО «Биосфера» - срок до ДД.ММ.ГГГГ. Стяжка полов – срок до ДД.ММ.ГГГГ. Сантехнические работы: в адрес данные работы отсутствуют, в адрес – 80%. На момент осмотра работы не ведутся в связи с отсутствием подрядчика (т. 6 л.д. 9, т. 10 л.д. 21);

- актом строительства жилых домов № (90 квартир), № (50 квартир) в адрес от ДД.ММ.ГГГГ. Ведутся работы по устройству фасада, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ. Ведутся работы от отделке квартир. Наружные сети канализации, водоснабжения, теплоснабжения срок до ДД.ММ.ГГГГ, графика нет. Сеть канализации выполнены: водоснабжение – 70 %, т/траса – 20% (т. 6 л.д. 10);

- протоколом совещания по вопросу завершения строительства многоквартирных домов в адрес муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ. Участники совещания – Коляденко М.В. – ФИО7 муниципального района, Коновалова Т.В. – первый заместитель ФИО7 муниципального округа, Свидетель №1 – заместитель ФИО7 муниципального округа по строительству и ЖКХ, Свидетель №22 – начальник правового управления, Свидетель №3 – генеральный директор <данные изъяты> Свидетель №4 – заместителя директора <данные изъяты> Свидетель №5 – директора <данные изъяты> с участием ФИО31 – прокурора <данные изъяты>, ФИО32 – начальника ОМВД России по ФИО11 муниципальному округу. Повестка совещания: Срок завершения строительства и передачи квартир, для обеспечения лиц из числа детей-сирот, социальных категорий граждан в строящихся многоквартирных домах в адрес. Максимальная готовность дома - строительный № – 55%, дома - строительный № – менее 55%. Содержит сведения о выполненыых работах, а также заплпнированных рботах и сроках их выполнения. Исполнение заключенных муниципальных контрактов. По итогам рабочего совещания решено: 1. Срок торжественного заселения и вручение ключей ДД.ММ.ГГГГ, передача квартир не позднее ДД.ММ.ГГГГ. 2. Заместителю ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Свидетель №1 – ДД.ММ.ГГГГ провести еженедельный штаб на строительной площадке с представителями всех подрядных организаций и разработать актуальную дорожную карту с подписями всех представителей подрядных организаций. 3. <данные изъяты> представить в администрацию ФИО11 муниципального округа дорожную карту после проведенного штаба (ДД.ММ.ГГГГ) на строительной площадке. 4. Администрации ФИО11 муниципального округа направить дорожные карты в контролирующие органы. 5. Заместителю ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Свидетель №1 подготовить динамику выполненных работ с ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (к дате следующего совещания). 6. Следующая дата совещания – ДД.ММ.ГГГГ в 13-00. 7. <данные изъяты> еженедельно по вторникам представлять в администрацию ФИО11 муниципального округа информацию о ходе строительства, о количестве работающих на строительной площадке. 8. Протокол рабочего совещания от ДД.ММ.ГГГГ направить всем участникам совещания (т. 2 л.д. 134-136, т. 6 л.д. 18-19, т. 10 л.д. 16-17);

- протоколом совещания по вопросу завершения строительства многоквартирных домов в адрес муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, совещание проведено в составе Коноваловой Т.В. – и.о. ФИО7 муниципального округа, Свидетель №1 – заместителя ФИО7 муниципального округа по строительству и ЖКХ; Свидетель №22 – начальника правового управления; ФИО33 – и.о. начальника управления учета и распределения жилья; Свидетель №3 – генерального директора ООО «Биосфера»; Свидетель №4 – заместителя директора <данные изъяты>»; Свидетель №5 – директора <данные изъяты>», с участием ФИО25 – заместителя прокурора ФИО11 адрес; ФИО28 – руководителя СО по ФИО11 адрес СУ СК России по ФИО11 адрес – ФИО3. Повестка совещания: срок завершения строительства и передачи квартир, для обеспечения лиц из числа детей-сирот, социальных категорий граждан в строящихся многоквартирных домах в адрес. Исполнение заключенных муниципальных контрактов. По итогам рабочего совещания решено: 1. <данные изъяты>» предоставить договоры подряда на монтаж кровли и на внутренние работы по сантехнике заместителю ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Свидетель №1 на еженедельном штабе (ДД.ММ.ГГГГ). 2. Заместителю ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Свидетель №1 подготовить динамику выполненных работ с ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (к дате следующего совещания). 3. Следующая дата совещания – ДД.ММ.ГГГГ в 13-00. 4. <данные изъяты> еженедельно по вторникам представлять в администрацию ФИО11 муниципального округа информацию о ходе строительства, о количестве работающих на строительной площадке. 5. Протокол рабочего совещания от ДД.ММ.ГГГГ направить всем участникам совещания (т. 6 л.д. 20-21, т. 10 л.д. 30-31);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в помещении Администрации ФИО11 муниципального округа, по адресу: адрес В ходе обыска изъято:

1) папка-скоросшиватель преимущественно серого цвета с рукописной надписью на боковой поверхности «адрес», с документами в 35 мультифорах по проведенным в ДД.ММ.ГГГГ году электронным аукционам на заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) документы: муниципальные контракты (муниципальные контракты не имеют подписей сторон) на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году с <данные изъяты> с приложениями, извещениями о проведении электронного аукциона, информацией о казначейском сопровождении, дополнительными соглашениями и иными документами;

3) документы по доведению лимитов финансирования на оплату по вышеуказанным муниципальным контрактам:

4) подлинники распоряжений Администрации ФИО11 муниципального округа о перечислении денежных средств по вышеуказанным муниципальным контрактам со справками согласования их проектов, сшитые и пронумерованные;

5) документы по оплате по указанным муниципальным контрактам в виде выписок из лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств (галочками карандашом отмечены графы, относящиеся к указанным муниципальным контрактам), расходных расписаний, заявок на кассовый расход, платежных поручений, сшитые и пронумерованные;

6) копии решений Арбитражного суда Кемеровской области;

7) документы в отношении Коляденко М.В.:

8) документы в отношении Коноваловой Т.В.:

9) документы в отношении Свидетель №6:

10) копии доверенностей: копия доверенности главы Администрации <данные изъяты> муниципального округа Коляденко М.В. от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Коноваловой Т.В.; копия доверенности главы Администрации ФИО11 муниципального округа Коляденко М.В. от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Свидетель №24; копия доверенности главы Администрации ФИО11 муниципального округа Коляденко М.В. от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Коноваловой Т.В.; копия доверенности главы Администрации ФИО11 муниципального округа Коляденко М.В. от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Свидетель №24; копия доверенности главы Администрации ФИО11 муниципального округа Коляденко М.В. от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Коноваловой Т.В.; копия доверенности главы Администрации ФИО11 муниципального округа Коляденко М.В. от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Свидетель №24; копия доверенности главы Администрации ФИО11 муниципального округа Коляденко М.В. от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Коноваловой Т.В.

11) документы из Совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа: реестр переданных нормативных правовых документов ДД.ММ.ГГГГ; копия решения Совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № «О вступлении в должность главы <данные изъяты> муниципального округа»; копия решения Совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об избрании главы <данные изъяты> муниципального округа»; копия Устава муниципального образования ФИО11 муниципального округа; копия решения Совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об исполнении бюджета ФИО11 муниципального округа за 2023 год»; копия заключения от ДД.ММ.ГГГГ на отчет об исполнении бюджета ФИО11 муниципального округа на ДД.ММ.ГГГГ год;

12) документы из отдела учета и отчетности финансового управления ФИО11 муниципального округа: годовой отчет «Об исполнении консолидированного бюджета ФИО11 муниципального округа за ДД.ММ.ГГГГ год»;

13) предметы и документы из Управления архитектуры и градостроительства Администрации ФИО11 муниципального округа: документы по выдаче разрешения на строительство <данные изъяты> в адрес муниципального округа, а также 2 оптических диска, находящиеся в картонной папке для бумаг с рукописными записями, включая № «<данные изъяты>»; документы по выдаче разрешения на строительство <данные изъяты> в адрес муниципального округа, а также 1 оптический диск и флеш-карта в прозрачном корпусе красного цвета с информаций, находящиеся в картонной папке для бумаг с рукописными записями, включая № «<данные изъяты>» (т. 6 л.д. 27-41);

- муниципальным контрактом №-МК, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы Коляденко М.В. (Инвестор) и <данные изъяты>, в лице генерального директора Свидетель №3 (Исполнитель) в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 700 949,34 рублей, средства областного бюджета <данные изъяты> в размере 8 837 250,66 рублей. Цена контракта составляет 10 538 100,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 378,909,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 159 191,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Настоящий контракт подлежит казначейскому сопровождению. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчётов до полного выполнения принятых на себя обязательств. Приложение № к муниципальному контракту Техническое задание. Приложение № к муниципальному контракту Характеристика квартир (т. 6 л.д. 42-59, т. 12 л.д. 46-53);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещении Администрации ФИО11 муниципального округа, по адресу: адрес, а именно:

1. картонная коробка белого цвета оклеенная биркой белого цвета с указанием содержимого в пакете: Содержимое упаковки № «Уголовное дело № содержащая следующие документы:

- заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика с приложенными к ней письмом Свидетель №6 согласно которому Управление учета и распределения жилья в соответствии с доведенными лимитами средств субвенции просит произвести закупку жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно представленной информации, техническим заданием, обоснованием начальной (максимальной) цены контракта и отчет об отправке по электронной почте в количестве 34 штук;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- проект муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- проект муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- проект муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- проект муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №;

- проект муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- проект муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств № за ДД.ММ.ГГГГ;

- расходное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

- расходное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ;

- подшивка документов по оплате по муниципальным контрактам с шитыми документами в виде выписок из лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств – администрации ФИО11 муниципального округа (галочками карандашом отмечены графы, относящиеся к указанным муниципальным контрактам), расходных расписаний, заявки на кассовый расход, платежные поручения, сшитые и пронумерованные, на 213 листах;

- распоряжение №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- справка согласования проекта распоряжения (постановления) администрации ФИО11 муниципального округа, о перечислении денежных средств (муниципальный контракт №-МК);

- распоряжение №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- распоряжение №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О награждении»;

- письмо (исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ) и.о. заместителя ФИО7 муниципального округа по внутренней политике ФИО16 в адрес ФИО7 муниципального округа Коляденко М.В.;

- справка согласования проекта распоряжения (постановления) администрации ФИО11 муниципального округа, о награждении ФИО34;

- распоряжение №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- справка согласования проекта распоряжения (постановления) администрации ФИО11 муниципального округа, о перечислении денежных средств (муниципальный контракт №-МК)№

- распоряжение №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

2. Черный полимерный пакет, оклеенный скотчем и биркой белого цвета с указанием содержимого в пакете: Содержимое упаковки № «Уголовное дело №, в котором содержатся:

- решения Арбитражного суда Кемеровской области о расторжении муниципальных контрактов с <данные изъяты> в количестве 35 штук;

- приказ Администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №-к «O ФИО78»;

- копия решения Совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия удостоверения о краткосрочном повышении квалификации;

- копия диплома о профессиональной переподготовке с приложением;

- копии удостоверений о повышении квалификации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- копия приказа Администрации ФИО11 муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №-к;

- приказ Администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №-к «O переводя на муниципальную службу ФИО6»;

- копии распоряжения Администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №-р с утвержденными им должностной инструкции муниципального служащего первого заместителя главы <данные изъяты> муниципального округа;

- копия диплома рег/№ о высшем образовании ФИО6 с приложением;

- копии диплома о профессиональной переподготовке, удостоверений о повышении квалификации ФИО6;

- срочный трудовой договор с муниципальным служащим N № от ДД.ММ.ГГГГ на период исполнения полномочия лица, замещающего должность главы <данные изъяты> муниципального округа;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ в срочный трудовой договор N° № от ДД.ММ.ГГГГ с муниципальным служащим с ознакомлением ФИО6 с документами;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с муниципальным служащим № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии распоряжения Администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №-p с утвержденными им Должностной инструкции заместителя ФИО7 муниципального округа по экономике;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия приказа Администрации ФИО11 муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №-к;

- приказ Администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №-к «O переводя на муниципальную службу Свидетель №6»;

- копии распоряжения Администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №-р с утвержденными им Положением об управлении учета и распределения жилья, Положением об отделе целевым программ и займов управления учета и распределения жилья, Должностной инструкции начальника Управления учета и распределения жилья, Должностной инструкцией начальника отдела целевых программ и займов управления учета и распределения жилья, Должностной инструкции консультанта-советника отдела целевых программ и займов управления учета и распределения жилья;

- копия диплома рег/№ о высшем образовании с приложением;

- копия удостоверения о повышении квалификации от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии распоряжения Администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ.2020 №-р с утвержденными им Положением об управлении учета и распределения жилья, Положением об отделе целевым программ и займов управления учета и распределения жилья, Должностной инструкции начальника Управления учета и распределения жилья, Должностной инструкцией начальника отдела целевых программ и займов управления учета и распределения жилья, Должностной инструкции консультанта-советника отдела целевых программ и займов управления учета и распределения жилья;

- трудовой договор с муниципальным служащим № от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с муниципальным служащим № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с переименованием администрации ФИО11 муниципального района в администрацию ФИО11 муниципального округа;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с муниципальным служащим в связи с изменением условий с листом ознакомления Свидетель №6;

- 5-9 страницы трудового договора Свидетель №6;

- копия доверенности (№ от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО7 муниципального округа ФИО1 на имя ФИО6;

- копия доверенности (№ от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО7 муниципального округа ФИО1 на имя Свидетель №24;

- реестр переданных нормативных правовых документов ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Устава муниципального образования ФИО11 муниципального округа;

- копия решения Совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об исполнении бюджета ФИО11 муниципального округа за ДД.ММ.ГГГГ год»;

- копия заключения от ДД.ММ.ГГГГ на отчет об исполнении бюджета ФИО11 муниципального округа на ДД.ММ.ГГГГ год;

- решение Совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об избрании ФИО7 муниципального округа»;

- решение Совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № «О вступлении в должность ФИО7 муниципального округа»;

- годовой отчет «Об исполнении консолидированного бюджета ФИО11 муниципального округа за ДД.ММ.ГГГГ год».

3. картонная папка белого цвета с рукописной надписью: «<данные изъяты>», содержащая:

- Приложение № к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» - «Заявление о выдаче разрешения на строительство»;

- оптический диск с номером посадочного отверстия: «№». В котором содержится следующая информация: «каталог (папка) «!!!! адрес После замечаний Архитектуры.Стадия П и документы заказчика». Каталог содержит множественные файлы, преимущественно формата «.PDF», представляющие собой электронные версии документов, прилагающихся к Заявлению о выдаче разрешения на строительство (проектная документация);

- разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия приложения № к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» - «Заявление о выдаче разрешения на строительство»;

- копия письма (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) «Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство», направленного начальником Управления архитектуры и градостроительства администрации ФИО11 муниципального округа в адрес <данные изъяты>

- копия изменений к техническим условиям № на подключение к инженерным сетям <данные изъяты>» Земельного участка под строительство многоквартирных дома с предполагаемым местом расположения: Кемеровский адрес Застройщик – <данные изъяты> Документ выполнен на 1 л. бумаги белого цвета;

- флеш-накопитель, содержащий файлы: <данные изъяты> содержащие электронные версии документов проектной документации к объектам капитального строительства: «Пятиэтажныйадрес

4. картонная папка белого цвета с рукописной надписью: «<данные изъяты>», содержащая следующие предметы и документы:

- приложение № к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» - «Заявление о выдаче разрешения на строительство»;

- оптический диск с номером посадочного отверстия: «№», содержащий папку: № Диск с корректировками». Папка содержит множественные файлы, преимущественно формата «.PDF», представляющие собой электронные версии документов, прилагающихся к Заявлению о выдаче разрешения на строительство (проектная документация);

- чрновые рукописные записи и выписки их проектной документации;

- копия приложения № к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»;

- разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск с номером посадочного отверстия: «№», содержащий файл: «<данные изъяты>». Файл содержит каталог, который содержит множественные файлы, преимущественно формата «.PDF», представляющие собой электронные версии документов, прилагающихся к Заявлению о выдаче разрешения на строительство (проектная документация) (т. 6 л.д. 61-219);

- приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об избрании ФИО7 муниципального округа из числа кандидатов, представленной конкурсной комиссией по результатам конкурса», решения Совета народных депутатом ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № «О вступлении в должность ФИО7 муниципального округа» ФИО1 приступила к исполнению полномочий ФИО8 Кемеровоского муниципального окргуа с ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 220);

- решением совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Совет народных депутатов ФИО11 муниципального округа решил: считать ФИО1 вступившей в должность ФИО8 муниципального образования <данные изъяты> муниципальный округ ДД.ММ.ГГГГ сроком на 5 лет на основании Решения Совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об избрании <данные изъяты> муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса» (т. 6 л.д. 221, т. 24 л.д. 81, т. 33 л.д. 79);

- приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 принята на муниципальную службу муниципальную должность заместителя начальника управления социального развития, опеки и попечительства администрации ФИО11 муниципального округа (т. 6 л.д. 229);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 переведена с должности муниципальной службы заместителя ФИО7 муниципального округа по экономике на должность муниципальной службы первого заместителя ФИО8 <данные изъяты> муниципального округа (т. 6 л.д. 230, т. 33 л.д. 3);

- копией должностной инструкции муниципального служащего, заместителя главы <данные изъяты> муниципального округа по экономике, утвержденной распоряжением администрации <данные изъяты> муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №-р, согласно которой заместитель гавы <данные изъяты> муниципального округа относится к высшей группе должностей муниципальной службы, учреждаемой для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность – главы <данные изъяты> муниципального округа. Первый заместитель главы округа подчиняется непосредственно главе <данные изъяты> муниципального округа. Также содержится порядок назначения на должность, кто находится в подчинении, общие требования, квалификационные требования, должностные обязанности и права (т. 6 л.д. 231-233);

- копией должностной инструкции муниципального служащего, первого заместителя главы <данные изъяты> муниципального округа, утвержденной распоряжением администрации <данные изъяты> муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №-р, согласно которой первый заместитель гавы <данные изъяты> муниципального округа относится к высшей группе должностей муниципальной службы, учреждаемой для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность – главы <данные изъяты> муниципального округа. Первый заместитель главы округа подчиняется непосредственно главе <данные изъяты> муниципального округа. Также содержится порядок назначения на должность, кто находится в подчинении, общие требования, квалификационные требования, должностные обязанности и права, с которой Коновалова Т.В. ознакомлена (т. 6 л.д. 234-239, т. 33 л.д. 51-62);

- срочным трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Коновалова Т.В. с ДД.ММ.ГГГГ принята на муниципальную службу муниципальную должность заместителя главы <данные изъяты> муниципального округа по экономике и финансам, для исполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией (т. 6 л.д. 240-245, т. 33 л.д. 5-14);

- соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в срочный трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Коновалова Т.В. принимается на муниципальную службу муниципальную должность заместителя главы <данные изъяты> муниципального округа по экономике для исполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией в порядке перевода с муниципальной службы муниципальной должности заместителя главы <данные изъяты> муниципального округа по экономике и финансам (т. 6 л.д. 246-254);

- копией доверенности администрации <данные изъяты> муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой Коляденко М.В. являющаяся главой <данные изъяты> муниципального округа, действующей на основании Устава, уполномочила Коновалову Т.В. подписывать от имени доверителя заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика, муниципальные контракты, договоры (иные соглашения) в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предметом которых является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а так же иные документы, связанные с исполнением указанных муниципальных контрактов (т. 7 л.д. 15, т. 33 л.д. 71);

- копией доверенности администрации <данные изъяты> муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой Коляденко М.В. являющаяся главой <данные изъяты> муниципального округа, действующей на основании Устава, уполномочила Свидетель №24 подписывать от имени доверителя договоры (иные соглашения) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предметом которых является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, строимость которых согласно положениям договоров (соглашений) не превышает 600 000 рублей (т. 7 л.д. 19);

- решением сессии № Совета народных депутатов <данные изъяты> муниципального округа первого созыва № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому утвержден годовой отчет об исполнении бюджета <данные изъяты> муниципального округа за ДД.ММ.ГГГГ год с общим объемом доходов бюджета округа в сумме 4137622,6 тыс. рублей, общим объемом расходов бюджета округа в сумме 4209536,2 тыс. рублей, дефицитом бюджета окргуа в сумме 71913,6 тыс. рублей (т. 7 л.д. 88-128);

- заключением контрольно-счетной палаты <данные изъяты> муниципального округа на отчет об исполнении бюджета <данные изъяты> муниципального округа за ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контрольно-счетная палата <данные изъяты> муниципального округа считает, что при исполнении бюджета <данные изъяты> муниципальоного округа за ДД.ММ.ГГГГ год нормы бюджетного законодательства соблюдены (т. 7 л.д. 129-148);

- решением совета народных депутатов <данные изъяты> муниципального округа второго созыва № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Совет народных депутатов ФИО11 муниципального округа решил: считать Коляденко М.В. вступившей в должность главы муниципального образования <данные изъяты> муниципальный округ <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об избрании главыКемеровского муниципального округа» (т. 7 л.д. 149);

- заявлением о выдаче разрешения на строительство от <данные изъяты> согласно которому общество просит выдать разрешение на строительство сроком на 12 месяцев в соответствии с проектом Ш: №, на строительство объекта капитального строительства «адрес (т. 7 л.д. 156-159);

- разрешением на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Управление архитектуры и градостроительства администрации ФИО11 муниципального округа выдало <данные изъяты> разрешение на строительство объекта: «адрес» сроком до ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 160-163, т. 12 л.д. 1-5);

- решением об отказе в выдаче разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № № согласно которому по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № № решение об отказе в выдаче решения на строительство объекта капитального строительства «адрес» (т.7 л.д. 168-169);

- заявлением о выдаче разрешения на строительство от <данные изъяты> согласно которому общество просит выдать разрешение на строительство сроком на 12 месяцев в соответствии с проектом Ш: 6891, на строительство объекта капитального строительства «адрес (т. 7 л.д. 170-173);

- заявлением о выдаче разрешения на строительство от <данные изъяты> согласно которому общество просит выдать разрешение на строительство сроком на 12 месяцев в соответствии с проектом Ш: 6891, на строительство объекта капитального строительства «адрес 174-175;)

- разрешением на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Управление архитектуры и градостроительства администрации ФИО11 муниципального округа выдало <данные изъяты>» разрешение на строительство объекта: «адрес» сроком до ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 176-179, т. 12, л.д. 6-10);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в служебном кабинете Свидетель №6 и кабинете приемной администрации ФИО11 муниципального округа ФИО11 адрес – ФИО3, по адресу: адрес В ходе обыска изъято: - мобильный телефон марки «<данные изъяты> модель № - ноутбук марки «<данные изъяты>», с инвентарным номером и обозначением № s/n №; - уведомления и.о. ФИО7 муниципального округа Коноваловой Т.В. в адрес <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и ответы на уведомления из <данные изъяты> в адрес и.о. ФИО7 муниципального округа Коноваловой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ; - Фотоизображения от <данные изъяты>» многоквартирного жилого дома № адрес; - Уведомления Главы <данные изъяты> муниципального округа ФИО1 в адрес <данные изъяты>, и ответы на уведомления из <данные изъяты>» в адрес Главы <данные изъяты> муниципального округа ФИО1; - Запрос о предоставлении информации Главы <данные изъяты> муниципального округа ФИО1 в адрес Управления Федерального казначейства по <данные изъяты>, и ответ из Управления Федерального казначейства по <данные изъяты> с оптическим диском, и приложениями к письму; - приложение № к письму УФК по <данные изъяты> (информация о лицевых счетах и движении средств); приложение № к письму УФК по <данные изъяты> (информация о движении средств по уровням кооперации); приложение № к письму УФК по <данные изъяты> (информация о перечислении <данные изъяты> по коду направления расходования «№»); приложение № к письму УФК по <данные изъяты> (информация о перечислении <данные изъяты> по коду направления расходования «№»); - Копия требования заместителя прокурора <данные изъяты> о предоставлении информации и документов от ДД.ММ.ГГГГ; запрос ФИО7 муниципального округа ФИО1 в адрес ООО <данные изъяты>»; ответ из <данные изъяты>; ответ на требование прокурора первого заместителя ФИО7 муниципального округа ФИО6; запрос и.о. ФИО7 муниципального округа ФИО6 в адрес и.о. прокурора ФИО11 адрес; - Отчет о состоянии лицевого счета № на ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> - Требование об уплате неустойки ФИО7 муниципального округа ФИО1 в адрес <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; таблицы неустоек; скриншоты из «<данные изъяты>»; - Требование об уплате неустойки ФИО7 муниципального округа ФИО1 в адрес <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; - Требование об уплате неустойки ФИО7 муниципального округа ФИО1 в адрес <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; - Требование об уплате неустойки ФИО7 муниципального округа ФИО1 в адрес <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; таблица неустойки; скриншот из «Консультант Плюс»; - Требование об уплате неустойки первого заместителя ФИО7 муниципального округа ФИО6 и ФИО7 муниципального округа ФИО1 в адрес <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО4 о выездных совещаниях на строительную площадку в адрес по вопросам завершения <данные изъяты>» строительства многоквартирных домов в адрес генерального директора <данные изъяты>», и.о. прокурора <данные изъяты> прокурора района, начальника отдела МВД России по ФИО11 муниципальному округу, руководителя следственного отдела по ФИО11 адрес СУ СК России по ФИО11 адрес – ФИО3; - Копия разрешения на строительство пятиэтажного, 50-ти квартирного жилого дома по адресу: адрес от ДД.ММ.ГГГГ; - Копия разрешения на строительство пятиэтажного, 90-то квартирного жилого дома по адресу: адрес от ДД.ММ.ГГГГ; - Фотоизображения стройки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ адрес (90-квартирный МКД строительный №); фото стройки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ адрес (50-квартирный МКД строительный №); информация по заключенным контрактам с <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ году; - Копии дорожных карт пятиэтажного 90-квартирного жилого дома по адресу: адрес Запрос генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ.; отчет о состоянии лицевого счета № <данные изъяты> копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копия запроса генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес <данные изъяты> Свидетель №5 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копия карты контрагента <данные изъяты> - Копия запроса генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копия карты контрагента ООО <данные изъяты> копия запроса генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес <данные изъяты> Свидетель №5 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; - Копии информаций о ходе строительства объектов: «адрес» в адрес ФИО7 муниципального ФИО1; - Акт строительства жилых домов; - ФИО5 муниципального округа ФИО1 и первого заместителя ФИО7 муниципального округа ФИО6 в адрес <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; - Копия заключения экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; - Копия запроса ФИО7 муниципального округа ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты>»; - График производственных работ пятиэтажного 50-квартирного жилого дома по адресу: адрес и график производственных работ пятиэтажного 90-квартирного жилого дома по адресу: адрес - Таблица начисления пени и документы к судебному процессу по искам <данные изъяты>; - Скриншот из подсистемы информационно-аналитического обеспечения и приложение к нему; - Копия постановления о признании потерпевшим от ДД.ММ.ГГГГ; - Справка о причиненном ущербе администрации ФИО11 муниципального округа руководителями <данные изъяты> протоколы совещаний по вопросу завершения строительства многоквартирных домов в адрес ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; протокол совещания по поручению <данные изъяты> по вопросу завершения строительства многоквартирных домов в адрес ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ; протокол рабочего совещания по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (с выездом на строительную площадку в адрес); протоколы рабочих совещаний по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; - Фотоизображение стройки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ адрес (90-квартирный МКД строительный №); фотоизображение стройки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ адрес (50-квартирный МКД строительный №); фотоизображение общего вида на строительной площадке адрес по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, информация по заключенным контрактам с <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ году; - Графики производственных работ пятиэтажного 50-квартирного жилого дома по адресу: адрес производственных работ пятиэтажного 90-квартирного жилого дома по адресу: адрес

На рабочем столе Свидетель №6 короб синего цвета с надписью: «Муниципальные контракты ДД.ММ.ГГГГ», в котором обнаружены следующие документы:

1) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

2) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

3) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

4) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

5) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

6) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

7) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

8) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

9) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

10) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

11) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

12) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

13) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

14) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

15) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

16) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

17) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

18) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 16 л.;

19) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 16 л.;

20) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 15 л.;

21) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ всего на 14 л.;

22) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

23) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

24) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

25) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

26) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

27) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

28) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

29) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.;

30) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 15 л.;

31) Муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; ДС к муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О перечислении денежных средств»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 л.

На рабочем столе Свидетель №6 обнаружена зеленая папка с вкладышами:

1) Подробная информация по заключенным контрактам с <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ году; сведения по МКД, на которые заключены контракты с <данные изъяты> (на ДД.ММ.ГГГГ); графики производства работ, всего на 10 л.

На рабочем столе Свидетель №6 документы:

1) Копия требования о предоставлении информации прокурора <данные изъяты> адрес ФИО7 муниципального округа ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на требование, всего на 5 л.;

2) Копия требования о предоставлении информации заместителя прокурора <данные изъяты> в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на требование, всего на 5 л.;

3) Информационное письмо ФИО7 муниципального округа ФИО35 в адрес прокурора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.;

4) Копия требования о предоставлении информации заместителя прокурора <данные изъяты> в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на требование, всего на 6 л.;

5) Копия запроса и.о. прокурора <данные изъяты> в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на запрос, всего на 2 л.;

6) Копия запроса и.о. прокурора <данные изъяты> в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на запрос, всего на 2 л.;

7) Копия требования о предоставлении информации заместителя прокурора <данные изъяты> в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на требование, всего на 3 л.;

8) Копия информационного письма ФИО7 муниципального округа ФИО35 в адрес заместителя ФИО3 (по строительству и ЖКХ) ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, всего на 2 л.;

9) Копия информационного письма ФИО7 муниципального округа ФИО35 в адрес заместителя ФИО3 (по строительству и ЖКХ) ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, всего на 4 л.;

10) Копия информационного письма ФИО7 муниципального округа ФИО35 в адрес заместителя ФИО3 (по строительству и ЖКХ) ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, на 1 л. (т. 7 л.д. 183-195);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен ноутбук марки «<данные изъяты>», с инвентарным номером и обозначением «№, изъятый в ходе обыска в служебном кабинете Свидетель №6 и кабинете приемной администрации ФИО11 муниципального округа адрес, по адресу: адрес В ходе осмотра на рабочем столе обнаружен файл с названием «протокол совещания от ДД.ММ.ГГГГ с прокуратурой». Кроме того, на рабочем столе имеется папка с названием «<данные изъяты>», содержащая письма заместителю ФИО3 (по строительству и ЖКХ) ФИО36 о направлении <данные изъяты> исковых заявлений о расторжении 35 муниципальных кнтрактов, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году, возврате суммы авансовых платежей и уплате неустойки (пени), исковые заявления поданы в арбитражный суд ФИО11 адрес ДД.ММ.ГГГГ Общая сумма исковых требований 348 044 310, 00 рублей, а также о том, что <данные изъяты> неоднократно направлялись требования об уплате пени, исчисленной в соответствии с условиями заключенных контрактов. Требования размещены в системе ЕИС, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма пени составляет 53 480 196, 00 рублей, направлялись досудебные претензии. Подпись ФИО7 муниципального округа ФИО78 (т. 7 л.д. 207-216);

- письмом на имя заместителя ФИО3 (по строительству и ЖКХ) ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому во исполнение п. 17 перечня поручений временно исполняющего обязанности ФИО3 по итогам аппаратного совещания ДД.ММ.ГГГГ Коляденко М.В. сообщает, что с момента нарушения сроков передачи квартир застройщиком многоквартирных домов в адрес <данные изъяты>» администрацией ФИО11 муниципального округа неоднократно направлялись требования об уплате пени, исчисленной в соответствии с условиями заключенных контрактов. Требования размещены в системе ЕИС, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – общая сумма пени составляет 53 480 196,00 рублей. В связи с непередачей квартир и неуплатой пени в адрес <данные изъяты>» направлены досудебные ФИО5, содержащие требование о возврате авансового платежа, расторжении контрактов по соглашению сторон и оплате неустойки. В случае неисполнения требований досудебных претензий по каждому контракту будут поданы иски в арбитражный суд Кемеровской области (т. 7 л.д. 217, т. 9 л.д. 217);

- письмом на имя заместителя ФИО3 (по строительству и ЖКХ) ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ № № согласно которому в дополнении к ответу, направленному во исполнение п. 17 перечня поручений временно исполняющего обязанности ФИО3 по итогам аппаратного совещания ДД.ММ.ГГГГ Коляденко М.В. сообщает, что исковые заявления о расторжении 35 муниципальных контрактов, возврате сумм авансовых платежей, а также уплате неустойки (пени), заключенных между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ году поданы в арбитражный суд Кемероской области ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма предъявленных исковых требований составляет 348 044 310,00 рублей (т. 7 л.д. 218, т. 9 л.д. 216);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в служебном кабинете Свидетель №6 и кабинете приемной администрации ФИО11 муниципального округа ФИО98, по адресу: адрес Короб синего цвета, без надписей в котором обнаружены мультифоры (файлы) со следующими документами:

- ответ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес и.о. ФИО7 муниципального округа ФИО6 на уведомление (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ);

- уведомление (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) первого заместителя ФИО7 муниципального округа ФИО6 в адрес генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 Документ выполнен на 1 л. бумаги формата «А4».

- ответ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора <данные изъяты>» Свидетель №3 в адрес и.о. ФИО7 муниципального округа ФИО6 на уведомление (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ);

- уведомление (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) первого заместителя ФИО7 муниципального округа ФИО6 в адрес генерального директора <данные изъяты>» Свидетель №3;

- уведомление (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) первого заместителя ФИО7 муниципального округа ФИО6 в адрес генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3;

- ответ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес и.о. ФИО7 муниципального округа ФИО6 на ФИО4 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ);

- фотоизображение от <данные изъяты> многоквартирного жилого дома адрес

- письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО7 муниципального округа ФИО1 в адрес генерального директора <данные изъяты>» Свидетель №3;

- копия ответа (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 на письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ);

- письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО7 муниципального округа ФИО1 в адрес генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3;

- копия ответа (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора <данные изъяты>» Свидетель №3 в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 на письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ);

- письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО7 муниципального округа ФИО1 в адрес генерального директора ООО «Биосфера» Свидетель №3;

- копия письма (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес и.о. ФИО7 муниципального округа ФИО6;

- копия письма (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес и.о. прокурора <данные изъяты> ФИО31;

- копия письма (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 на письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- желтый канцелярский стикер с рукописной надписью «письма в адрес <данные изъяты>» и их ответы»;

- ответ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) заместителя руководителя УФК по Кемеровской области – Кузбассу ФИО37 в адрес администрации ФИО11 муниципального округа на письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ);

- оптический CD-R диск № с рукописной надписью «УФК по Кемеровской области – Кузбассу уч. №. При загрузке диска на нем обнаружена папка с наименованием «№ открыв которую обнаруживаются файлы формата PDF которые содержат сведения о актах между компаниями <данные изъяты> и <данные изъяты>, а так же файл в виде документа формата Word под наименованием «Администрация ФИО11 муниц округа_№ в котором содержится электронный документ, составленный от лица Управления Федерального Казначейства по Кемеровской области-Кузбасса в адрес Администрации ФИО11 муниципального округа «о направлении информации» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением;

- письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО7 муниципального округа ФИО1 в адрес руководителя Управления Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу ФИО38;

- приложение № к письму УФК по <данные изъяты> № б/н от б/д «Информация о движении средств по уровням кооперации»;

- приложение № к письму УФК по <данные изъяты> № б/н от б/д «Информация о лицевых счетах и движении средств»;

- приложение № к письму УФК по <данные изъяты> № б/н от б/д «Информация о перечислениях <данные изъяты> по коду направления расходования «№»;

- приложение № к письму УФК по <данные изъяты> № б/н от б/д «Информация о ролях доступа, назначаемых в ПОИБ СОБИ ФК, для работы в подсистеме информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ПИАО);

- приложение № к письму УФК по <данные изъяты> № б/н от б/д «Информация о лицевых счетах и движении средств»;

- приложение № к письму УФК по <данные изъяты> № б/н от б/д «Информация о перечислениях <данные изъяты> коду направления расходования «№»;

- письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) и.о. ФИО7 муниципального округа ФИО6 в адрес и.о. прокурора <данные изъяты> ФИО31;

- ответ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) заместителя ФИО7 муниципального округа ФИО6 в адрес заместителя прокурора <данные изъяты> ФИО25 на письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ);

- копия требования «О предоставлении информации и документов» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) заместителя прокурора <данные изъяты> ФИО25 в адрес заместителя ФИО11 муниципального округа ФИО1;

- копия письма (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 на письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ);

- копия отчета о состоянии лицевого счета № <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ;

- требование об уплате неустойки (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО7 муниципального округа ФИО1 в адрес генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3;

- требование об уплате неустойки (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО7 муниципального округа ФИО1 в адрес генерального директора <данные изъяты>» Свидетель №3;

- сводные таблицы пеней по муниципальным контрактам;

- распечатки интернет-страниц с ключевой ставкой и процентной ставкой рефинансирования (учетная ставка), установленная Банком России;

- информация, предоставленная Свидетель №22 в отношении начислений пени по контрактам;

- требование об уплате неустойки (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) первого заместителя ФИО7 муниципального округа ФИО6 в адрес генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3;

- требование об уплате неустойки (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО7 муниципального округа ФИО1 в адрес генерального директора <данные изъяты>» ФИО99

- требование об уплате неустойки (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО100 муниципального округа ФИО101 в адрес генерального директора <данные изъяты>» Свидетель №3;

- требование об уплате неустойки (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) первого заместителя ФИО7 муниципального округа ФИО6 в адрес генерального директора <данные изъяты>» Свидетель №3;

- сводная таблица пеней по муниципальным контрактам;

- распечатка интернет-страницы с ключевой ставкой и процентной ставкой рефинансирования (учетная ставка), установленная Банком России;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении очередного совещания согласно протоколу совещания от ДД.ММ.ГГГГ по вопросам завершения строительства многоквартирных домов адрес от ФИО7 муниципального округа в адрес генерального директора <данные изъяты>» Свидетель №3;

- копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении очередного совещания от ФИО7 муниципального округа в адрес начальника Отдела МВД России по ФИО11 муниципальному округу ФИО32;

- копия уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении совещания в администрации ФИО11 муниципального округа от ФИО7 муниципального округа в адрес прокурора района ФИО31;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении совещания в администрации ФИО11 муниципального округа от ФИО7 муниципального округа в адрес руководителя следственного отдела по ФИО11 адрес СУ СК РФ по КО-Кузбассу;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении очередного совещания по вопросам завершения <данные изъяты> строительства многоквартирных домов адрес от ФИО7 муниципального округа в адрес генерального директора <данные изъяты>» Свидетель №3 в соответствии с протоколом совещания от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении совещания в администрации ФИО11 муниципального округа от ФИО7 муниципального округа в адрес начальника Отдела МВД России по ФИО11 муниципальному округу ФИО32;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении очередного совещания по вопросам завершения <данные изъяты> строительства многоквартирных домов адрес от ФИО7 муниципального округа в адрес генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в соответствии с протоколом совещания от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении совещания в администрации ФИО11 муниципального округа от ФИО7 муниципального округа в адрес начальника ОМВД России по ФИО11 муниципальному округу;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении совещания по вопросам завершения <данные изъяты> строительства многоквартирных домов адрес от ФИО7 муниципального округа в адрес руководителя следственного отдела по Кемеровскому району СУ СК РФ по КО-Кузбассу;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении совещания по вопросам завершения <данные изъяты> строительства многоквартирных домов адрес от ФИО7 муниципального округа в адрес генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3;

- копия уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении совещания по вопросам завершения <данные изъяты> строительства многоквартирных домов адрес от ФИО7 муниципального округа в адрес начальника Отдела МВД России по Кемеровскому муниципальному округу ФИО32;

- копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении выездного совещания на строительной площадке в адрес от ФИО7 муниципального округа в адрес прокурора района ФИО31;

- копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении выездного совещания на строительной площадке в адрес от ФИО7 муниципального округа в адрес и.о. прокурора ФИО27;

- копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении выездного совещания на строительной площадке в адрес от ФИО7 муниципального округа в адрес начальника Отдела МВД России по ФИО11 муниципальному округу ФИО32;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении выездного совещания на строительной площадке в адрес от ФИО7 муниципального округа в адрес генерального директора <данные изъяты>» Свидетель №3;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о проведении выездного совещания на строительной площадке в адрес от ФИО7 муниципального округа в адрес руководителя следственного отдела по <данные изъяты>

- копия разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № выданное управлением архитектуры градостроительства администрации ФИО11 муниципального округа;

- фотоизображения стройки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ адрес (90 – квартирный МКД строительный №), фотоизображения стройки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ адрес (50-ти квартирный МКД строительный №), фотоизображение общего вида на строительной площадке адрес по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

- подробная информация по заключенным контрактам с <данные изъяты> в 2023 году;

- копия дорожной карты по объекту пятиэтажный, 90-то квартирный жилой дом по адресу: адрес

- копия дорожной карты по объекту пятиэтажный, 50-то квартирный жилой дом по адресу: адрес

- запрос генерального директора <данные изъяты>» Свидетель №3 в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия отчета о состоянии лицевого счета № <данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес <данные изъяты> Свидетель №5 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями к договору;

- копия карты контрагента <данные изъяты>

- копия запроса генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями к договору;

- копия карты контрагента <данные изъяты>

- копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями к договору;

- копия информаций о ходе строительства объектов: «адрес в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1;

- акт строительства жилых домов от ДД.ММ.ГГГГ;

- претензии направленные от администрации ФИО11 муниципального округа в адрес <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия заключения экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса ФИО7 муниципального округа ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты>

- график производственных работ пятиэтажного 50-ти квартирного жилого дома по адресу: адрес

- таблица начисления пени и документы к судебному процессу и искам <данные изъяты>

- скриншот из подсистемы информационно-аналитического обеспечения приложение к нему;

- копия постановление о признании потерпевшем от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о причиненном ущербе администрации ФИО11 муниципального округа руководителями <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №

- протоколы рабочих совещаний по исполнению муниципальных контрактов заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>

- подробная информация по заключенным контрактам с <данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году;

- график производственных работ пятиэтажного 50-ти квартирного жилого дома по адресу: адрес

- схема;

- дорожная карта строительства двух 5 - этажных жилых домов в адрес

2. Короб синего цвета с надписью: «Муниципальные контракты ДД.ММ.ГГГГ» (Объект №), в котором обнаружены:

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 849,34 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 678 059,66 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1.159.191,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 666 256,34 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 698 234,66 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1.157.409,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 672 158,00 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 699 542,00 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1.158.300,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 672 158,00 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 699 542,00 рублей;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 693 005,30 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 642 649,70 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1.153.845,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 689 862,98 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 703 464,02 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1.168.101,00»;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1.160.973,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 660 354,68 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 696 927,32 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1.156.518,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 678 059,66 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 849,34 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1.159.191,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 666 256,34 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 698 234,66 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1.157.409,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 648 551,36 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 694 312,64 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1.154.736,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 793 398,80 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 722 481,20 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1.176,120,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 737 076,26 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 713 922,74 рублей;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 704 771,36 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 695 764,64 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1,161,865,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 695 764,64 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 704 771,64 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1,161,864,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 648 551,36 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 694 312,64 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1,154,736,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 672 158,00 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 699 542,00 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1,158,300,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 672 158,00 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 699 542,00 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1,158,300,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 678 059,66 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 849,34 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1,159,191,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 648 551,36 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 694 312,64 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1,154,736,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 642 649,70 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 693 005,30 рублей;

- красный канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «2 дом остаток 1360800,00 сняли все лимиты скорее всего будут ОБ»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 624 944,72 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 689 083,28 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1,151,172,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 762 948,86 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 376 906,14 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 5,349,645,00»;

- красный канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «а всего остаток по контракту 1 003590,00 руб.»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 032 310,00 рублей;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 032 310,00 рублей;

- красный канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «2 остаток 1003590,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 032 310,00 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «2 остаток 1003590,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 032 310,00 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «2 дом остаток 1003590,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 032 310,00 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «2 дом остаток 1003590,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 032 310,00 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «2 дом остаток 1003590,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 076 050,00 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «2 дом остаток 1008450,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 076 050,00 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «2 дом остаток 1008450,00»;

- муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия Распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 247 200,00 рублей;

- желтый канцелярский стикер с рукописной синей надписью: «остаток ОБ 1.154736,00 1.153.845,00»;

3. Документы, обнаруженные и изъятые из зеленой папки со вкладышами (Объект №).

- подробная информация по заключенным контрактам с <данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году;

- график производственных работ пятиэтажного 50-ти квартирного жилого дома по адресу: адрес

4. Документы с рабочего стола ФИО103 (Объект №

- ответ на требование прокурора <данные изъяты> ФИО31 от администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ исх. №

- ответ на требование заместителя прокурора <данные изъяты> ФИО25 от администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ исх. №

- информационное письмо прокурору <данные изъяты> ФИО31 от администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ исх. №

- копия ответа на требование прокурора <данные изъяты> ФИО31 от администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ исх. №

- копия ответ на требование и.о. прокурора <данные изъяты> ФИО27 от администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ исх. №

- копия информационного письма в адрес и.о. прокурора <данные изъяты> ФИО27 от администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ исх. №

- копия ответа на требование заместителя прокурора <данные изъяты> ФИО25 от администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ исх. №

- копия ответа на требование заместителя <данные изъяты> ФИО25 от администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ исх. №

- копии информационных писем от имени ФИО7 муниципального округа ФИО1 в адрес заместителя ФИО3 (по строительству и ЖКХ) ФИО36 и приложении к ним, поручения министра строительства ФИО3 (т. 8 л.д. 1-246);

- актом строительства жилых домов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместителем ФИО7 муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Свидетель №1 составлен акт о выполненных работах на строительной площадке в адрес ФИО11 муниципального округа на объектах по жилому адрес (90 квартир), жилой адрес (50 квартир) (т. 9 л.д. 11);

- информацией от ДД.ММ.ГГГГ № от <данные изъяты>», согласно которой в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 в соответствии с п. 5.2.1 муниципальных контрактов предоставлена информация о ходе строительства объектов: «адрес». Срок окончания работ по строительному номеру 1 до ДД.ММ.ГГГГ. Срок окончания работ по строительному номеру 2 до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом информируют, что выполнение обязательств по контрактам будет выполнено в срок (т. 9 л.д. 13-14);

- информацией от ДД.ММ.ГГГГ № от <данные изъяты>», согласно которой в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 в соответствии с п. 5.2.1 муниципальных контрактов предоставлена информация о ходе строительства объектов: «адрес Срок окончания работ по строительному номеру 1 до ДД.ММ.ГГГГ. Срок окончания работ по строительному номеру 2 до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом информируют, что выполнение обязательств по контрактам будет выполнено в срок (т. 9 л.д. 15-16);

- информацией от ДД.ММ.ГГГГ № от <данные изъяты>», согласно которой в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 в соответствии с п. 5.2.1 муниципальных контрактов предоставлена информация о ходе строительства объектов: «адрес Информируют, что выполнение обязательств по контрактам будет выполнено в срок (т. 9 л.д. 17-19);

- информацией от ДД.ММ.ГГГГ № от <данные изъяты>», согласно которой в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 в соответствии с п. 5.2.1 муниципальных контрактов предоставлена информация о ходе строительства объектов: «адрес». Информируют, что выполнение обязательств по контрактам будет выполнено в срок (т. 9 л.д. 20-22);

- информацией от ДД.ММ.ГГГГ № от <данные изъяты> согласно которой в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 в соответствии с п. 5.2.1 муниципальных контрактов предоставлена информация о ходе строительства объектов: «адрес». Информируют, что выполнение обязательств по контрактам будет выполнено в срок (т. 9 л.д. 23-25);

- информацией от ДД.ММ.ГГГГ № от <данные изъяты>», согласно которой в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 в соответствии с п. 5.2.1 муниципальных контрактов предоставлена информация о ходе строительства объектов: «адрес». Информируют, что выполнение обязательств по контрактам будет выполнено в срок (т. 9 л.д. 26-28);

- информацией от ДД.ММ.ГГГГ № от <данные изъяты>», согласно которой в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 в соответствии с п. 5.2.1 муниципальных контрактов предоставлена информация о ходе строительства объектов: «адрес. Информируют, что выполнение обязательств по контрактам будет выполнено в срок (т. 9 л.д. 32-33);

- информацией от ДД.ММ.ГГГГ № от <данные изъяты>, согласно которой в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 в соответствии с п. 5.2.1 муниципальных контрактов предоставлена информация о ходе строительства объектов: «адрес» (т. 9 л.д. 40-41);

- информацией от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> согласно которой в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 в соответствии с п. 5.2.1 муниципальных контрактов предоставлена информация о ходе строительства объектов: «адрес (т. 9 л.д. 67-68);

- информацией на ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>», согласно которой в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 предоставлена информация о ходе строительства объектов: «адрес» (т. 9 л.д. 81);

- письмом <данные изъяты> и.о. прокурора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому по итогам расширенного штаба по строительству МЖД п в. адрес в адрес прокуратуры предоставлена информация о ходе строительства объектов: «адрес». Имеется отставание от графика строительства, что повлекло смещение срока передачи квартир. Причина отставания сложностьв проектировании и последующем производстве железобетонных изделий. Передача квартир будет проводится в 1 квартале ДД.ММ.ГГГГ года (т. 9 л.д. 89-90);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО1 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № № согласно которому администрация обращает внимание на необходимость передачи квартир в соответствии с заключенными контрактами не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 92-93);

- письмом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 направлено информация об отставании от графика строительства, что повлекло за собой смещение срока передачи квартир. Считают, что ввод объектов в эксплуатацию и передача квартир по всем заключенным муниципальным контрактам будут осуществлены не позденее ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 94);

- письмом <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1 направлена информация о ходе строительства объектов: «адрес». Считают, что ввод объектов в эксплуатацию и передача квартир по всем заключенным муниципальным контрактам будут осуществлены в срок (т. 9 л.д. 97);

- письмом администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № № в адрес <данные изъяты> согласно которому в связи с просрочкой исполнения <данные изъяты> принятых на себя обязательств по заключенным муниципальным контракам, окончанием срока действия банковских гарантий, администрация ФИО11 муниципального округа просит предоставить новые обеспечения исполнения контрактов, срок дейсвтия таких гарантий должен превышать срок исполнения <данные изъяты> обязательств по контаркам не менее чем на один месяц (т. 9 л.д. 98);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО1 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № № согласно которому администрация ФИО11 муниципального округа обращает внимаение на неоднократые переносы сроков сдачи объектов, осуществление работ в медленном темпе и требует в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить информацию с окончательным сроком завершения строительства многоквартирных домов, а так же усилить и принять необходимые меры для завершения строительства (т. 9 л.д. 99-100);

- письмом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому <данные изъяты>» сообщает, что срок сдачи многоквартирных домов – ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 101);

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> и <данные изъяты> заключили договор на работы по изготовлению и монтажу оконных блоков ПВХ, в соответствии со сметным расчетом на объекте «адрес» (т. 9 л.д. 105-118);

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> и <данные изъяты> заключили договор на работы по устройству кровли на строительном объекте заказчика: «адрес» (т. 9 л.д. 119-126);

- копия отчета о состоянии лицевого счета № <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ, состояние лицевого счета № принадлежащего <данные изъяты> равно и составляет 0,00 рублей, согласно отчету, сумма состоявшихся расходований/выплат по муниципальным контрактам составляет:

- муниципальный контракт № – 9 378 909, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 364 491, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 371 700, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ

- муниципальный контракт № – 9 371 700, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 335 655, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 393 327, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 364 491, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 378 909, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 357 282, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 450 999, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 342 864, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № 9 515 880, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ

- муниципальный контракт № – 9 400 536, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 371 700, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 400 536, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 342 864, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 371 700, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 378 909, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 342 864, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 335 655, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 314 028, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 5 139 855, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 032 310, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 9 076 050, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт № – 12 247 200, 00 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 127-158);

- копией письма от ДД.ММ.ГГГГ исх. № <данные изъяты> в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1, согласно которому <данные изъяты> считает, что риски неисполнения обязательств по муниципальным контрактам на приобретение квартир отсутствуют. Ввод объектов в эксплуатацию будет осуществлен согласно муниципальным контрактам в ДД.ММ.ГГГГ году (т. 9 л.д. 161);

- ответом заместителя ФИО7 муниципального округа Коноваловой Т.В. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес заместителя прокурора <данные изъяты> ФИО25 согласно которому администрация сообщает, что размер субвенций в ДД.ММ.ГГГГ году составлет 292 194 864,00 рублей. Риски срыва № муниципальных контрактов на приобретение в собственность 129 квартир путем инвестирования в строительство для детей – сирот и лиц из их числа, отсутствуют, имеется отставание от графика производства работ. Срок действия контрактов – ДД.ММ.ГГГГ. По информации, полученной от <данные изъяты> ввод объектов в эксплуатацию планируется в ДД.ММ.ГГГГ году (т. 9 л.д. 162-163);

- письмом и.о. ФИО7 муниципального округа Коноваловой Т.В. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес и.о. прокурора <данные изъяты> ФИО31, согласно которому администрация сообщает, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по 35 муниципальным контрактам на приобретение в собственность 130 квартир, путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, строительство домов не завершено. В соответствии с письмами <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ передача квартир будет произведена ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 164);

- протоколом рабочего совещания по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому повестка совещания: строительство многоквартирных домов (строительный №, №) в адрес ФИО11 муниципального округа и исполнение всех муниципальных контрактов до ДД.ММ.ГГГГ. Участники совещания: ФИО6, Свидетель №2, Свидетель №6

По итогам рабочего совещания «Решили»:

1. Проводить еженедельно по вторникам рабочие совещания;

2. <данные изъяты> еженедельно по вторникам предоставлять в администрацию ФИО11 муниципального округа отчеты о ходе строительства многоквартирных домов;

3. <данные изъяты> продолжать работать в две смены для исполнения графиков производства работ по строительству двух многоквартирных домов и осуществлять монтаж ЖБИ для выполнения графика строительства;

4. <данные изъяты> осуществлять монтаж ЖБИ в количестве не менее 40 панелей в день;

5. <данные изъяты> предоставлять оперативную информацию в чат «<данные изъяты>» по количеству работающих людей на строительной площадке, количеству техники, количеству смонтированных деталей за день (т. 9 л.д. 187);

- информацией <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1, направлена информация о ходе строительства объектов: «Пятиэтажныйадрес адрес Такимм образом информируют, что выполнение обязательств по муниципальным контрактам будет выполнено в срок (т. 9 л.д. 188-190);

- письмом администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в адрес прокурора <данные изъяты> предоставлена информация, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году заключено ДД.ММ.ГГГГ муниципальных контракта на общую сумму 331 897 500, 00 рублей, приобретено 129 квартир путем инвестирования в строительство в адрес. Средства субвенции в размере 292 194 864,00 рублей освоены в полном объеме в ДД.ММ.ГГГГ году. Остаток средств по всем заключенным контрактам в ДД.ММ.ГГГГ году в размере 39 702 636,00 рублей являются окончательным платежом после ввода домов в эксплуатацию и передачи квартир застройщиком администрации ФИО11 муниципального округа. Освоение субвенции планируется в июне ДД.ММ.ГГГГ года (т. 9 л.д. 191-194);

- письмом администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в адрес прокурора <данные изъяты> предоставлена информация о заключении в ДД.ММ.ГГГГ году с <данные изъяты> № муниципального контракта с казначейским сопровождением, с предоставлением в виде таблицы сведений о перечислении по каждому муниципальному контракту денежных средств (т. 9 л.д. 196-198);

- письмом администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в адрес прокурора <данные изъяты> предоставлена информация о сроках передачи квартир <данные изъяты> администрации ФИО11 муниципального округа по муниципальным контрактам заключенным в ДД.ММ.ГГГГ году (т. 9 л.д. 201-202);

- письмом администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в адрес прокурора <данные изъяты> предоставлена информация о том, что обязательтства в соответствии с заключенными контрактами №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, №-МК от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> не выполнены, квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы (т. 9 л.д. 209);

- письмом администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в адрес прокурора <данные изъяты> предоставлена информация о том, что заключенные контракты с <данные изъяты> в соответствии с законодательством подлежали казначейскому сопровождению. Между <данные изъяты> и администрацией ФИО11 муниципального округа акты выполненных работ не подписывались (т. 9 л.д. 211);

- письмом администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в адрес прокурора <данные изъяты> предоставлена информация о том, что с <данные изъяты> было заключено <данные изъяты> муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность 130 квартир. Администрация ФИО11 муниципального округа как инвестор, выполнила свои обязательства в части перечисления авансовых платежей по всем заключенным контрактам. В связи с неисполнением <данные изъяты> своих обязательств, администрация ФИО11 муниципального округа ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с исковыми заявлениями о расторжении муниципальных контрактов (т. 9 л.д. 213-214);

- актами строительства жилых домов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 10л.д. 23-27) (есть выше в 5 томе – там оригиналы)

- спракой о причиненном ущербе администрации ФИО11 муниципального округа руководителями <данные изъяты>, согласно которой по <данные изъяты> заключенным муниципальным контрактам общая сумма перечисленных средств аванса составляет 294 564 114, 00. Денежные срежства пречисляись на лицевой счет <данные изъяты> №, открытый в УФК по Кемеровской области-Кузбассу, а также на расчетный счет <данные изъяты>» № открытый в филиале <данные изъяты> (т. 10 л.д. 35-36);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО1 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому администрация обращает внимание на необходимость передачи квартир в соответствии с заключенными контрактами не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 37-38);

- письмом генарального директора <данные изъяты>» Свидетель №3 в Администрацию ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому незначительное отклонение от графиков производства работ по монтажу Ж/Б конструкций не повлияет на сроки строительства домов, передача квартр будет выполнена в соответствии с заключенными контрактами не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 39);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО1 на имя генерального директора <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому администрация обращает внимание на необходимость передачи квартир в соответствии с заключенными контрактами, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 40-41);

- письмом генарального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в Администрацию ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому учитывая высокую социальную важность при строительстве многоквартирных жилых домов (строительный № и строительный №) в адрес ФИО11 муниципального округа, компания <данные изъяты> исключает возможность нарушения сроков передачи квартир после ДД.ММ.ГГГГ администрации ФИО11 муниципального округа по всем заключенным муниципальным контрактам(т. 10 л.д. 42);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО1 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно кторому администрация обращает внимание на необходимость передачи квартир в строящихся домах не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 43-44);

- письмом генарального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в Администрацию ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому работы на строящихся объектах подходят к завершению по монтажу Ж/Б конструкций. Отклонение от графиков производства работ по монтажу Ж/Б конструкций не повлияет на сроки строительства домов, передача квартир будет выполнена в соответствии с заключенными контрактами не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 45);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 46);

- письмом <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации ФИО11 муниципального округа, согласно которому по ряду объективных причин <данные изъяты>» было допущено отставание от графика строительства жилых домов. Передача квартир будет произведена ДД.ММ.ГГГГ. Пени и штрафы за нарушение условий муниципального контракта будут выплачены в полном объеме. На основании чего просит продлить действие муниципального контрака №-МК от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 47);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью Коноваловой Т.В. на имя генерального директора <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты>», что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 48);

- письмом <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации ФИО11 муниципального округа, согласно которому по ряду объективных причин <данные изъяты> было допущено отставание от графика строительства жилых домов. Передача квартир будет произведена ДД.ММ.ГГГГ. Пени и штрафы за нарушение условий муниципального контракта будут выплачены в полном объеме. На основании чего просит продлить действие муниципального контрака №-МК от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 49);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты>», что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 50);

- письмом <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации ФИО11 муниципального округа, согласно которому по ряду объективных причин <данные изъяты> было допущено отставание от графика строительства жилых домов. Передача квартир будет произведена ДД.ММ.ГГГГ. Пени и штрафы за нарушение условий муниципального контракта будут выплачены в полном объеме. На основании чего просит продлить действие муниципального контрака №-МК от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 51);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты>», что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 52);

- письмом <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации ФИО11 муниципального округа, согласно которому по ряду объективных причин <данные изъяты>» было допущено отставание от графика строительства жилых домов. Передача квартир будет произведена ДД.ММ.ГГГГ. Пени и штрафы за нарушение условий муниципального контракта будут выплачены в полном объеме. На основании чего просит продлить действие муниципального контрака №-МК от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 57);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 62);

- письмом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации <данные изъяты> муниципального округа, согласно которому по ряду объективных причин <данные изъяты> было допущено отставание от графика строительства жилых домов. Передача квартир будет произведена ДД.ММ.ГГГГ Пени и штрафы за нарушение условий муниципального контракта будут выплачены в полном объеме. На основании чего просит продлить действие муниципального контрака № № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 63);

- письмом <данные изъяты> Кемеровского муниципального округа за подписью Коноваловой Т.В. на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации <данные изъяты> муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 64);

- письмом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации <данные изъяты> муниципального округа, согласно которому по ряду объективных причин <данные изъяты> было допущено отставание от графика строительства жилых домов. Передача квартир будет произведена ДД.ММ.ГГГГ. Пени и штрафы за нарушение условий муниципального контракта будут выплачены в полном объеме. На основании чего просит продлить действие муниципального контрака № № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 65);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 66);

- письмом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации ФИО11 муниципального округа, согласно которому по ряду объективных причин <данные изъяты> было допущено отставание от графика строительства жилых домов. Передача квартир будет произведена ДД.ММ.ГГГГ. Пени и штрафы за нарушение условий муниципального контракта будут выплачены в полном объеме. На основании чего просит продлить действие муниципального контрака №-МК от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 67);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 68);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 70);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 72);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № № согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 74);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 76);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 80);

- письмом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации ФИО11 муниципального округа, согласно которому по ряду объективных причин <данные изъяты>» было допущено отставание от графика строительства жилых домов. Передача квартир будет произведена ДД.ММ.ГГГГ. Пени и штрафы за нарушение условий муниципального контракта будут выплачены в полном объеме. На основании чего просит продлить действие муниципального контрака №-МК от 14ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 81);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 82);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты>, что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 84);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 92);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 94);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 96);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 98);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты>», что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 110);

- письмом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации ФИО11 муниципального округа, согласно которому по ряду объективных причин <данные изъяты>» было допущено отставание от графика строительства жилых домов. Передача квартир будет произведена ДД.ММ.ГГГГ. Пени и штрафы за нарушение условий муниципального контракта будут выплачены в полном объеме. На основании чего просит продлить действие муниципального контрака №-МК от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 111);

- письмом Администрации ФИО11 муниципального округа за подписью ФИО6 на имя генерального директора <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому в соответствии с п. 4.1 передача квартир по заключенным муниципальным контрактам должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ квартиры администрации ФИО11 муниципального округа не переданы. Уведомляет <данные изъяты> что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта будет начисляться пеня за кваждый день просрочки исполнения обязательств (т. 10 л.д. 114);

- требованием об уплате неустойки № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 321 060, 78 рублей (т. 10 л.д. 116);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 320 567,22 рублей (т. 10 л.д. 117);

- требованием об уплате неустойки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 320 814,00 рублей (т. 10 л.д. 118);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 320 814,00 рублей (т. 10 л.д. 119);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 319 580,10 рублей (т. 10 л.д. 120);

- требованием об уплате неустойки № № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты> что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 321 554, 34 рублей (т. 10 л.д. 121);

- требованием об уплате неустойки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты> что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 320 320,44 рублей (т. 10 л.д. 122);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 321 060,78 рублей (т. 10 л.д. 123);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 320 567,22 рублей (т. 10 л.д. 124);

- требованием об уплате неустойки № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты> что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 319 826,88 рублей (т. 10 л.д. 125);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 325 749, 60 рублей (т. 10 л.д. 126);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 323 528,58 рублей (т. 10 л.д. 127);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 321 801,12 рублей (т. 10 л.д. 128);

- требование об уплате неустойки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 321 801,12 рублей (т. 10 л.д. 129);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 319 826,88 рублей (т. 10 л.д. 130);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 320 814,00 рублей (т. 10 л.д. 131);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 320 814,00 рублей (т. 10 л.д. 132);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 321 060,78 рублей (т. 10 л.д. 133);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 319 826,88 рублей (т. 10 л.д. 134);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 319 580,10 рублей (т. 10 л.д. 135);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 318 839,76 рублей (т. 10 л.д. 136);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 319 580,10 рублей (т. 10 л.д. 137);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 80 203,50 рублей (т. 10 л.д. 138);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 305 760,42 рублей (т. 10 л.д. 139);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 305 760,42 рублей (т. 10 л.д. 141);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 305 760,42рублей (т. 10 л.д. 142);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 305 760,42 рублей (т. 10 л.д. 143);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 305 760,42 рублей (т. 10 л.д. 144);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 307 241,10 рублей (т. 10 л.д. 145);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 307 241,10 рублей (т. 10 л.д. 146);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 414 590, 40 рублей (т. 10 л.д. 147);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 62 928,90 рублей (т. 10 л.д. 148);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 62 928,90 рублей (т. 10 л.д. 149);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 62 928,90 рублей (т. 10 л.д. 150);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 511 449, 12 рублей (т. 10 л.д. 151);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 510 662,88 рублей (т. 10 л.д. 152);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 511 056,00 рублей (т. 10 л.д. 153);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 511 056,00 рублей (т. 10 л.д. 154);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 509 090,40 рублей (т. 10 л.д. 155);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 512 235,36 рублей (т. 10 л.д. 156);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 510 269, 76 рублей (т. 10 л.д. 157);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 511 449,12 рублей (т. 10 л.д. 158);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 510 662,88рублей (т. 10 л.д. 159);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 509 483,52 рублей (т. 10 л.д. 160);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 519 918, 40 рублей (т. 10 л.д. 161);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 515 380,32 рублей (т. 10 л.д.162);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 512 628,48 рублей (т. 10 л.д. 163);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 512 628,48 рублей (т. 10 л.д. 164);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 509 483,52 рублей (т. 10 л.д. 165);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 511 056, 00 рублей (т. 10 л.д. 166);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 511 056,00 рублей (т. 10 л.д. 167);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 511 449,12 рублей (т. 10 л.д. 168);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 509 483,52 рублей (т. 10 л.д. 169);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 509 090,40 рублей (т. 10 л.д. 170);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 507 911, 04 рублей (т. 10 л.д. 171);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 509 090,40 рублей (т. 10 л.д. 172);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 127 764,00 рублей (т. 10 л.д. 173);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 487 075,68 рублей (т. 10 л.д. 174);

- требованием об уплате неустойки № исх02/1103 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 487 075,68 рублей (т. 10 л.д. 175);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 487 075,68 рублей (т. 10 л.д. 176);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 487 075,68 рублей (т. 10 л.д. 177);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 487 075,68 рублей (т. 10 л.д. 178);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 487 075,68 рублей (т. 10 л.д. 179);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 489 434,40 рублей (т. 10 л.д. 180);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 489 434, 40 рублей (т. 10 л.д. 181);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 660 441, 60 рублей (т. 10 л.д. 182);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 100 245,60 рублей (т. 10 л.д. 183);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 100 245,60 рублей (т. 10 л.д. 184);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 100 254,60 рублей (т. 10 л.д. 185);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 342 893,52 рублей (т. 10 л.д. 198);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 342 312, 48 рублей (т. 10 л.д. 199);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 342 576,00 рублей (т. 10 л.д. 200);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 324 576,00 рублей (т. 10 л.д. 201);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 341 258,40 рублей (т. 10 л.д. 202);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 343 366, 56 рублей (т. 10 л.д. 203);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 342 048,96 рублей (т. 10 л.д. 204);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 342 839,52 рублей (т. 10 л.д. 205);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 342 312,48 рублей (т. 10 л.д. 206);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 341 521,92 рублей (т. 10 л.д.207);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 347 846,40 рублей (т. 10 л.д. 208);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 345 474,72 рублей (т. 10 л.д. 209);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 343 630, 08 рублей (т. 10 л.д. 210);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 343 630,08 рублей (т. 10 л.д. 211);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 341 521,92 рублей (т. 10 л.д. 212);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 342 576, 00 рублей (т. 10 л.д. 213);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 342,576 рублей (т. 10 л.д. 214);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 342 839,52 рублей (т. 10 л.д. 215);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 341 521,92 рублей (т. 10 л.д. 216);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 341 258,40 рублей (т. 10 л.д. 217);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 340 467,84 рублей (т. 10 л.д. 218);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 341 258,40 рублей (т. 10 л.д. 219);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 58 644, 00 рублей (т. 10 л.д. 220);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 326 501,28 рублей (т. 10 л.д. 221);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 326 501,28 рублей (т. 10 л.д. 222);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 326 501,28 рублей (т. 10 л.д. 223);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 326 501,28 рублей (т. 10 л.д. 224);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 326501,28 рублей (т. 10 л.д. 225);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 326 501,28 рублей (т. 10 л.д. 226);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 328 082, 40 рублей (т. 10 л.д. 227);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 328 082, 40 рублей (т. 10 л.д. 228);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 442 713, 60 рублей (т. 10 л.д. 229);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 67 197,60 рублей (т. 10 л.д. 230);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 67 197, 60 рублей (т. 10 л.д. 231);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 67 197,60 рублей (т. 10 л.д. 232);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 420 821,46 рублей (т. 10 л.д. 233);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 420 174,54 рублей (т. 10 л.д. 234);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 420 498,00 рублей (т. 10 л.д. 235);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 420 498,00 рублей (т. 10 л.д. 236);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 418 880, 76 рублей (т. 10 л.д. 237);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 421 468,38 рублей (т. 10 л.д. 238);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 419 581,08 рублей (т. 10 л.д. 239);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 420 821,46 рублей (т. 10 л.д. 240);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 420 174,54 рублей (т. 10 л.д. 241);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 419 204,16 рублей (т. 10 л.д. 242);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 426 967, 20 рублей (т. 10 л.д. 243);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 424 056,06 рублей (т. 10 л.д. 244);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 421 791,84 рублей (т. 10 л.д. 245);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 421 791,84 рублей (т. 10 л.д. 246);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 419 204,16 рублей (т. 10 л.д. 247);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 420 498,00 рублей (т. 10 л.д. 248);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 420 498,00 рублей (т. 10 л.д. 249);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 420 821,46 рублей (т. 10 л.д. 250);

МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 419 204,16 рублей (т. 11 л.д. 1);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты> что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 418 880,70 рублей (т. 11 л.д. 4);

- требованием об уплате неустойки № № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-мК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 402 707,70 рублей (т. 11 л.д. 13);

- требованием об уплате неустойки № № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 84 301,56 рублей (т. 11 л.д. 29);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-Мк от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 88 179,84 рублей (т. 11 л.д. 33);

- требованием об уплате неустойки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-Мк от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 88 383,96 рублей (т. 11 л.д. 41);

- требованием об уплате неустойки № № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа сообщает <данные изъяты>», что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в соответствии с разделом 8 заключенного муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, размер пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир составит 84 301, 56 рублей (т. 11 л.д. 49);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 378 909,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты>» не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>», администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 55-56);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 364 497,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 57-58);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № № согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 371 700,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты>» не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>», администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 59-60);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 371 700,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>», администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 61-62);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 335 655,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>», администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 63-64);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 393 327,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты>» не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>», администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 65-66);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 357 282,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>», администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 67-68);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 378 909,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты>» не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 69-70);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 364 491,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 71-72);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № № согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 342 864,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты>» не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>, администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 73-74);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 515 880,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>, администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 75-76);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> авансовый платеж в размере 9 378 909,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 77-78);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 400 536,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 79-80);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 400 536 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 81-82);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 342 864,00 рублей, что оставляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 83-84);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты>» перечислен авансовый платеж в размере 9 371 700,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты>» не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 85-86);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 371 700,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты>» не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>», администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 87-88);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 378 909,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты>» не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>, администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 89-90);

- претензиейя от ДД.ММ.ГГГГ № № согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 342 864,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты>» не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>», администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 91-92);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 335 655,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>», администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 93-94);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 314 028,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 95-96);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 5 139 855,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты>» не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 97-98);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 2 369 250, 00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 99-100);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 032 310,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 101-102);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 032 310,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 103-104);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 032 310,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 105-106);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 032 310,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты>» не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 107-108);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты>» перечислен авансовый платеж в размере 9 032 310,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 109-110);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 032 310,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты>» не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>», администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 111-112);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 076 050,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 113-114);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 9 076 050,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>», администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 115-116);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 12 247 200,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 117-118);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 1 858 950,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты>», администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 119-120);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 1 858 950,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 121-122);

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» заключен муниципальный контракт №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 3.2. контракта <данные изъяты> перечислен авансовый платеж в размере 1 858 950,00 рублей, что составляет 89% от цены контракта. Квартиры в соответствии с условиями контракта администрации ФИО11 муниципального округа не переданы, обязательства по контракту со стороны <данные изъяты> не исполнены в полном объеме. В связи с существенным нарушениями со стороны <данные изъяты> администрация ФИО11 муниципального округа, предлагает расторгнуть контракт по соглашению сторон, осуществить возврат авансового платежа и оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче квартир (т. 11 л.д. 123-124);

- ответом УФК по Кемеровской области – Кузбассу от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в адрес администрации ФИО11 муниципального округа предоставлены сведения о том, что между администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году заключено № муниципальных контрактов на приобретение квартир путем инвестирования в строительство, из которых 31 контракт на сумму 325 701 000,00 рублей подлежат казначейскому сопровождению. Контракты предусматривают авансирование на сумму 286 618 014,00 рублей. На основании контрактов на лицевой счете <данные изъяты> № открыт 31 аналитический отдел. Между <данные изъяты> и <данные изъяты> заключены договора в рамках исполнения контрактов на общую сумму 286 618 014,00 рублей. На основании договоров на лицевом счетет <данные изъяты> № открыт 31 аналитический раздел. Дополнительно предоставлена информация о движении денежных средств по уровням кооперации; о лицевых счетах и движении сресдтв; о перечислениях <данные изъяты> по коду направления расходования «№»; о перечислениях <данные изъяты> по коду направления расходования «№»; акты выполненных работ между <данные изъяты> и <данные изъяты>» (т. 11 л.д. 126-127);

- приложением № к письму УФК Кемеровской области – Кузбассу, в котором содержится информация о движении средств по уровням кооперации, согласно графе «кассовый расход, руб» на лицевой счет соисполнителя по направлению расходования срдеств «№» перечислено 286 618 014,00, на расчетный счет соисполнителя по направлению расходования средств «№» перечислено 286 556 109,20. Остаток 61 904,80 (т. 11 л.д. 129);

- приложением № к письму УФК Кемеровской области – Кузбассу в котором содержится информация о лицевых счетах и движении средств. В качестве заказчика указана администрация ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты>», в качестве исполнителя <данные изъяты> и <данные изъяты>, так же имеются сведения о процентах аванса, сумме аванса, поступлениях, выплатах (т. 11 л.д. 130-132);

- приложением № к письму УФК Кемеровской области – Кузбассу в котором содержится информация о перечислениях <данные изъяты> по коду направления расходования «№» (т. 11 л.д. 133-136);

- приложением № к письму УФК Кемеровской области – Кузбассу в котором содержится информация о перечислениях ООО «Сибирь Т» по коду направления расходования «№» (т. 11 л.д. 137-150);

- приложением № к письму УФК Кемеровской области – Кузбассу в котором содержится информация о ролях доступа, назначаемых в ПОИБ СОБИ ФК, для работы в подсистеме информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ПИАО) (т. 11 л.д. 151-153);

- заявкой на размещение, согласно управление учета и распределения жилья в соответствии с доведенными лимитами средств субвенций просит провести закупку жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения радителей. Предмет контракта – проиобретние в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей (с казначейским сопровождением) (т. 12 л.д. 11-12);

- заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой необходимо приобретение в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заказчиком является Администрация ФИО11 муниципального округа. Начальная (максимальная) цена контракта – 10 692 000,00 рублей (т. 12 л.д. 13-18);

- описание объекта закупки (техническое описание), согласно которому содержится описание объекта закупки (техническое задание), наименование объекта закупки (приобретение в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), требования к приобретаемым в муниципальную собственность квартирам, а также их характеристикам (т. 12 л.д. 19-20);

- обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, согласно которому начальником отдела контрактной службы Свидетель №11 НМЦК определена на основании предложения поставщиков и составляет 81 000 рублей за 1 кв.м. (т. 12 л.д. 21-22);

- извещение о проведении электронного аукциона для закупки №, согласно которому администрация ФИО11 муниципального округа разместила информацию о процедуре контракта (т. 12 л.д. 39-40);

- протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №, согласно которому подведены итоги определения поставщика и который признан несостоявшимся ввиду подачи единственной заявки со стороны <данные изъяты> (т. 12 л.д. 41-45);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнителными соглашениями, согласно которому согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы Коляденко М.В. и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 700 949,34 рублей, средства областного бюджета <данные изъяты> в размере 8 837 250,66 рублей. Цена контракта составляет 10 538 100,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 378,909,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 159 191,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчётов до полного выполнения принятых на себя обязательств (т. 12 л.д. 46-56);

- распоряжением №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 700 849 рублей 34 копейки из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета <данные изъяты>); в сумме 7 678 059 рублей 66 копеек из средств областного бюджета <данные изъяты>. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 378 909 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-МК (т. 12 л.д. 57);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» выставлен счет администрации ФИО11 муниципального округа за товар: Аванс 89% по муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сумму - 9 378 909,00 рублей (т. 12 л.д. 59);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 378 909, 00. Предмет – (Аванс 89%) Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 12 л.д. 60-61);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Сумма выплаты: 1 700 849, 34 (т. 12 л.д. 62-64);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Сумма выплаты: 7 678 059,66 (т. 12 л.д. 65-67);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в наименовании участника казначейского сопровождения указано <данные изъяты>», в наименовании государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по Кемеровской области – Кузбассу. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 538 100, 00. По коду №: 10 538 100, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду №: 9 378 909, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду №: 1 159 191, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 12 л.д. 68-70);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначение платежа указано : «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 1 700 849,34. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>», л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 71);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа укзаано: <данные изъяты>». Общая сумма платежа: 7 678 059,66. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>», л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 72);

- договором генподряда № на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор заключенный между <данные изъяты> в лице Свидетель №3 и <данные изъяты> в лице Свидетель №5 Предметом договора является выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением №. Объект: «адрес» с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 12 л.д. 73-102);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Поставщиком (Исполнителем) является <данные изъяты> - Покупателем (Заказчиком) является <данные изъяты> Товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 378 909,00 рублей (т. 12 л.д. 103);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты>» с указанием работ, услуг: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение работ по устройству кровли», по которым произведена оплата в размере – 468 945,45 рублей (т. 12 л.д. 105);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» получило денежные средства в размере 468 945,45 рублей (т. 12 л.д. 106-107);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» выставила акт <данные изъяты>» с указанием работ, услуг: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 937 890,90 рублей (т. 12 л.д. 108);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 937 890,90 рублей (т. 12 л.д. 109-110);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> указанием работ, услуг: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение в полном работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 468 945,45 рублей (т. 12 л.д. 111);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирь-Т» получило денежные средства в размере 468 945,45 рублей (т. 12 л.д. 112-113);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием работ, услуг: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая им чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 406 836,80 рублей (т. 12 л.д. 114);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 406 836,80 рублей (т. 12 л.д. 115-116);

- заявкой на размещение, согласно управление учета и распределения жилья в соответствии с доведенными лимитами средств субвенций просит провести закупку жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения радителей. Предмет контракта – проиобретние в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с казначейским сопровождением) (т. 12 л.д. 118);

- заявкой на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой необходимо приобретение в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заказчиком является Администрация ФИО11 муниципального округа. Начальная (максимальная) цена контракта – 10 692 000,00 рублей (т. 12 л.д. 119-124);

- описанием объекта закупки (техническое описание), согласно которому содержится описание объекта закупки (техническое задание), наименование объекта закупки (приобретение в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), требования к приобретаемым в муниципальную собственность квартирам, а также их характеристикам (т. 12 л.д. 125-126);

- протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №, согласно которому подведены итоги определения поставщика и который признан несостоявшимся ввиду подачи единственной заявки со стороны <данные изъяты>» (т. 12 л.д. 148-152);

- муниципальным контрактом №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 698 234,66 рублей, средства областного бюджета <данные изъяты> в размере 8 823 665,34 рублей. Цена контракта составляет 10 521 900,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 364 491,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 157 409,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 12 л.д. 153-160);

- распоряжением №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому в соответствии с распоряжением главы Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 698 234 рублей 66 копеек из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета <данные изъяты>); в сумме 7 666 256 рублей 34 копейки из средств областного бюджета ФИО11 <данные изъяты> Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 364 491 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-МК (т. 12 л.д. 164);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком (Исполнителем) является <данные изъяты> - покупателем (Заказчиком) является Администрация ФИО11 муниципального округа. Товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 364 491 00 (девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто один рубль) 00 копеек (т. 12 л.д. 166);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 364 491, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность 4 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 12 л.д. 167-168);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Сумма выплаты: 1 698 234,66 (т. 12 л.д. 169-171);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Сумма выплаты: 7 666 256, 34 (т. 12 л.д. 172-174);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по <данные изъяты>. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 521 900, 00. По коду №: 10 521 900, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду №: 9 364 491, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду №: 1 157 409, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 12 л.д. 175-177);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен платеж с указанием назначение платежа: «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 7 666 256,34. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>», л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 178);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен платеж с указанием назначение платежа: «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 1 698 234, 66. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>», л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 179);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому в раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.2. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 364 491 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 12 л.д. 180);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставлен счет администрации ФИО11 муниципального округа за товар: Аванс по договору генподряда № № от ДД.ММ.ГГГГ, на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. На сумму – 9 364 491,00 рублей (т. 12 л.д. 181);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству кровли», по которым произведена оплата в размере – 468 224,55 рублей (т. 12 л.д. 183);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 224,55 рублей (т. 12 л.д. 184-185);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 936 449,10 рублей (т. 12 л.д. 186);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 936 449,10 рублей (т. 12 л.д. 187-188);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 468 221,55 рублей (т. 12 л.д. 189);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 221,55 рублей (т. 12 л.д. 190-191);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 404 676,65 рублей (т. 12 л.д. 192);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 404 676,65 рублей (т. 12 л.д. 193-194);

- заявкой на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому необходимо приобретение в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заказчиком является Администрация ФИО11 муниципального округа. Начальная (максимальная) цена контракта – 10 692 000,00 рублей (т. 13 л.д. 3-8);

- извещением о проведении электронного аукциона для закупки №, согласно которому администрация ФИО11 муниципального округа разместила информацию о процедуре контракта (т. 13 л.д. 29-30);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 699 542,00 рублей, средства областного бюджета <данные изъяты> в размере 8 830 458,00 рублей. Цена контракта составляет 10 530 000,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 371 700,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 158 300,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 13 л.д. 37-47);

- распоряжением №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 699 542 рубля из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета <данные изъяты>); в сумме 7 672 158 рублей из средств областного бюджета <данные изъяты>. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 371 700 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-МК (т. 13 л.д. 48);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком указана <данные изъяты> - покупателем Администрация ФИО11 муниципального округа. Наименование: товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 371 700 (девять миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот рублей) 00 копеек (т. 13 л.д. 50);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 371 700, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 13 л.д. 51-52);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которойв назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Сумма выплаты: 1 699 542,00 (т. 13 л.д. 53-55);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Сумма выплаты: 7 672 158, 00 (т. 13 л.д. 56-58);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по <данные изъяты>. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 530 000, 00. По коду №: 10 530 000, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду №: 9 371 700, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду №: 1 158 300, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 13 л.д. 59-61);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указано назначение платежа: «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 7 672 158,00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 62);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указано назначение платежа: «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 1 699 542,00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>», л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 63);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому в раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.3. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 371 700 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 13 л.д. 64);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнителем <данные изъяты> - заказчику <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 371 700,00. (девять миллионов триста семьдесят один рубль семьсот рублей) рублей 00 копеек (т. 13 л.д. 65)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 585,00 рублей (т. 13 л.д. 68-69)

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 937 170,00 рублей (т. 13 л.д. 70);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 937 170,00 рублей (т. 13 л.д. 71-72);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 468 585,00 рублей (т. 13 л.д. 73);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 585,00 рублей (т. 13 л.д. 74-75);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 405 755,00 рублей (т. 13 л.д. 76);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 405 755,00 рублей (т. 13 л.д. 77-78);

- заявкой на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которой необходимо приобретение в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заказчиком является Администрация ФИО11 муниципального округа. Начальная (максимальная) цена контракта – 10 692 000,00 рублей (т. 13 л.д. 81-86);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты>», в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 699 542,00 рублей, средства областного бюджета <данные изъяты> в размере 8 830 458,00 рублей. Цена контракта составляет 10 530 000,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 371 700,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 158 300,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнениями к нему (т. 13 л.д. 115-125);

- распоряжением №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 699 542 рубля из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета <данные изъяты>); в сумме 7 672 158 рублей из средств областного бюджета <данные изъяты>. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 371 700 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-МК (т. 13 л.д. 126);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> - покупателем Администрацией ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за Товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 371, 700 00 (девять миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот рублей) 00 копеек (т. 13 л.д. 128);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 371 700, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 13 л.д. 129-130);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Сумма выплаты: 1 699 542, 00 (т. 13 л.д. 131-133);

- заявкой на кассовый расход № адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: «(7663<данные изъяты>». Сумма выплаты: 7 672 158, 00 (т. 13 л.д. 134-136);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по <данные изъяты>. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 530 000, 00. По коду №: 10 530 000, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду №: 9 371 700, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду №: 1 158 300, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 13 л.д. 137-139);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 7 672 158,00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 140);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 1 699 542,00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>», л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 141);

- дополнительным соглашеним № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому в раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта №-№ от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.4. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 371 700 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 13 л.д. 142);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 371 700,00. (девять миллионов триста семьдесят один рубль семьсот рублей) рублей 00 копеек (т. 13 л.д. 143);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение работ по устройству кровли», по которым произведена оплата в размере – 468 585,00 рублей (т. 13 л.д. 145)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 585,00 рублей (т. 13 л.д. 146-147);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 937 170,00 рублей (т. 13 л.д. 148);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 937 170,00 рублей (т. 13 л.д. 149-150);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес адрес: Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 468 585,00 рублей (т. 13 л.д. 151);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 585,00 рублей (т. 13 л.д. 152-153);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы)», по которым произведена оплата в размере – 1 405 755,00 рублей (т. 13 л.д. 154);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 405 755,00 рублей (т. 13 л.д. 155-156);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 693 005,30 рублей, средства областного бюджета <данные изъяты> в размере 8 796 494,70 рублей. Цена контракта составляет 10 489 500,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 335 655,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 153 845,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 13 л.д. 193-203);

- распоряжением №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 693 005,30 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета <данные изъяты>); в сумме 7 642 649,70 рублей из средств областного бюджета <данные изъяты>. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 335 655 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-МК (т. 13 л.д. 204);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 335, 655 00 (девять миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей) 00 копеек (т. 13 л.д. 206);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 335 655, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 13 л.д. 207-208);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначение платежа «(<данные изъяты> Сумма выплаты: 1 693 005,30 (т. 13 л.д. 209-211);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначение платежа <данные изъяты>. Сумма выплаты: 7 642 649, 70 (т. 13 л.д. 212-214);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по <данные изъяты>. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 489 500, 00. По коду №: 10 489 500, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду №: 9 333 655, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду №: 1 153 845, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 13 л.д. 215-217);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>». Общая сумма платежа: 1 693 005,30. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>», л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 218);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщиком - финансовое управление (АКМО), получателю <данные изъяты> денежные средства, с назначением платежа «(<данные изъяты>». Сумма платежа – 7 642 649, 70. (семь миллионов шестьсот сорок две тысячи шестьсот сорок девять рублей 70 копеек). Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется отметка о проведении платежа (т. 13 л.д. 219);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому согласно которому в раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.5. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 335 655 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 13 л.д. 220);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> покупателю <данные изъяты>, выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 335 655,00. (девять миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей) рублей 00 копеек (т. 13 л.д. 221);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 466 782,75 рублей (т. 13 л.д. 224-225);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 933 565,50 рублей (т. 13 л.д. 226);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 933 565,50 рублей (т. 13 л.д. 227-228);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 466 782,75 рублей (т. 13 л.д. 229);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 466 782,75 рублей (т. 13 л.д. 230-231);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты>» с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 400 348,25 рублей (т. 13 л.д. 232);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 400 348,25 рублей (т. 13 л.д. 233-234);

- муниципальным контрактом №-МК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты>», в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 703 464,02 рублей, средства областного бюджета <данные изъяты> в размере 8 850 835,98 рублей. Цена контракта составляет 10 554 300,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 393 327,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 160 973,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 14 л.д. 37-47);

- распоряжением №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 703 464,02 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета <данные изъяты>); в сумме 7 689 862,98 рублей из средств областного бюджета <данные изъяты>. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 393 327 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-МК (т. 14 л.д. 48);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 393 327, 00 (девять миллионов триста девяносто три тысячи триста двадцать семь рублей) 00 копеек (т. 14 л.д. 50);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 393 327, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 14 л.д. 51-52);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Сумма выплаты: 1 703 464,02 (т. 14 л.д. 53-55);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Сумма выплаты: 7 689 862, 98 (т. 14 л.д. 56-58);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по <данные изъяты>. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 554 300, 00. По коду №: 10 554 300, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду №: 9 393 327, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду №: 1 160 973, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 14 л.д. 59-61);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 7 689 862, 98. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>, л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-№ ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 62);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 1 703 464,02. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 63);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.6. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 383 327 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 14 л.д. 64);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты>» покупателю <данные изъяты>», выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 10 000,00. (десять тысяч) рублей 00 копеек (т. 14 л.д. 65);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» выставила акт <данные изъяты>» с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству кровли», по которым произведена оплата в размере – 469 166,35 рублей (т. 14 л.д. 67);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» получило денежные средства в размере 469 166,35 рублей (т. 14 л.д. 68-69);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 938 332,70 рублей (т. 14 л.д. 70);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 938 332,70 рублей (т. 14 л.д. 71-72);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 469 166,35 рублей (т. 14 л.д. 73);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 469 166,35 рублей (т. 14 л.д. 74-75);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 404 499,05 рублей (т. 14 л.д. 76);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 404 499,05 рублей (т. 14 л.д. 77-78);

- заявкой на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам для обеспечения нужд заказчика от ДД.ММ.ГГГГ №-№ согласно которой необходимо приобретение в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заказчиком является Администрация ФИО11 муниципального округа. Начальная (максимальная) цена контракта – 10 692 000,00 рублей (т. 14 л.д. 81-86);

- муниципальным контрактом №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты>, в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 696 927,32 рублей, средства областного бюджета <данные изъяты> в размере 8 816 872,68 рублей. Цена контракта составляет 10 513 800,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 357 282,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 156 518,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложенимия и дополнительными соглашениями (т. 14 л.д. 115-125);

- распоряжением №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 696 927,32 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета <данные изъяты>); в сумме 7 660 354,68 рублей из средств областного бюджета <данные изъяты>. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 357 282 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-МК (т. 14 л.д. 126);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты>», покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 357, 282 00 (девять миллионов триста пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят два) рубля 00 копеек (т. 14 л.д. 128);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 357 282, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 14 л.д. 129-130);

- заявкой на кассовый расход № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Сумма выплаты: 1 696 927, 32 (т. 14 л.д. 131-133);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 7 660 354, 68 (т. 14 л.д. 134-136);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по <данные изъяты>. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 513 800, 00. По коду №: 10 513 800, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду №: 9 357 282, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду №: 1 156 518, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 14 л.д. 137-139);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты><данные изъяты>». Общая сумма платежа: 7 660 354, 68. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>», л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 140);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 1 696 927, 32. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>», л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа <данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 141);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № № ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.7. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 357 282 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 14 л.д. 142);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты>», выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 357 282,00. (девять миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей) рублей 00 копеек (т. 14 л.д. 143);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты>» с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение работ по устройству кровли», по которым произведена оплата в размере – 467 864,10 рублей (т. 14 л.д. 145);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 467 864,10 рублей (т. 14 л.д. 146-147);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 935 728,20 рублей (т. 14 л.д. 148);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 935 728,20 рублей (т. 14 л.д. 149-150);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 467 864,10 рублей (т. 14 л.д. 151);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 467 864,10 рублей (т. 14 л.д. 152-153);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 401 429,60 рублей (т. 14 л.д. 154);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 401 429,60 рублей (т. 14 л.д. 155-156);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты>», в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 700 849,34 рублей, средства областного бюджета <данные изъяты> в размере 8 837 250,66 рублей. Цена контракта составляет 10 538 100,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 378 909,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 159 191,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 14 л.д. 193-203);

- распоряжением №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 700 849,34 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета <данные изъяты>); в сумме 7 678 059,66 рублей из средств областного бюджета <данные изъяты>. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 378 909 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-МК (т. 14 л.д. 204);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 378 909, 00 (девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч девятьсот девять) рублей 00 копеек (т. 14 л.д. 206);

- сведениями о денежном обязательстве № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 378 909, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 14 л.д. 207-208);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначение платежа «(<данные изъяты>». Сумма выплаты: 1 700 849, 34 (т. 14 л.д. 209-211);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «<данные изъяты>». Сумма выплаты: 7 678 059,66 (т. 14 л.д. 212-214);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по <данные изъяты>. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 538 100, 00. По коду №: 10 538 100, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду №: 9 378 909, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 159 191, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 14 л.д. 215-217);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Общая сумма платежа: 7 678 059, 66. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>», л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-№ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 218);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты><данные изъяты> Общая сумма платежа: 1 700 849, 34. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>», л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 219);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.8. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 378 909 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 14 л.д. 220);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты>», выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 378 909, 00. (девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч девятьсот девять) рублей 00 копеек (т. 14 л.д. 221);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 945,45 рублей (т. 14 л.д. 224-225);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 937 890,90 рублей (т. 14 л.д. 226);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 937 890,90 рублей (т. 14 л.д. 227-228);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты>» с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 468 945,45 рублей (т. 14 л.д. 229);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 945,45 рублей (т. 14 л.д. 230-231);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты>» с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 406 836,35 рублей (т. 14 л.д. 232);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 406 836,35 рублей (т. 14 л.д. 233-234);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 698 234,66 рублей, средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 8 823 665,34 рублей. Цена контракта составляет 10 521 900,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 364 491,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 157 409,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 15 л.д. 37-47);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому ФИО8 Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 698 234,66 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета <данные изъяты>); в сумме 7 666 256,34 рублей из средств областного бюджета <данные изъяты>. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 364 491 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 15 л.д. 48);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 364, 491 00 (девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто один) рубль 00 копеек (т. 15 л.д. 50);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 364 491, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 15 л.д. 51-52);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначение платежа <данные изъяты>. Сумма выплаты: 1 698 234,66 (т. 15 л.д. 53-55);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначение платежа <данные изъяты> Сумма выплаты: 7 666 256,34 (т. 15 л.д. 56-58);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по <данные изъяты>. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 521 900, 00. По коду 7663: 10 521 900, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 364 491, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 157 409, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 15 л.д. 59-61);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Общая сумма платежа: 7 666 256, 34 рублей. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 62);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Общая сумма платежа: 1 698 234,66. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 63);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.9. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 364 491 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 15 л.д. 64);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 364 491, 00. (девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто один) рубль 00 копеек (т. 15 л.д. 65);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 224,55 рублей (т. 15 л.д. 68-69);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 936 449,10 рублей (т. 15 л.д. 70);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 936 449,10 рублей (т. 15 л.д. 71-72);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 468 224,55 рублей (т. 15 л.д. 73);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 224,55 рублей (т. 15 л.д. 74-75);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 406 836,35 рублей (т. 15 л.д. 76);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 406 836,35 рублей (т. 15 л.д. 77-78);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 (Исполнитель) в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 694 312,64 рублей, средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 8 803 287,36 рублей. Цена контракта составляет 10 497 600,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 342 864,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 154 736,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 15 л.д. 115-125);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО105 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 694 312,64 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3); в сумме 7 648 551,36 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 342 864 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 15 л.д. 126);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 342 864, 00 (девять миллионов триста сорок две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 66 копеек (т. 15 л.д. 128);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 342 864, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 15 л.д. 129-130);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Сумма выплаты: 1 694 312,64 (т. 15 л.д. 131-133);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 7 648 551,36 (т. 15 л.д. 134-136);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 497 600, 00. По коду 7663: 10 497 600, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 342 864, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 154 736, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 15 л.д. 137-139);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Общая сумма платежа: 7 648 551, 36. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>, №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 140);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Общая сумма платежа: 1 694 312, 64. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>, №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 141);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт ДД.ММ.ГГГГ. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 342 864 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 15 л.д. 142);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 342 864, 00. (девять миллионов триста сорок две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (т. 15 л.д. 143);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 467 143,20 рублей (т. 15 л.д. 146-147)

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 934 286,40 рублей (т. 15 л.д. 148);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 934 286,40 рублей (т. 15 л.д. 149-150);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 467 143,20 рублей (т. 15 л.д. 151);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 467 143,20 рублей (т. 15 л.д. 152-153);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 368 989,10 рублей (т. 15 л.д. 154);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 368 989,10 рублей (т. 15 л.д. 155-156);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 722 481,20 рублей, средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 8 969 518,80 рублей. Цена контракта составляет 10 692 000,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 515 880,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 176 120,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 15 л.д. 193-203);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому ФИО8 Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 722 481,20 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3); в сумме 7 793 398,80 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 515 880 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 15 л.д. 204);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 515 880, 00 (девять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (т. 15 л.д. 206);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 515 880, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 15 л.д. 207-208);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначение платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 1 722 481,20 (т. 15 л.д. 209-211);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначение платежа указано: <данные изъяты>. Сумма выплаты: 7 793 398,80 (т. 15 л.д. 212-214);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 692 000, 00. По коду 7663: 10 692 000, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 515 880, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 176 120, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 15 л.д. 215-217);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Общая сумма платежа: 7 793 398, 80. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>, №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления Кемеровского муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 218);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Общая сумма платежа: 1 722 481, 20. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>, №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 219);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт ДД.ММ.ГГГГ. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 515 880 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 15 л.д. 220);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 515 880, 00. (девять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (т. 15 л.д. 221);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты>» с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: <данные изъяты> Выполнение работ по устройству кровли», по которым произведена оплата в размере – 475 794,00 рублей (т. 15 л.д. 223);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 475 794,00 рублей (т. 15 л.д. 224-225);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 951 588,00 рублей (т. 15 л.д. 225);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 951 588,00 рублей (т. 15 л.д. 227-228)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 475 794,00 рублей (т. 15 л.д. 229);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 474 794,00 рублей (т. 15 л.д. 230-231);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 427 382,00 рублей (т. 15 л.д. 232);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 427 382,00 рублей (т. 15 л.д. 233-234);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице ФИО8 ФИО1 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 713 922,74 рублей, средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 8 905 177,6 рублей. Цена контракта составляет 10 619 100,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 450 999,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 168 101,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 16 л.д. 36-46);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому ФИО8 Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 713 922,74 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3); в сумме 7 737 076,26 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 450 999 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 16 л.д. 47);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 450 999, 00 (девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек (т. 16 л.д. 49);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 450 999, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 16 л.д. 50-51);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 1 713 922,74 (т. 16 л.д. 52-54);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначение платежа <данные изъяты> Сумма выплаты: 7 737 076,26 (т. 16 л.д. 55-57);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 619 100, 00. По коду 7663: 10 619 100, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 450 999, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 168 101, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 16 л.д. 58-60);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Общая сумма платежа: 7 737 076, 26. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 61);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Общая сумма платежа: 1 713 922, 74. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 62);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому в раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт ДД.ММ.ГГГГ. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 450 999 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 16 л.д. 63);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты>, выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 450 999, 00. (девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек (т. 16 л.д. 64);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 472 549,95 рублей (т. 16 л.д. 67-68);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 945 099,90 рублей (т. 16 л.д. 69);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 945 099,90 рублей (т. 16 л.д. 70-71)

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 472 549,95 рублей (т. 16 л.д. 72);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 472 549,95 рублей (т. 16 л.д. 73-74);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 398 185,55 рублей (т. 16 л.д. 75);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 398 185,55 рублей (т. 16 л.д. 76-77);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 704 771,36 рублей, средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 8 857 628,64 рублей. Цена контракта составляет 10 562 400,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 400 536,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 161 864,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 16 л.д. 114-124);

- распоряжением №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено Финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 704 771,36 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3); в сумме 7 695 764,64 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 400 536 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 16 л.д. 125);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 450 536, 00 (девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек (т. 16 л.д. 127);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 400 536, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 16 л.д. 128-129);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 1 704 771,36 (т. 16 л.д. 130-132);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Сумма выплаты: 7 695 764,64 (т. 16 л.д. 133-135);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 562 400, 00. По коду 7663: 10 562 400, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 400 536, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 161 864, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 16 л.д. 136-138);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Общая сумма платежа: 1 704 771, 36. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 139);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Общая сумма платежа: 7 695 764, 64. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>, №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 140);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт ДД.ММ.ГГГГ. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 400 536 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 16 л.д. 141);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 400 536, 00. (девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек (т. 16 л.д. 142);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 470 026,80 рублей (т. 16 л.д. 145-146);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 940 053,60 рублей (т. 16 л.д. 147);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 940 053,60 рублей (т. 16 л.д. 148-149);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 470 026,80 рублей (т. 16 л.д. 150);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 470 026,80 рублей (т. 16 л.д. 151-152);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием невыполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 410 080,40 рублей (т. 16 л.д. 153);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 410 080,40 рублей (т. 16 л.д. 154-155);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 704 771,36 рублей, средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 8 857 628,64 рублей. Цена контракта составляет 10 562 400,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 400 536,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 161 864,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 16 л.д. 192-202);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 704 771,36 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3); в сумме 7 695 764,64 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 400 536 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 16 л.д. 203);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет на оплату товара (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 450 536, 00 (девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек (т. 16 л.д. 205);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 400 536, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 16 л.д. 206-207);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 1 704 771,36 (т. 16 л.д. 208-210);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 7 695 764,64 (т. 16 л.д. 211-213);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 562 400, 00. По коду 7663: 10 562 400, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 400 536, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 161 864, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 16 л.д. 214-216);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Общая сумма платежа: 7 695 764, 64. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 217);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначение платежа: <данные изъяты>. Общая сумма платежа: 1 704 771, 36. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 218);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт ДД.ММ.ГГГГ. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 400 536 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 16 л.д. 219);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 450 536, 00. (девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек (т. 16 л.д. 220);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 470 026,80 рублей (т. 16 л.д. 223-224);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 940 053,60 рублей (т. 16 л.д. 225)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 940 053,60 рублей (т. 16 л.д. 226-227);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием невыполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 470 026,80 рублей (т. 16 л.д. 228);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 470 026,80 рублей (т. 16 л.д. 229-230);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 418 731,20 рублей (т. 16 л.д. 231);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 418 731,20 рублей (т. 16 л.д. 232-233);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы Коляденко М.В.и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 694 312,64 рублей, средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 8 803 287,36 рублей. Цена контракта составляет 10 497 600,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 342 864,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 154 736,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 17 л.д. 37-47);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа Коляденко М.В. поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 694 312,64 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3); в сумме 7 648 551,36 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 342 864 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 17 л.д. 48);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрация ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 342 864, 00 (девять миллионов триста сорок две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (т. 17 л.д. 50);

- сведениям о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 342 864, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 17 л.д. 51-52);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначение платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 1 694 312,64 (т. 17 л.д. 53-55);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначение платежа указано: <данные изъяты>. Сумма выплаты: 7 648 551,36 (т. 17 л.д. 56-58);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым наименование участника казначейского сопровождения ООО «Биосфера» наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 497 600, 00. По коду 7663: 10 497 600, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 342 864, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 154 736, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 17 л.д. 59-61);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Общая сумма платежа: 7 648 551, 36. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты><данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>, №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 62);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт ДД.ММ.ГГГГ. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 342 864 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 17 л.д. 64);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты>, выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 342 864, 00. (девять миллионов триста сорок две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (т. 17 л.д. 65);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 467 143,20 рублей (т. 17 л.д. 68-69);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием невыполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 934 286,40 рублей (т. 17 л.д. 70);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 934 286,40 рублей (т. 17 л.д. 71-72)

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 467 143,20 рублей (т. 17 л.д. 73);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 467 143,20 рублей (т. 17 л.д. 74-75);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 384 128,00 рублей (т. 17 л.д. 76);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 384 128,00 рублей (т. 17 л.д. 77-78);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы Коляденко М.В. и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 699 542,00 рублей, средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 8 830 458,00 рублей. Цена контракта составляет 10 530 000,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 371 700,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 158 300,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 17 л.д. 115-125);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа Коляденко М.В. поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 699 542,00 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3); в сумме 7 672 158,00 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 371 700 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-МК (т. 17 л.д. 126);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 371 700, 00 (девять миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек (т. 17 л.д. 128);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 371 700, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 17 л.д. 129-130);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 1 699 542,00 (т. 17 л.д. 131-133);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа укзаано: <данные изъяты>. Сумма выплаты: 7 672 158,00 (т. 17 л.д. 134-136);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 530 000, 00. По коду 7663: 10 530 000, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 371 700, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 158 300, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 17 л.д. 137-139);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Общая сумма платежа: 7 672 158, 00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты><данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 140);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Общая сумма платежа: 1 699 542, 00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 141);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт ДД.ММ.ГГГГ. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 371 700 рублей 00 копеек, НДС в том числе(т. 17 л.д. 142);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 371 700, 00. (девять миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек (т. 17 л.д. 143);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 585,00 рублей (т. 17 л.д. 146-147);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 937 170,00 рублей (т. 17 л.д. 148);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 937 170,00 рублей (т. 17 л.д. 149-150);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 468 585,00 рублей (т. 17 л.д. 151);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 585,00 рублей (т. 17 л.д. 152-153);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 414 405,80 рублей (т. 17 л.д. 154);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 414 405,80 рублей (т. 17 л.д. 155-156);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы Коляденко М.В. и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 699 542,00 рублей, средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 8 830 458,00 рублей. Цена контракта составляет 10 530 000,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 371 700,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 158 300,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 17 л.д. 193-203);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому ФИО8 Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 699 542,00 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3); в сумме 7 672 158,00 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 371 700 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 17 л.д. 204);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 371 700, 00 (девять миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек (т. 17 л.д. 206);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 371 700, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 17 л.д. 207-208);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в назначении платежа указано: «<данные изъяты> Сумма выплаты: 1 699 542,00 (т. 17 л.д. 209-211);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 7 672 158,00 (т. 17 л.д. 212-214);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 530 000, 00. По коду 7663: 10 530 000, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 371 700, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 158 300, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 17 л.д. 215-217);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Общая сумма платежа: 7 672 158, 00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>», №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 218);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>». Общая сумма платежа: 1 699 542, 00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> № (т. 17 л.д. 219);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт ДД.ММ.ГГГГ. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 371 700 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 17 л.д. 220);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 371 700, 00. (девять миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек (т. 17 л.д. 221);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 585,00 рублей (т. 17 л.д. 224-225);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 937 170,00 рублей (т. 17 л.д. 226);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 937 170,00 рублей (т. 17 л.д. 227-228);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 468 585,00 рублей (т. 17 л.д. 229);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 585,00 рублей (т. 17 л.д. 230-231);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 405 755,00 рублей (т. 17 л.д. 232);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 405 755,00 рублей (т. 17 л.д. 233-234);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы Коляденко М.В. и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 (Исполнитель) в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 700 849,34 рублей, средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 8 837 250,66 рублей. Цена контракта составляет 10 538 100,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 378 909,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 159 191,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 18 л.д. 37-49);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 700 849,34 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3); в сумме 7 678 059,66 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 378 909 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 18 л.д. 50);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 378 909, 00 (девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч девятьсот девять) рублей 00 копеек (т. 18 л.д. 52);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 378 909, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 18 л.д. 53-54);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 1 700 849,34 (т. 18 л.д. 55-57);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 7 678 059,66 (т. 18 л.д. 58-60);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по <данные изъяты>. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 538 100, 00. По коду №: 10 538 100, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду №: 9 378 909, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду №: 1 159 191, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 18 л.д. 61-63);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 7 678 059, 66. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 64);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 1 700 849, 34. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 65);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт ДД.ММ.ГГГГ. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 378 909 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 18 л.д. 66);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 378 909, 00. (девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч девятьсот девять) рублей 00 копеек (т. 18 л.д. 67);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 945,45 рублей (т. 18 л.д. 70-71);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 937 890,90 рублей (т. 18 л.д. 72);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 937 890,90 рублей (т. 18 л.д. 73-74);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием невыполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 468 945,45 рублей (т. 18 л.д. 75);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 468 945,45 рублей (т. 18 л.д. 76-77);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 407 557,25 рублей (т. 18 л.д. 78);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 407 557,25 рублей (т. 18 л.д. 79-80);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 694 312,64 рублей, средства областного бюджета <данные изъяты> в размере 8 803 287,36 рублей. Цена контракта составляет 10 497 600,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 342 864,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 154 736,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 18 л.д. 117-124);

- распоряжением №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 694 312,64 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета <данные изъяты>); в сумме 7 648 551,36 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 342 864 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-МК (т. 18 л.д. 130);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 342 864, 00 (девять миллионов триста сорок две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (т. 18 л.д. 132);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 342 864, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 18 л.д. 133-134);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Сумма выплаты: 1 694 312,64 (т. 18 л.д. 135-137);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Сумма выплаты: 7 648 551,36 (т. 18 л.д. 138-140);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по <данные изъяты>. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 497 600, 00. По коду №: 10 497 600, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду №: 9 342 864, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду №: 1 154 736, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 18 л.д. 141-143);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Общая сумма платежа: 7 648 551, 36. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 144);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>)Ав16,14%Суб.на пред.жил.пом.дет-сир.и дет,ост.б/попеч.род,лиц из их чис.по дог.найм.сп.жил.пом(Инв.пр.в мун.соб.кв.пут.ин.в ст.д.об.жил.пр д-сирот и дет,ос.б/поп.род)сч19от06.04.23.МК51-МКот17.03.23Б/НДС». Общая сумма платежа: 1 694 312, 64. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>, л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа <данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 145);

- дополнительныс соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт ДД.ММ.ГГГГ. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 342 864 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 18 л.д. 146);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты>», выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 342 864, 00. (девять миллионов триста сорок две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (т. 18 л.д. 147);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты>» с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение работ по устройству кровли», по которым произведена оплата в размере – 467 143,20 рублей (т. 18 л.д. 149);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» получило денежные средства в размере 467 143,20 рублей (т. 18 л.д. 150-151);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> акт <данные изъяты>» с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объектаадрес Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 934 286,40 рублей (т. 18 л.д. 152);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 934 286,40 рублей(т. 18 л.д. 153-154);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 467 143,20 рублей (т. 18 л.д. 155);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 467 143,20 рублей (т. 18 л.д. 156-157);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> акт <данные изъяты>» с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 401 429,60 рублей (т. 18 л.д. 158);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 401 429,60 рублей (т. 18 л.д. 159-160);

- муниципальныым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты>», в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 693 005,30 рублей, средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 8 796 494,70 рублей. Цена контракта составляет 10 489 500,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 342 864,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 154 736,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения с приложениями и дополнительными соглашениями принятых на себя обязательств (т. 18 л.д. 197-208);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 693 005,30 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета <данные изъяты>); в сумме 7 642 649,70 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 335 655 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-МК (т. 18 л.д. 209);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 335 655, 00 (девять миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек (т. 18 л.д. 211);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 335 655, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 18 л.д. 212-213);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: («<данные изъяты>». Сумма выплаты: 1 693 005,30 (т. 18 л.д. 214-216);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 7 642 649,70 (т. 18 л.д. 217-219);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по <данные изъяты>. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 489 500, 00. По коду №: 10 489 500, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду №: 9 333 655, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду №: 1 153 845, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 18 л.д. 220-222);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 7 642 649, 70. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 223);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>». Общая сумма платежа: 1 693 005, 30. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>», л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 224);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт ДД.ММ.ГГГГ. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 335 655 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 18 л.д. 225);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты>», выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 335 655,00. (девять миллионов триста тридцать пять тысяч шесть сот пятьдесят пять) рублей 00 копеек (т. 18 л.д. 226);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» получило денежные средства в размере 466 782,75 рублей (т. 18 л.д. 229-230);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 933 565,50 рублей (т. 18 л.д. 231);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 933 565,50 рублей (т. 18 л.д. 232-233);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты>» с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: № Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 466 782,75 рублей (т. 18 л.д. 234);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 466 782,75 рублей (т. 18 л.д. 235-236);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 400 348,25 рублей (т. 18 л.д. 237);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 400 348,25 рублей (т. 18 л.д. 238-239);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты>», в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 689 083,28 рублей, средства областного бюджета <данные изъяты> – Кузбасса в размере 8 776 116,72 рублей. Цена контракта составляет 10 465 200,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 89% от цены контракта, что составляет 9 314 028,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 11% от цены контракта составляет 1 151 172,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 19 л.д. 37-49);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств», согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 689 083,28 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета <данные изъяты>); в сумме 7 624 944,72 рублей из средств областного бюджета <данные изъяты>. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 314 028 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-МК. (т. 19 л.д. 48);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 89% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 314 028, 00 (девять миллионов триста четырнадцать тысяч двадцать восемь) рублей 00 копеек (т. 19 л.д. 50);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 9 314 028, 00. Предмет – (Аванс 89%) Инвестор приобретает в муниципальную собственность квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 19 л.д. 51-52);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 1 689 083,28 (т. 19 л.д. 53-55);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 7 624 944,72 (т. 19 л.д. 56-58);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты>» наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по <данные изъяты>. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 465 200, 00. По коду №: 10 465 200, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду №: 9 314 028, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду №: 1 151 172, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 19 л.д. 59-61);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 7 624 944, 72. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> № №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 62);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Общая сумма платежа: 1 689 083, 28. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> № №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 63);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому в раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта №-№ от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт ДД.ММ.ГГГГ. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 314 028 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 19 л.д. 64);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты>», выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 314 028,00. (девять миллионов триста четырнадцать тысяч двадцать восемь) рублей 00 копеек (т. 19 л.д. 65);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты>» с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение работ по устройству кровли», по которым произведена оплата в размере – 465 701,40 рублей (т. 19 л.д. 67);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 465 701,40 рублей (т. 19 л.д. 68-69);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение работ по устройству фасада», по которым произведена оплата в размере – 931 402,80 рублей (т. 19 л.д. 70);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 931 402,80 рублей (т. 19 л.д. 71-72);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты>» с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 465 701,40 рублей (т. 19 л.д. 73);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 465 701,40 рублей (т. 19 л.д. 74-75);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 397 104,20 рублей (т. 19 л.д. 76);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» получило денежные средства в размере 1 397 104,20 рублей (т. 19 л.д. 77-78);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы ФИО1 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства федерального бюджета в размере 1 762 948,86 рублей, средства областного бюджета <данные изъяты> в размере 8 726 551,14 рублей. Цена контракта составляет 10 489 500,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 49% от цены контракта, что составляет 5 139 855,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 51% от цены контракта составляет 5 349 645,00 рублей и осуществляется в срок не более 10 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 19 л.д. 115-129);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств, согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 762 948,86 рублей из средств (федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета <данные изъяты>); в сумме 3 376 906,14 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес - ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 5 139 855 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-МК (т. 19 л.д. 126);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты>» - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 49% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 5 139 855, 00 (пять миллионов сто тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек (т. 19 л.д. 128);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по <данные изъяты>. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 5 139 855, 00. Предмет – (Аванс 49%) Приобретение в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В документе имеются строки для подписи заместителя главы <данные изъяты> муниципального округа по внутренней политике, руководителя аппарата Свидетель №24 и начальника управления бухгалтерского учета и отчетности Свидетель №23 (т. 19 л.д. 129-130);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 1 762 948,86 (т. 19 л.д. 131-133);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>». Сумма выплаты: 3 376 906,14 (т. 19 л.д. 134-136);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты>» наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по <данные изъяты>. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 489 500, 00. По коду №: 10 489 500, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду №: 5 139 855, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду №: 5 349 645, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 19 л.д. 137-139);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Общая сумма платежа: 1 762 948,86. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> № №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 140);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Общая сумма платежа: 3 376 906, 14. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>», л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа <данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 141);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт ДД.ММ.ГГГГ. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 5 139 855 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 19 л.д. 142);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты>, выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 5 139 855, 00. (пять миллионов сто тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек (т. 19 л.д. 144);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» выставила акт <данные изъяты>» с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Устройство кровли», по которым произведена оплата в размере – 256 992,75 рублей (т. 19 л.д. 146);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» получило денежные средства в размере 256 992,75 рублей (т. 19 л.д. 147-148);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Устройство фасада», по которым произведена оплата в размере – 513 985,50 рублей (т. 19 л.д. 149);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» получило денежные средства в размере 513 985,50 рублей (т. 19 л.д. 150-151);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Выполнение в полном объеме работ по благоустройству территории», по которым произведена оплата в размере – 256 992,75 рублей (т. 19 л.д. 152);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 256 992,75 рублей (т. 19 л.д. 153-154);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 770 978,25 рублей (т. 19 л.д. 155);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 770 978,25 рублей (т. 19 л.д. 156-157);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице первого заместителя главы ФИО6 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства областного бюджета <данные изъяты> в размере 10 035 900,00 рублей. Цена контракта составляет 10 035 900,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 90% от цены контракта, что составляет 9 032 310,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 10% от цены контракта составляет 1 003 590,00 рублей и осуществляется в срок не более 7 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 19 л.д. 197-208);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств, согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 9 032 310,00 рублей из средств областного бюджета Российской Федерации. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 032 310 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 19 л.д. 209);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты>» - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 032 310, 00 (девять миллионов тридцать две тысячи триста десять) рублей 00 копеек (т. 19 л.д. 211);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: «(<данные изъяты> Сумма выплаты: 9 032 310,00 (т. 19 л.д. 212-214);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по <данные изъяты>. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 035 900, 00. По коду №: 10 035 900, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду №: 9 032 310, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду №: 1 003 590, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 19 л.д. 215-217);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «(<данные изъяты>/». Общая сумма платежа: 9 032 310, 00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> л/с №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты>», л/с №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 218);

- договором генерального подряда № на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор заключен между <данные изъяты> в лице Свидетель №3 и <данные изъяты> в лице Свидетель №5 Предметом договора является выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением №. Объект: «адрес» (т. 19 л.д. 219-244);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> покупателю <данные изъяты>», выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 032 310, 00. (девять миллионов тридцать две тысячи триста десять) рублей 00 копеек (т. 19 л.д. 249);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 451 615,50 рублей (т. 19 л.д. 252-253);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Устройство фасада», по которым произведена оплата в размере – 903 231,00 рублей (т. 19 л.д. 254);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 903 231,00 рублей (т. 19 л.д. 255-256);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты>» с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Благоустройство территории. Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 806 462,00 рублей (т. 19 л.д. 257);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» получило денежные средства в размере 1 806 462,00 рублей (т. 19 л.д. 258-259);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице первого заместителя главы ФИО6 и <данные изъяты>», в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства областного бюджета Кемеровской области – Кузбасса в размере 10 035 900,00 рублей. Цена контракта составляет 10 035 900,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 90% от цены контракта, что составляет 9 032 310,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 10% от цены контракта составляет 1 003 590,00 рублей и осуществляется в срок не более 7 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 20 л.д. 39-50);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств, согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 9 032 310,00 рублей из средств областного бюджета Российской Федерации. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 032 310 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 20 л.д. 51);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 032 310, 00 (девять миллионов тридцать две тысячи триста десять) рублей 00 копеек (т. 20 л.д. 53);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты>». Сумма выплаты: 9 032 310,00 (т. 20 л.д. 54-56);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 035 900, 00. По коду 7663: 10 035 900, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 032 310, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 003 590, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 20 л.д. 57-59);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Общая сумма платежа: 9 032 310, 00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 60);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.2. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 032 310 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 20 л.д. 61);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты>», выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 032 310, 00. (девять миллионов тридцать две тысячи триста десять) рублей 00 копеек (т. 20 л.д. 62);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирь-Т» выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Устройство кровли», по которым произведена оплата в размере – 451 615,50 рублей (т. 20 л.д. 64);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 451 615,50 рублей (т. 20 л.д. 65-66);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 903 231,00 рублей (т. 20 л.д. 68-69);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Благоустройство территории. Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 806 462,00 рублей (т. 20 л.д. 70);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 806 462,00 рублей (т. 20 л.д. 71-72);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице первого заместителя главы Коноваловой Т.В. и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 10 035 900,00 рублей. Цена контракта составляет 10 035 900,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 90% от цены контракта, что составляет 9 032 310,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 10% от цены контракта составляет 1 003 590,00 рублей и осуществляется в срок не более 7 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 20 л.д. 111-122);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств, согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа Коляденко М.В. поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 9 032 310,00 рублей из средств областного бюджета Российской Федерации. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 032 310 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 20 л.д. 123);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 032 310, 00 (девять миллионов тридцать две тысячи триста десять) рублей 00 копеек (т. 20 л.д. 125);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Сумма выплаты: 9 032 310,00 (т. 20 л.д. 126-128);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 035 900, 00. По коду 7663: 10 035 900, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 032 310, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 003 590, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 20 л.д. 129-131);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначение платежа указано: <данные изъяты>. Общая сумма платежа: 9 032 310, 00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 132);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.3. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 032 310 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 20 л.д. 133);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 032 310, 00. (девять миллионов тридцать две тысячи триста десять) рублей 00 копеек (т. 20 л.д. 134);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 451 615,50 рублей (т. 20 л.д. 137-138)

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Устройство фасада», по которым произведена оплата в размере – 903 231,00 рублей (т. 20 л.д. 139);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 903 231,00 рублей (т. 20 л.д. 140-141);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес: Благоустройство территории. Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 806 462,00 рублей (т. 20 л.д. 142);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 806 462,00 рублей (т. 20 л.д. 143-144);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств, согласно которому главой Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 9 032 310,00 рублей из средств областного бюджета Российской Федерации. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 032 310 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 20 л.д. 195);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 032 310, 00 (девять миллионов тридцать две тысячи триста десять) рублей 00 копеек (т. 20 л.д. 197);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 9 032 310,00 (т. 20 л.д. 198-200);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 035 900, 00. По коду 7663: 10 035 900, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 032 310, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 003 590, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 20 л.д. 201-203);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.4. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 032 310 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 20 л.д. 205);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 032 310, 00. (девять миллионов тридцать две тысячи триста десять) рублей 00 копеек (т. 20 л.д. 206);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 451 615,50 рублей (т. 20 л.д. 209-210);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 903 231,00 рублей (т. 20 л.д. 212-213);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием невыполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Благоустройство территории. Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 806 462,00 рублей (т. 20 л.д. 214)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 806 462,00 рублей (т. 20 л.д. 215-216);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств, согласно которому ФИО8 Администрации ФИО11 муниципального округа Коляденко М.В. поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 9 032 310,00 рублей из средств областного бюджета Российской Федерации. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 032 310 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 21 л.д. 51);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 032 310, 00 (девять миллионов тридцать две тысячи триста десять) рублей 00 копеек (т. 21 л.д. 53);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 9 032 310,00 (т. 21 л.д. 54-56);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 035 900, 00. По коду 7663: 10 035 900, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 032 310, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 003 590, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 21 л.д. 57-59);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Общая сумма платежа: 9 032 310, 00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты>, №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 60);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.5. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 032 310 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 20 л.д. 61);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты>, выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 032 310, 00. (девять миллионов тридцать две тысячи триста десять) рублей 00 копеек (т. 20 л.д. 62);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 451 615,50 рублей (т. 21 л.д. 65-66);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 903 231,00 рублей (т. 21 л.д. 68-69);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Благоустройство территории. Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 806 462,00 рублей (т. 21 л.д. 70);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 806 462,00 рублей (т. 21 л.д. 71-72);

- описанием объекта закупки (техническое описание), согласно которой содержится описание объекта закупки (техническое задание), наименование объекта закупки (приобретение в муниципальную собственность квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), требования к приобретаемым в муниципальную собственность квартирам, а также их характеристикам (т. 21 л.д. 81-82);

- протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №, согласно которому подведены итоги определения поставщика и который признан несостоявшимся ввиду подачи единственной заявки со стороны ООО «Биосфера» (т. 21 л.д. 106-110);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице первого заместителя ФИО8 ФИО6 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 10 035 900,00 рублей. Цена контракта составляет 10 035 900,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 90% от цены контракта, что составляет 9 032 310,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 10% от цены контракта составляет 1 003 590,00 рублей и осуществляется в срок не более 7 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 21 л.д. 111-122);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 032 310, 00 (девять миллионов тридцать две тысячи триста десять) рублей 00 копеек (т. 21 л.д. 125);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Сумма выплаты: 9 032 310,00 (т. 21 л.д. 126-128);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 035 900, 00. По коду 7663: 10 035 900, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 032 310, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 003 590, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 21 л.д. 129-131);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.6. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 032 310 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 21 л.д. 133);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 032 310, 00. (девять миллионов тридцать две тысячи триста десять) рублей 00 копеек (т. 21 л.д. 134);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 451 615,50 рублей (т. 21 л.д. 137-138);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 903 231,00 рублей (т. 21 л.д. 140-141);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием невыполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Благоустройство территории. Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 806 462,00 рублей (т. 21 л.д. 142);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирь-Т» получило денежные средства в размере 1 806 462,00 рублей (т. 21 л.д. 143-144);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице первого заместителя ФИО8 ФИО6 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 10 084 500,00 рублей. Цена контракта составляет 10 084 500,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 90% от цены контракта, что составляет 9 076 050,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 10% от цены контракта составляет 1 008 450,00 рублей и осуществляется в срок не более 7 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 21 л.д. 182-193);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 076 050,00 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек (т. 21 л.д. 196);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 9 076 050,00 (т. 21 л.д. 197-199);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 084 500, 00. По коду 7663: 10 084 500, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 076 050, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 008 450, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 21 л.д. 200-202);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: «<данные изъяты>. Общая сумма платежа: 9 076 050, 00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 203);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.7. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 076 050 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 21 л.д. 204);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 076 050, 00. (девять миллионов семьдесят шесть тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек (т. 21 л.д. 205);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 453 802,50 рублей (т. 21 л.д. 208-209);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 907 605,00 рублей (т. 21 л.д. 211-212);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Благоустройство территории. Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 815 210,00 рублей (т. 21 л.д. 213);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 815 210,00 рублей (т. 21 л.д. 214-215);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице первого заместителя ФИО8 ФИО6 и ООО «Биосфера», в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 4 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 10 084 500,00 рублей. Цена контракта составляет 10 084 500,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 90% от цены контракта, что составляет 9 076 050,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 10% от цены контракта составляет 1 008 450,00 рублей и осуществляется в срок не более 7 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 22 л.д. 40-52);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств, согласно которому ФИО8 Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 9 076 050,00 рублей из средств областного бюджета Российской Федерации. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 9 076 050 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 22 л.д. 53);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 4 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 9 076 050,00 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек (т. 22 л.д. 55);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 9 076 050,00 (т. 22 л.д. 56-58);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 10 084 500, 00. По коду 7663: 10 084 500, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 9 076 050, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 008 450, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 22 л.д. 59-61);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Общая сумма платежа: 9 076 050, 00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 62);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.8. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 9 076 050 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 22 л.д. 63);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заказчику <данные изъяты> - исполнителю <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 9 076 050, 00. (девять миллионов семьдесят шесть тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек (т. 22 л.д. 64);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 453 802,50 рублей (т. 22 л.д. 67-68);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Устройство фасада», по которым произведена оплата в размере – 907 605,00 рублей (т. 22 л.д. 69);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 907 605,00 рублей (т. 22 л.д. 70-71);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Благоустройство территории. Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 1 815 210,00 рублей (т. 22 л.д. 72);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 815 210,00 рублей (т. 22 л.д. 73-74);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице первого заместителя главы Коноваловой Т.В. и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 6 квартир (жилых помещений), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 13 608 000,00 рублей. Цена контракта составляет 13 608 000,00 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 90% от цены контракта, что составляет 12 247 200,00 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 10% от цены контракта составляет 1 360 800,00 рублей и осуществляется в срок не более 7 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчетов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительными соглашениями (т. 22 л.д. 112-123);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств, согласно которому ФИО8 Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 12 247 200,00 рублей из средств областного бюджета Российской Федерации. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 12 247 200 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 22 л.д. 124);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 6 квартир путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 12 247 200, 00. (двенадцать миллионов двести сорок семь тысяч двести) рублей 00 копеек (т. 22 л.д. 126);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначение платежа <данные изъяты>. Сумма выплаты: 12 247 200,00 (т. 22 л.д. 127-129);

- сведениями об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым наименование участника казначейского сопровождения <данные изъяты> наименование государственного заказчика, получателя бюджетных средств, заказчика Администрация ФИО11 муниципального округа, наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального Казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Документ обосновывающий обязательство – муниципальный контракт №. Срок действия документа, обосновывающего обязательство – дата начала ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания ДД.ММ.ГГГГ. Сумма обязательств: 13 608 000, 00. По коду 7663: 13 608 000, 00 (Средства по муниципальным контрактам). По коду 0610: 12 247 200, 00 (Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам). По коду 0991: 1 360 800, 00 (Выплаты по окончательным расчетам) (т. 22 л.д. 130-132);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в назначении платежа указано: <данные изъяты> Общая сумма платежа: 12 247 200,00. Наименование плательщика: Финансовое управление АКМО. Наименование получателя средств <данные изъяты> №. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет № Финансового Управления ФИО11 муниципального округа (<данные изъяты> №) в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 133);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел № «Предмет договора» дополнен в редакции «Настоящий договор заключен в целях исполнения Муниципального контракта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ. В раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» дополнен пункт 2.1.9. в редакции: «Застройщик выплачивает аванс Генподрядчику, для исполнения Муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % (сто процентов) от стоимости договора. Стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет 12 247 200 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 22 л.д. 134);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, согласно которому раздел 2 «Цена договора и порядок расчетов» пункт 2.1. изложен в редакции «Приблизительная (открытая) стоимость подлежащих выполнению Генподрядчиком по настоящему Договору работ составляет (примерно, на начало строительства) 250 000 000 рублей 00 копеек, НДС в том числе (т. 22 л.д. 135);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю <данные изъяты> выставлен счет за товары (работы, услуги) – Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Цена – 12 247 200, 00. (двенадцать миллионов двести сорок семь тысяч двести) рублей 00 копеек (т. 22 л.д. 136);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 612 360,00 рублей (т. 22 л.д. 139-140);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Устройство фасада», по которым произведена оплата в размере – 1 224 720,00 рублей (т. 22 л.д. 141);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 1 224 720,00 рублей (т. 22 л.д. 142-143);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> выставила акт <данные изъяты> с указанием выполненных объемов строительных работ в виде: «Фактически выполненные СМР на объекте капитального строительства МЖД, адрес объекта: адрес Благоустройство территории. Выполнение в полном объеме внутренних строительных работ (черновая и чистовая отделка, внутренние инженерные системы). Ввод в эксплуатацию», по которым произведена оплата в размере – 2 449 440,00 рублей (т. 22 л.д. 144);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> получило денежные средства в размере 2 449 440,00 рублей (т. 22 л.д. 145-146);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице ФИО8 ФИО6 и ООО «Биосфера», в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 1 квартиры (жилого помещения), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 2 632 500 рублей. Цена контракта составляет 2 632 500 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 90% от цены контракта, что составляет 2 369 250 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 10% от цены контракта составляет 263 250 рублей и осуществляется в срок не более 7 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчётов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями (т. 22 л.д. 185-20);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств, согласно которому ФИО8 Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 2 369 250 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 2 369 250 рублей в соответствии с пунктом 13 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 22 л.д. 202);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № МК от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 2 369 250, 00 (два миллиона триста шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек (т. 22 л.д. 204);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 2 369 250,00. Предмет – (Аванс 90%) Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жильем социальных категорий граждан установленных законодательством ФИО11 адрес – ФИО3 (т. 22 л.д. 205-206);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Сумма выплаты: 2 369 250,00 (т. 22 л.д. 207-209);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик финансовое управление (АКМО), получатель <данные изъяты> в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма платежа – 2 369 250,00. (два миллиона триста шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек). Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет №, принадлежащего <данные изъяты> в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 210);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице главы Коноваловой Т.В. и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 1 квартиры (жилого помещения), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 2 065 500 рублей. Цена контракта составляет 2 065 500 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 90% от цены контракта, что составляет 1 858 950 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 10% от цены контракта составляет 206 550 рублей и осуществляется в срок не более 7 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчётов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительным соглашением (т. 23 л.д. 39-47);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств, согласно которому ФИО8 Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 858 950 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 1 858 950 рублей в соответствии с пунктом 14 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 23 л.д. 50);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 1 858 950,00. (один миллион восемьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек (т. 23 л.д. 52);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 1 858 950,00. Предмет – (Аванс 90%) Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 23 л.д. 53-54);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма выплаты: 1 858 950,00 (т. 23 л.д. 55-57);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик финансовое управление (АКМО), получатель <данные изъяты> в назначение платежа указано: <данные изъяты>. Сумма платежа – 1 858 950,00. (один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет №, принадлежащего <данные изъяты> в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д. 58);

- муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому контракт заключен между Администрацией ФИО11 муниципального округа, в лице ФИО8 ФИО6 и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 в целях приобретения в муниципальную собственность 1 квартиры (жилого помещения), путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источником финансирования муниципального контракта являются средства областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в размере 2 065 500 рублей. Цена контракта составляет 2 065 500 рублей. Оплата осуществляется путем перечисления Инвестором на счет Исполнителя авансового платежа в размере 90% от цены контракта, что составляет 1 858 950 рублей, не позднее 20 рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на предоплату и передачи его Инвестору. Окончательный расчет в размере 10% от цены контракта составляет 206 550 рублей и осуществляется в срок не более 7 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех обязательств, а также подписания сторонами акта приема-передачи квартиры. Передача Квартир, предусмотренных муниципальным Контрактом, от исполнителя Инвестору должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия контракт определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаиморасчётов до полного выполнения принятых на себя обязательств с приложениями и дополнительным соглашением (т. 23 л.д. 98-108);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств, согласно которому ФИО8 Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 858 950 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 1 858 950 рублей в соответствии с пунктом 14 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 23 л.д. 109);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком (<данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 1 858 950,00. (один миллион восемьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек (т. 23 л.д. 111);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 1 858 950,00. Предмет – (Аванс 90%) Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 23 л.д. 112-113);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Сумма выплаты: 1 858 950,00 (т. 23 л.д. 114-116);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик финансовое управление (АКМО), получатель <данные изъяты> в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма платежа – 1 858 950,00. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет №, принадлежащего <данные изъяты> в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д. 117);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О перечислении денежных средств, согласно которому ФИО8 Администрации ФИО11 муниципального округа ФИО1 поручено финансовому управлению ФИО11 муниципального округа (ФИО39) перечислить на лицевой счет администрации ФИО11 муниципального округа денежные средства на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в сумме 1 858 950 рублей из средств областного бюджета ФИО11 адрес – ФИО3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Свидетель №23) перечислить денежные средства по целевому назначению в общей сумме 1 858 950 рублей в соответствии с пунктом 14 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 23 л.д. 164);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщиком <данные изъяты> - покупателю Администрации ФИО11 муниципального округа, выставлен счет за товары (работы, услуги) – аванс 90% по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена – 1 858 950,00 (т. 23 л.д. 166);

- сведениями о денежном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем/главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ФИО11 муниципального округа. Финансовый территориальный орган Федерального казначейства – Управление Федерального казначейства по ФИО11 адрес – ФИО3. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма – 1 858 950,00. Предмет – (Аванс 90%) Приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры путем инвестирования в строительство для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т. 23 л.д. 167-168);

- заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в назначении платежа указано: <данные изъяты>. Сумма выплаты: 1 858 950,00 (т. 23 л.д. 169-171);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик финансовое управление (АКМО), получатель <данные изъяты> в назначении платежа указано: <данные изъяты> Сумма платежа – 1 858 950,00. Платеж осуществлен со счета № Финансовым Управлением (АКМО) на счет №, принадлежащего <данные изъяты> в рамках оплаты по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д. 172);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в служебном (рабочем) кабинете ФИО1 и кабинете приемной, администрации ФИО11 муниципального округа ФИО11 адрес – ФИО3, по адресу: адрес В ходе обыска изъято: устав муниципального образования – Кемеровский муниципальный округ ФИО11 адрес – ФИО3; копия решения Совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № «О вступлении в должность ФИО7 муниципального округа»; копия решения Совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № «О вступлении в должность ФИО7 муниципального округа»; копия письма (обращения) Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации ФИО11 муниципального округа, вместе с сопроводительными письмами от Свидетель №3 из ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по ФИО11 адрес – ФИО3; письмо от ДД.ММ.ГГГГ № из администрации ФИО11 муниципального округа в адрес генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ №, выданная ФИО7 муниципального округа ФИО1 на имя ФИО6; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ №, выданная ФИО7 муниципального округа ФИО1 на имя ФИО6 (т. 24 л.д. 4-11);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы изъятые в ходе обыска в служебном (рабочем) кабинете ФИО1 и кабинете приемной, администрации ФИО11 муниципального округа ФИО11 адрес – ФИО3, по адресу: адрес (т. 24 л.д. 12-18);

- уставом муниципального образования ФИО11 муниципального округа ФИО11 адрес - ФИО3, согласно которому к вопросам местного значения муниципального округа относится обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительство, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления (п. 7 ч. 1 ст. 6). В полномочия ФИО8 округа входит в том числе: распоряжаться средствами администрации ФИО11 муниципального округа, подписывать финансовые документы (п. 20 ч. 1 ст. 33); заключать от имени администрации ФИО11 муниципального округа договоры, муниципальные контракты в пределах своей компетенции (п. 22 ч.1 ст. 33) (т. 24 л.д. 19-80);

- письмом генерального директора <данные изъяты> Свидетель №3 в адрес ФИО7 муниципального округа ФИО1, согласно которому между <данные изъяты> и администрацией ФИО11 муниципального округа заключено 35 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений. Из-за просрочки исполнения обязанностей по заключенным, решениями Арбитражного суда ФИО11 адрес заключенные муниципальные контракты расторгнуты, в пользу администрации ФИО11 муниципального округа с <данные изъяты> взыскано 381 399 651, 10 рублей. Поскольку денежные средства для погашения требований администрации ФИО11 муниципального округа отсутствуют, <данные изъяты> просит рассмотреть вопрос о возможности принятия объектов незавершенного строительства в адрес муниципального округа (т. 24 л.д. 85-88);

- ответом администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому в ответ на письмо <данные изъяты> адмнистарция ФИО11 муниципального округа выражает свое согласие на принятие объектов незавершенного строительства в адрес муниципального округа (кад. №, №) в счет погашения обязательств, возложенных на <данные изъяты> судебными актами Арбитражного суда ФИО11 адрес, в связи с чем предлагает на стадии исполнения судебных актов заключить мировое соглашение (т. 24 л.д. 89);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности представленные УФСБ России по ФИО11 адрес – ФИО3 за № от ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре CD-R диска № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, являющегося приложением к ответу <данные изъяты> установлены сведения об абоненте <данные изъяты> по абонентскому номеру № используемый и принадлежащей ФИО6 В ходе осмотра установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру № имеются соединения (входящие/исходящие) с абоненискими номерами: № принадлежащим ФИО1 в количесвте 159 соединений (звонки/СМС); № принадлежащим Свидетель №1 в количесвте 215 соединений (звонки/СМС); № принадлежащим Свидетель №6 в количесвте 351 соединений (звонки/СМС); № принадлежащим ФИО36 в количесвте 7 соединений (звонки/СМС). При осмотре CD-R диска № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, являющегося приложением к ответу <данные изъяты> установлены сведения об абоненте <данные изъяты> по абонентскому номеру № используемый и принадлежащей ФИО1 В ходе осмотра установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру № имеются соединения (входящие/исходящие) с абоненискими номерами: № принадлежащим Свидетель №1 в количесвте 275 соединений (звонки/СМС); № принадлежащим Свидетель №6 в количесвте 10 соединений (звонки/СМС); № принадлежащим ФИО36 в количесвте 791 соединений (звонки/СМС); № принадлежащим ФИО6 в количесвте 154 соединения (звонки/СМС) (т. 24 л.д. 123-141).

- постановлением об объединении ИП в сводное производство по должнику от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебный пристав-исполнитель ОСП по адрес ГУФССП России по ФИО11 адрес – ФИО3 ФИО106. рассмотрев материалы сводного исполнительного производства № в отношении <данные изъяты> на общую сумму 468 538 471, 78 рублей, постановил присоединить исполнительное производство от ДД.ММ.ГГГГ № к сводному исполнительному производству № (т. 25 л.д. 3-5);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 148 639 рублей 12 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 6-9);

- копией заявления администрации ФИО11 муниципального округа об уточнении исковых требований, в котором администрация просит уточнить исковые требования в части взыскания пени и взыскать в <данные изъяты> в пользу администрации ФИО11 мунипального округа сумму предусмотренной муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ неустойки (пени) в размере 3 114 582, 03 рублей (т. 25 л.д. 10-11);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 046 592 рублей 08 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 12-15);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 080 607 рублей 76 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 18-21);

- копией заявления администрации ФИО11 муниципального округа об уточнении исковых требований, в котором администрация просит уточнить исковые требования в части взыскания пени и взыскать в <данные изъяты> в пользу администрации ФИО11 мунипального округа сумму предусмотренной муниципальным контрактом №-МК от ДД.ММ.ГГГГ неустойки (пени) в размере 3 095 576, 19 рублей (т. 25 л.д. 22-23);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 055 096 рублей 00 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 24-27);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 10 688 255 рублей 40 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 30-33);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 063 599 рублей 92 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 36-39);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 063 599 рублей 92 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 40-43);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 055 096 рублей 00 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 46-49);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 14 422 655 рублей 60 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 52-55);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 055 096 рублей 00 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 58-61);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 046 592 рублей 08 копеек, согласно которому Администрация Кемеровского муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 64-67);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 6 816 776 рублей 40 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 70-73);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 10 636 715 рублей 88 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 74-77);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 089 111 рублей 68 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 80-83);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 021 080 рублей 32 копейки, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 86-89);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 055 096 рублей 00 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 92-95);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 089 111 рублей 68 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 98-101);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 063 599 рублей 92 копейки, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 104-107);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 021 080 рублей 32 копейки, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 110-113);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 2 189 154 рубля 60 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 116-119);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 10 636 715 рублей 88 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 122-125);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 038 088 рублей 16 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 134-137);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 10 636 715 рублей 88 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 140-143);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 012 576 рублей 40 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 146-149);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 10 688 255 рублей 40 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 152-155);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 021 080 рублей 32 копейки, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 156-159);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 2 790 099 рублей 00 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 160-163);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 10 636 715 рублей 88 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 174-177);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 10 636 715 рублей 88 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 178-181);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 10 636 715 рублей 88 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 182-185);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 225 174 рублей 40 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 186-189);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 2 189 154 рублей 60 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 190-193);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 10 987 064 рублей 64 копейки, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 194-197);

- копией искового заявления в Арбитражный суд ФИО11 адрес о расторжении муниципального контракта, возврате суммы авансового платежа и уплате суммы неустойки (пени) на сумму 11 012 576 рублей 40 копеек, согласно которому Администрация ФИО11 муниципального округа просит расторгнуть муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Администрацией ФИО11 муниципального округа и <данные изъяты> (т. 25 л.д. 198-201);

- решениеми Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 12 488 903 рубля 19 копеек (т. 26 л.д. 3-4);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 12 460 149 рублей 00 копеек (т. 26 л.д. 5-6);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 12 498 487 рублей 92 копеек (т. 26 л.д. 7-8);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 12 565 581 рубль 03 копейки (т. 26 л.д. 9-10);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 12 469 733 рублей 73 копейки (т. 26 л.д. 11-12);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 12 412 225 рублей 35 копеек (т. 26 л.д. 13-14);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 2 464 761 рублей 15 копеек (т. 26 л.д. 15-16);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 2 464 761 рублей 15 копеек (т. 26 л.д. 17-18);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 9 371 700 рублей 00 копеек аванса, 2 926 287 рублей неустойки (т. 26 л.д. 35-36);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 9 371 700 рублей 00 копеек аванса, 2 926 287 рублей неустойки (т. 26 л.д. 37-38);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 9 371 700 рублей 00 копеек аванса, 2 926 287 рублей неустойки (т. 26 л.д. 39-40);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 9 400 536 рублей 00 копеек аванса, 2 935 290 рублей 96 копеек неустойки (т. 26 л.д. 41-42);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 9 342 864 рублей 00 копеек аванса, 2 917 283 рубля 04 копейки неустойки (т. 26 л.д. 43-44);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 9 378 909 рублей 00 копеек аванса, 2 928 537 рублей 99 копеек неустойки (т. 26 л.д. 45-46);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 9 364 491 рублей 00 копеек аванса, 2 924 036 рублей 01 копейку неустойки (т. 26 л.д. 47-48);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 9 032 310 рублей аванса, 2 788 976 рублей 61 копейка неустойки (т. 26 л.д. 49-50);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 9 076 050 рублей аванса, 2 802 482 рубля 55 копеек неустойки (т. 26 л.д. 51-52);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 12 247 200 рублей аванса, 3 781 663 рубля 20 копеек неустойки (т. 26 л.д. 53-54);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 11 772 110 рублей 70 копеек (т. 26 л.д. 55-56);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 12 236 969 рублей 70 копеек (т. 26 л.д. 57-58);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 12 208 708 рублей 80 копеек (т. 26 л.д. 59-60);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 12 208 708 рублей 80 копеек (т. 26 л.д. 61-62);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 11 225 174 рубля 40 копеек (т. 26 л.д. 63-64);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 10 987 064 рубля 64 копеек (т. 26 л.д. 65-66);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 6 816 776 рублей 40 копеек (т. 26 л.д. 67-68);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 10 636 715 рублей 88 копеек (т. 26 л.д. 69-70);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Администрации ФИО11 муниципального округа удовлетворены. Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. Взыскано с <данные изъяты> 10 636 715 рублей 88 копеек (т. 26 л.д. 71-72);

- постановлением об объединении ИП в сводное по должнику от ДД.ММ.ГГГГ, согласно котоому врио начальника отдела – старшего судебного пристава ОСП по адрес ГУФССП России по ФИО11 адрес – ФИО3 ФИО41 рассмотрев материалы сводного исполнительного производства № в отношении <данные изъяты> постановил присоединить исполнительные производства от № к сводному исполнительному производству № (т. 26 л.д. 73-75);

- постановлением о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебный пристав-исполнител ОСП по адрес ГУФССП России по ФИО11 адрес – ФИО3 ФИО40 рассмотрев исполнительный документ исполнительный лист ФС № от ДД.ММ.ГГГГ выданный органом: Арбитражный суд адрес в отношении <данные изъяты> постановил возбудить исполнительное производство № в отношениии <данные изъяты> (т. 26 л.д. 76-78);

- постановлением о запрете на совершение действий по регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебный пристав-исполнител ОСП по адрес ГУФССП России по ФИО11 адрес – ФИО3 ФИО40 рассмотрев материалы исполнительного производства в отношнии <данные изъяты> установив имущество должника, постановила запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению имущества из единого государственного реестра прав, а так же регистраций и обременений в отношении имущества <данные изъяты> в том числе: объект незавершенного строительства: расположен по адресу: адрес кадастровый № и объект незавершенного строительства: расположен по адресу: адрес, кадастровый № (т. 26 л.д. 79-80);

- постановлением о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебный пристав-исполнител ОСП по адрес ГУФССП России по ФИО11 адрес – ФИО3 ФИО40 рассмотрев материалы исполнительного производства в отношнии ООО «Биосфера», установив имущество должника, постановила запрет на совершение действий по распоряжению, регистрационных действий в отношении транспортного средства – <данные изъяты> государственный регистрационный знак № (т. 26 л.д. 81-82);

- постановленеим о наложении ареста на ДС, находящиеся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебный пристав-исполнител ОСП по адрес ГУФССП России по ФИО11 адрес – ФИО3 ФИО40 рассмотрев материалы исполнительного производства в отношнии <данные изъяты> установив имущество должника, постановила наложить арест на денежные средства должника <данные изъяты> находящиеся на счетах откртом в филиале <данные изъяты> (т. 26 л.д. 83-84);

- постановлением о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебный пристав-исполнител ОСП по адрес ГУФССП России по ФИО11 адрес – ФИО3 ФИО40 рассмотрев материалы исполнительного производства в отношнии <данные изъяты> постановила снять арест с денежных средств, находящихся на счетах открытых в ФИО11 отделении № <данные изъяты> (т. 26 л.д. 85-86);

- выпиской из ЕГРН, согласно которого объект незавершенного строительства с кадастровым номером №, расположенный по адресу: адрес принадлежит <данные изъяты> Степень готовности объекта незавершенного строительства 64% (т. 26 л.д. 87-111);

- выпиской из ЕГРН, согласно которого объект незавершенного строительства с кадастровым номером 42:04:0305002:1425, расположенный по адресу: адрес, принадлежит <данные изъяты> Степень готовности объекта незавершенного строительства 53 % (т. 26 л.д. 112-136);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда ФИО11 адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 137);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером № в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 141);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 142);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 143);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 144);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером № в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 145);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером № в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 146);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером № в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 147);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером № в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 148);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером № в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 149);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером № в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 150);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером № в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 151);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 152);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером № в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 153);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 154);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 155);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 156);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 157);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 158);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером № в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 159);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером № в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 160);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 161);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 162);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 163);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером № в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 164);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 165);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 166);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 167);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 168);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 169);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 170);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 171);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 172);

- заявлением администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администраци ФИО11 муниципального округа просит изменить способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, в связи с тем, что у должника отсутствтуют денежные средства в размере, достатоячном для удовлетворения требований взыскателя (т. 26 л.д. 173);

- извещением о начале строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому застройщик <данные изъяты> сообщает о начале строительства объекта капитального строительства «Пятиэтажный, 90-то квартирный жилой дом по адресу: адрес окончание строительства запланировано ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 5-6);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора ФИО42 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 90-то квартирный жилой дом по адресу: адрес расположенного по адресу: адрес. По результатам проверки установлено, что выполненный объем работ не соответствует утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в программе проверок № (т. 27 л.д. 69-72);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора ФИО42 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 90-то квартирный жилой дом по адресу: адрес, расположенного по адресу: адрес. По результатам проверки установлено, что выполненный объем работ не соответствует утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в программе проверок №, а так же выявлены нарушения ч. 6 ст. 52 ГрК РФ, ст. 53 ГрК РФ (т. 27 л.д. 73-77);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора ФИО42 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 90-то квартирный жилой дом по адресу: адрес расположенного по адресу: адрес По результатам проверки установлено, что выполненный объем работ не соответствует утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в программе проверок № (т. 27 л.д. 90-93);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора ФИО42 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 90-то квартирный жилой дом по адресу: адрес», расположенного по адресу: адрес. По результатам проверки установлено, что выполненный объем работ не соответствует утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в программе проверок № (т. 27 л.д. 108-111);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора Свидетель №27 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 90-то квартирный жилой дом по адресу: адрес расположенного по адресу: адрес. По результатам проверки установлено, что работы на объекте не ведутся, при этом выполненный объем работ не соответствует утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в программе проверок № (т. 27 л.д. 125-128);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора Свидетель №27 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 90-то квартирный жилой дом по адресу: адрес», расположенного по адресу: адрес – адрес По результатам проверки установлено, что работы на объекте не ведутся, при этом выполненный объем работ не соответствует утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в программе проверок № (т. 27 л.д. 129-132);

- извещением о начале строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому застройщик <данные изъяты> сообщает о начале строительства объекта капитального строительства «Пятиэтажный, 50-ти квартирный жилой дом по адресу: адрес – адрес окончание строительства запланировано ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 142-143);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора ФИО42 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 50-ти квартирный жилой дом по адресу: адрес», расположенного по адресу: адрес По результатам проверки установлены нарушения ч. 1 ст. 51 ГрК РФ, ч. 5 ст. 52 ГрК РФ (т. 27 л.д. 152-155);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора ФИО42 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 50-ти квартирный жилой дом по адресу: адрес расположенного по адресу: адрес По результатам проверки установлены нарушения ч. 1 ст. 51 ГрК РФ (т. 27 л.д. 156-159);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора ФИО42 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 50-ти квартирный жилой дом по адресу: адрес», расположенного по адресу: адрес По результатам проверки установлено, что выполненный объем работ не соответствует утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 210-213);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора ФИО42 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 50-ти квартирный жилой дом по адресу: адрес расположенного по адресу: адрес. По результатам проверки установлено, что выполненный объем работ не соответствует утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ч. 6 ст. 52 ГрК РФ, ст. 53 ГрК РФ (т. 27 л.д. 214-218);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора ФИО42 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 50-ти квартирный жилой дом по адресу: адрес», расположенного по адресу: адрес. По результатам проверки установлено, что выполненный объем работ не соответствует утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в программе проверок № (т. 27 л.д. 231-234);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора ФИО42 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 50-ти квартирный жилой дом по адресу: адрес расположенного по адресу: адрес По результатам проверки установлено, что выполненный объем работ не соответствует утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в программе проверок № (т. 27 л.д. 235-238);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора ФИО42 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 50-ти квартирный жилой дом по адресу: адрес расположенного по адресу: адрес По результатам проверки установлено, что выполненный объем работ не соответствует утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в программе проверок № (т. 27 л.д. 244-247);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора ФИО42 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 50-ти квартирный жилой дом по адресу: адрес расположенного по адресу: адрес. По результатам проверки установлено, что выполненный объем работ не соответствует утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в программе проверок № (т. 27 л.д. 248-251);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора ФИО42 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 50-ти квартирный жилой дом по адресу: адрес», расположенного по адресу: адрес. По результатам проверки установлено, что в настоящее время работы на объекте не ведутся, выполненный объем работ не соответствует утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в программе проверок № (т. 27 л.д. 265-268);

- актом выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездная проверка проведена инспектором строительного надзора ФИО42 в рамках регионального государственного строительного надзора, в отношении объекта капитального строительства: «Пятиэтажный, 50-ти квартирный жилой дом по адресу: адрес», расположенного по адресу: адрес. По результатам проверки установлено, что в настоящее время работы на объекте не ведутся, выполненный объем работ не соответствует утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в программе проверок № (т. 27 л.д. 269-272);

- ответом Министерства строительства ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в ДД.ММ.ГГГГ году администрации ФИО11 муниципального округа в соответствии с заявкой муниципалитета выделено 292 197 564, 00 рубля. На указанные средства приобретены жилые помещения путем инвестирования в строительство двух многоквартирных домов в адрес ФИО11 муниципального округа. <данные изъяты> строительство домов не завершено. Администрацией ФИО11 муниципального округа поданы иски в <данные изъяты> о расторжении муниципальных контрактов и взыскании авансовых платежей, пеней. За 2023 год детям-сиротам предоставлено 25 жилых помещений за счет субвенций прошлых лет (т. 28 л.д. 27);

- постановлением администрации ФИО11 муниципального округа «О порядке взаимодействия муниципального казенного учреждения ФИО11 муниципального округа «Управление капитального строительства» и заказчиков ФИО11 муниципального округа в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ФИО11 муниципального округа» №-п от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому муниципальное казенное учреждение ФИО11 муниципального округа «Управление капитального строительства» уполномочено осуществлять функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков ФИО11 муниципального округа (т. 28 л.д. 30-35);

- ответом администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому положение о работе <данные изъяты> не утверждалось; дата открытия лицевого счета администрации ФИО11 муниципального округа № – ДД.ММ.ГГГГ; дата открытия казначейского счета № – ДД.ММ.ГГГГ, место открытия – УФК по ФИО11 адрес – ФИО3 (т. 28 л.д. 37);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому степень завершенности строительством здания «Пятиэтажный, 90-то квартирный жилой дом по адресу: адрес составляет 71%. (т. 29 л.д. 37-127);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ на объекте: «Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес» по состоянию на 1 квартал 2023 года, для организаций, работающих по основной системе налогообложения, составляет: 133 316 366,40 рублей (сто тридцать три миллиона триста шестьдесят тысяч триста шестьдесят шесть рублей 40 копеек), в том числе НДС (20%) 22 219 394,40 рублей.

Общая стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ на объекте: «Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года, для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, составляет: 131 776 879,00 рублей (сто тридцать один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят девять рублей 00 копеек).

Стоимость выполненных работ по устройству тепловых камер ТК-1 и ТК-2 на объекте, расположенном по адресу: адрес (50-квартирный жилой дом) изложена в локальном сметном № (приложение № к заключению эксперта) и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года для организаций, работающих по основной системе налогообложения составляет: 464 173,20 рублей (четыреста шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят три рубля 20 копеек), в том числе НДС (20%) - 77 362,20 рублей.

Стоимость выполненных работ по устройству тепловых камер ТК-1 и ТК-2 на объекте расположенном по адресу: адрес (50-квартирный жилой дом) изложена в локальном сметном расчете № (приложение № к заключению эксперта) и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года для организаций, работающих по упрощённой системе налогообложения составляет: 454 664,00 рублей (четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

Общая стоимость прочих затрат на объекте: «Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес» - разработка проектной документации, работы по геодезической разбивке под строительство котлована № составляет: 4 410 057,00 рублей (четыре миллиона четыреста десять тысяч пятьдесят семь рублей 00 копеек).

Общая стоимость, выполненных строительно-монтажных работ на объекте: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Строительный № (90-квартирный жилой, Строительный № (50-квартирный жилой дом)» - устройство наружных сетей водоснабжения, наружной бытовой канализации, выполнение работ по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-геофизическим испытаниям, инженерно-геоологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, осуществление временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, изготовление сметной документации, выполнение работ по выносу и закреплению границ землепользования, выполнение комплекса геодезических работ по созданию и закреплению геодезической разбивочной основы (ГРО) составляет: 13 244 269,10 рублей (тринадцать миллионов двести сорок четыре тысячи двести шестьдесят девять 10 копеек).

Общая стоимость строительных материалов, складированных на строительной площадке изложена в локальном сметном расчёте № и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года составляет: 1 729 978,80 рублей (один миллион семьсот двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 80 копеек).

Стоимость объекта незавершённого строительства (невыполненных строительно-монтажных работ) - многоквартирного дома по строительному адресу: Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес по состоянию на 1 квартал 2023 года (на дату заключения муниципальных контрактов) составляет: 127 992 149,50 рублей (сто двадцать семь миллионов девятьсот девяносто две тысячи сто сорок девять рублей 50 копеек).

Стоимость объекта незавершённого строительства (невыполненных строительно-монтажных работ) многоквартирного дома по строительному адресу: Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года составляет: 167 742 503,59 рублей (сто шестьдесят семь миллионов семьсот сорок две тысячи пятьсот три рубля 59 копеек) (т. 29 л.д. 128-250, т. 30 л.д. 1-251, т. 31 л.д. 1-130);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому степень завершенности строительством здания «Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес, составляет 59%. (т. 31 л.д. 131-184);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость фактически выполненных работ по строительству 50-квартирного жилого дома по адресу: адрес, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года, с учётом НДС 120%), составляет: 71 933 563,20 рублей (семьдесят один миллион девятьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят три рубля 20 копеек), в том числе НДС (20%) - 11 597 077,80 рублей (одиннадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч семьдесят семь рублей 80 копеек).

В связи с тем, что на момент заключения муниципальных контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ подрядная организация <данные изъяты> находилась на упрощённой системе налогообложения (УСН) также, произведён расчёт стоимости выполненных строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: адрес» для организаций, работающих на упрощённой системе налогообложения.

Общая стоимость фактически выполненных работ по строительству 50-квартирного жилого дома по адресу: адрес по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года для организаций, работающих по упрощённой системе налогообложения (УСН) составляет: 71 123 965,00 рублей (семьдесят один миллион сто двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек).

Общая стоимость прочих работ по строительству 50-квартирного жилого дома по адресу: адрес составляет: 2 560 863,00 рублей (два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят три рубля 00 копеек), в том числе:

- 2 553 863,00 рублей (два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три рубля 00 копеек) - разработка проектно-сметной документации;

- 7 000,00 рублей (семь тысяч рублей 00 копеек) - геодезическая разбивке под строительство котлована.

Стоимость объекта незавершённого строительства (невыполненных строительно-монтажных работ) - многоквартирного дома, по строительному адресу: «Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес по состоянию на 1 квартал 2023 года составляет: 68 157 242,38 рублей (шестьдесят восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч двести сорок два рубля 38 копеек), в том числе НДС 20% -11 359 540,38 рублей.

Стоимость объекта незавершённого строительства (невыполненных строительно-монтажных работ) многоквартирного дома по строительному адресу: «Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года составляет: 87 747 707,58 рублей (восемьдесят семь миллионов семьсот сорок семь тысяч семьсот семь рублей 58 копеек), в том числе НДС 20% - 14 624 617,93 рублей (т. 31 л.д. 185-251, т. 32 л.д. 1-215);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к срочному трудовому договору с муниципальным служащим № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 изменено название занимаемой должности «заместителя ФИО7 муниципального округа по экономике» на «первого заместителя ФИО7 муниципального округа», так же изменена оплата труда (т. 33 л.д. 15-16);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к срочному трудовому договору с муниципальным служащим № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 изменены коэффиценты оплаты труда (т. 33 л.д. 17-18);

- срочным трудовым договором с муниципальным служащим № на период исполнения полномочий лица, замещающего должность ФИО7 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 принята на муниципальную службу на должность первого заместителя ФИО7 муниципального округа, для исполнения обязанностей предусмотренных должностой инструкцией (т. 33 л.д. 19-31);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении очередного отпуска ФИО6, согласно которому ФИО6 предоставлен отпуск в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На время отпуска ФИО6 исполнение обязанностей первого заместителя ФИО7 муниципального округа возложено на ФИО43 (т. 33 л.д. 34);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении очередного отпуска ФИО6, согласно которому ФИО6 предоставлен отпуск в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 35);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об очередном отпуске ФИО1, согласно которому ФИО1 убыла в очередной отпуск в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На время отпуска ФИО1 исполнение обязанностей ФИО7 муниципального округа возложено на ФИО6 (т. 33 л.д. 49);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об очередном отпуске ФИО1, согласно которому ФИО1 убыла в очередной отпуск в период с ДД.ММ.ГГГГ пол ДД.ММ.ГГГГ. На время отпуска ФИО1 исполнение обязанностей ФИО7 муниципального округа возложено на ФИО39 (т. 33 л.д. 89);

- решением совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Совет народных депутатов ФИО11 муниципального округа решил: считать избранной ФИО1 ФИО7 муниципального округа из числа кандилатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса (т. 33 л.д. 90);

- постановлением администрации ФИО11 муниципального округа №-п от ДД.ММ.ГГГГ о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, согласно которому в соответствии со ст. 36.9, п. 1 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации объявлены торги по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: адрес с кадастровым номером №, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использоание – среднеэтажная жилая застройка (т. 33 л.д. 96);

- выпиской к отчету № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена рыночная величина годовой арендной платы на земельный участок: земли населенных пунктов, кадастровый №, площадью 10588 кв.м., разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка, расположенная по адресу: адрес, на дату оценки ДД.ММ.ГГГГ, округленно составляет 331 000 рублей (т. 33 л.д. 97);

- информационным сообщением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объявлено о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка расположенного по адресу: адрес Решение о проведении торгов принято постановлением администрации ФИО11 муниципального округа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 98-103);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателю УФК по ФИО11 адрес (КУМИ ФИО11 адрес) от плательщика <данные изъяты> перечислено 66 200 рублей, в назначении платежа указано «Перечисление задатка за участие в аукционе в счет договора аренды з/у № от ДД.ММ.ГГГГ, по п/п 33 от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> (т. 33 л.д. 104);

- договором аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КУМИ ФИО11 муниципального округа в лице представителя ФИО44 и <данные изъяты> в соответствии с протоколом о подведении итогов торгов, проводимых в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене продажи права на заключение договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ заключили договор о передаче во временное возмездное владение и использование земельного участка, сроком на 10 лет, расположенного по адресу: кадастровый №, площадью 10558 кв.м., расположенного по адресу: адрес категоря земель – земли населенных пунктов (т. 33 л.д. 105-109);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ рассмотрения заявок претендентов на участие в торгах, в форме аукционов, открытых по формам подачи предложений о годовом размере аренджной платы за земельный участок в электронной форме, назначенных на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заявка на участие в торгах подана только единственным участником – <данные изъяты> (т. 33 л.д. 110-112);

- выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой земельный участок с кадастровым номером № общей площадью 10558 +/-25, расположенный по адресу: адрес имеет статус «актуальные» (т. 33 л.д. 113-117);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> перечислено на расчетные счета КУМИ ФИО11 адрес 27 583 рубля 33 копейки, основание платежа «оплата аренды земельного участка по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года» (т. 33 л.д. 119);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес (резолютивная часть) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковое заявление КУМИ ФИО11 муниципального округа к <данные изъяты> о взыскании задолженности по договору аренды в размере 660 161,02 рубля, пени в размере 120 030,51 рублей удовлевтеро частично. С <данные изъяты> взыскано 660 161,02 рубля долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 113 003,70 рублей пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же 43 613,26 рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета РФ (т. 33 л.д. 121);

- решением Арбитражного суда ФИО11 адрес (резолютивная часть) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковое заявление КУМИ ФИО11 муниципального округа к <данные изъяты> о взыскании задолженности по договору аренды в размере 165 499,98 рубля, пени в размере 100 834,22 рублей удовлевтеро частично. С <данные изъяты> взыскано задолженность по арендной плате до договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 165 499,98 рублей, пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 99 059,47 рублей (т. 33 л.д. 122);

- ответом администрации ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями имеет код бюджетной классификации – № доведенные лимиты на ДД.ММ.ГГГГ год составляют 37 464 504,00 рублей, доведенные ПОФ на ДД.ММ.ГГГГ год составляют 37 464 504,00 рублей; обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями имеет код бюджетной классификации – 900 1004 01300 71850 412, доведенные лимиты на ДД.ММ.ГГГГ год составляют 254 730 360,00 рублей, доведенные ПОФ на ДД.ММ.ГГГГ год составляют 254 730 360,00 рублей; обеспечение жильем социальной категории граждан, установленных законодательством ФИО11 адрес имеет код бюджетной классификации – 900 1003 01400 71660 412, доведенные лимиты на ДД.ММ.ГГГГ год составляют 2 369 250,00 рублей, доведенные ПОФ на ДД.ММ.ГГГГ год составляют 2 369 250,00 рублей (т. 33 л.д. 124-125).

- соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и Правительство ФИО11 адрес – ФИО3, в лице заместителя ФИО3 ФИО11 адрес – ФИО3 ФИО36 заключили соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2023-2025 годах бюджету ФИО11 адрес – ФИО3 субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицами из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете ФИО11 адрес – ФИО3 на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в ДД.ММ.ГГГГ году: 553 661 265, 82 рубля, в ДД.ММ.ГГГГ году 553 661 265, 82 рубля, в ДД.ММ.ГГГГ году 555 018 375, 00 рублей (т. 48 л.д. 133-162);

- дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в пункте 1.1. слова «ДД.ММ.ГГГГ годах» заменены словами «ДД.ММ.ГГГГ», пункт 2.1. изложен в следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете ФИО11 адрес – ФИО3 на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в ДД.ММ.ГГГГ году: 553 661 265, 82 рубля» (т. 48 л.д. 172-175);

- соглашением между министерством строительства ФИО3 и администрацией ФИО11 муниципального округа о предоставлении из бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 бюджету муниципального образования Кемеровский муниципальный округ субвенции из областного бюджета на осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ году бюджету муниципального образования предоставлена субвенция, источником финансирования которой является субвенция, предоставленная из областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств бюджета ФИО11 адрес – ФИО3. Размер субвенции составил в ДД.ММ.ГГГГ году: 196 430 548 рублей 00 копеек (т. 48 л.д. 190-198);

- дополнительным соглашением между министерством строительства ФИО3 и администрацией ФИО11 муниципального округа о предоставлении из бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 бюджету муниципального образования Кемеровский муниципальный округ субвенции из областного бюджета на осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены следующие изменения: в наименовании Соглашения слова «ДД.ММ.ГГГГ» заменены словами «ДД.ММ.ГГГГ». Пункт 1.1. изложен в следующей редакции: «Из бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ годах бюджету муниципального образования предоставлена субвенция, источником финансирования которой является субвенция, предоставленная из областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств бюджета ФИО11 адрес – ФИО3. Размер субвенции составил в ДД.ММ.ГГГГ году: 257 730 360, 00 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ году 300 795 986, 18 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ году 299 438 877,00 рублей (т. 48 л.д. 202-204);

- соглашением о предоставлении субвенции из бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 бюджету муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ» на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Министерство строительства ФИО3, которому как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субвенций местным бюджетам и администрация ФИО11 муниципального округа в лице ФИО8 округа ФИО1 заключили соглашение о предоставлении из бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ году бюджету муниципального образования субвенции, источником финансирования которой является субвенция, предоставленная из областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств бюджета ФИО11 адрес – ФИО3. Размер субвенции составил 37 464 504, 00 рублей. Субвенция предоставлена в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете ФИО11 адрес – ФИО3 на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств бюджета ФИО11 адрес – ФИО3 на финансовый год (т. 48 л.д. 205-224)

У суда, с учетом установленного в судебном заседании адекватного речевого контакта с подсудимыми Коноваловой Т.В., Коляденко М.В. не возникло сомнений в их вменяемости.

Каких-либо оправдывающих Коновалову Т.В., Коляденко М.В. доказательств, стороной защиты представлено не было. Доказательства, представленные стороной обвинения, собраны в соответствии с нормами УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, и стороной защиты не опровергнуты.

Оценив указанные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимых Коноваловой Т.В., Коляденко М.В. полностью установленной и доказанной.

Действия Коляденко М.В. подлежат квалификации по ч.3 ст. 285 УК РФ, как злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия.

Действия Коноваловой Т.В. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 285 УК РФ, как злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, повлекшее тяжкие последствия.

В ходе судебного разбирательства полностью установлен и доказан факт того, что Коляденко М.В. и Коновалова Т.В. в момент совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ являлись должностными лицами, то есть лицами, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органе местного самоуправления, а также осуществляющими функции представителя власти, наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости. При этом Коляденко М.В. являлась главой Кемеровского муниципального округа.

В соответствии с п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ должностными признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, в том числе в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Коляденко М.В. и Коновалова Т.В. являются представителями власти и должностными лицами исходя из полномочий и порядка их реализации, которые полностью соответствуют критериям, закреплённым в примечании п.1 к ст. 285 УК РФ.

Коляденко М.В. на основании Решения совета народных депутатов Кемеровского муниципального округа № от ДД.ММ.ГГГГ считается вступившей в должность главы муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ» ДД.ММ.ГГГГ сроком на 5 лет на основании Решения Совета народных депутатов ФИО11 муниципального округа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об избрании ФИО7 муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса».

Под главой органа местного самоуправления понимается только глава муниципального образования - высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное уставом муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения (ст. 36 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). Таким образом, Коляденко М.В. имеет статус должностного лица в силу закона.

В своей деятельности Коляденко М.В. руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, нормативными актами Кемеровской области и муниципального округа, а также Уставом муниципального образования, который определяет её полномочия и обязанности.

Коляденко М.В., как представитель власти имеет в частности следующие полномочия: право без доверенности действовать от имени муниципального образования, представлять интересы муниципального округа в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, издавать правовые акты, обязательные для исполнения на территории округа. К организационно-распорядительным функциям можно отнести: руководство деятельностью администрации Кемеровского муниципального округа, издание приказов и правовых актов, обеспечение выполнения вопросов местного значения и государственных полномочий. К административно-хозяйственным функциям можно отнести: исполнение местного бюджета и распоряжение средствами муниципального округа, заключение договоров и муниципальных контрактов от имени администрации, разработка и внесение на рассмотрение Совета народных депутатов проекта бюджета и программ развития, подписание финансовых документов.

Коновалова Т.В. назначена на должность первого заместителя главы Кемеровского муниципального округа приказом от ДД.ММ.ГГГГ № главы администрации Кемеровского муниципального округа с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В своей деятельности Коновалова Т.В. руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, нормативными актами Кемеровской области и муниципального округа, Уставом муниципального образования, а также должностной инструкцией, утвержденной распоряжением главы округа от ДД.ММ.ГГГГ № и должностной инструкцией, утвержденной распоряжением ФИО8 округа от ДД.ММ.ГГГГ №, доверенностью на подписание финансовых документов, муниципальных контрактов и договоров. Подчиняется непосредственно главе муниципального округа.

Коновалова Т.В., как представитель власти имеет в частности следующие полномочия: взаимодействие с государственными и муниципальными структурами, на основании доверенности подписание муниципальных контрактов, договоров и других финансовых документов, заявки на определение поставщика, другие документы, связанные с закупками. К организационно-распорядительным функциям можно отнести: руководство работой подчиненных подразделений (например, управление учета и распределения жилья, управление архитектуры и градостроительства), определяет политику администрации в сфере экономики и учета жилья, контроль и координация выполнения муниципальных программ и проектов. К административно-хозяйственным функциям можно отнести: участие в исполнении местного бюджета и распоряжении средствами муниципального округа, осуществление муниципального финансового и жилищного контроля, ведение учета граждан, нуждающихся в жилье, выдачу договоров социального найма и коммерческого использования жилья, контроль за исполнением обязательств перед бюджетами различных уровней.

О наличии корыстной заинтересованности Коляденко Т.В. и Коноваловой Т.В. обусловленной стремлением получить выгоду для других лиц выгоду имущественного характера за счет расходования бюджетных средств в пользу юридического лица <данные изъяты> свидетельствует то, что до заключения муниципальных контрактов ими проводились встречи с представителями юридического лица, на которых обсуждались условия строительства и последующего исполнения обязательств, производство оплаты (следует из показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО46), что указывает на предварительную согласованность действий сторон. При этом контракты заключались с единственным участником аукциона на условиях, обеспечивавших ему преимущественный и экономически выгодный режим исполнения, выразившийся в предоставлении значительных авансов, преимущественном заключении контрактов с казначейским сопровождением (из 35 муниципальных контрактов только 4 контракта с банковской гарантией), а также в фактической возможности самостоятельного расходования денежных средств (сведения об операциях с целевыми денежными средствами подписаны Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. на всю сумму аванса, без учета поэтапного строительства, предусмотренного муниципальным контрактом, показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО46, Свидетель №5) и создания режима исполнения контрактов, фактически исключавшего надлежащий контроль за их целевым использованием и как следствие, перенос финансовых рисков на заказчика. В результате созданных подсудимыми условий контракты фактически не исполнены, строительство не завершено, квартиры муниципальному образованию не переданы, деньги в виде аванса потрачены.

При этом суд учитывает, что аванс сам по себе допускается законом, но его размер, условия и фактический режим расходования свидетельствуют о том, что для <данные изъяты> созданы более выгодные условия исполнения контрактов.

Указанные обстоятельства, в том числе свидетельствуют и о наличии у Коноваловой Т.В. и Коляденко М.В. иной личной заинтересованности, обусловленной стремлением извлечь для себя выгоду неимущественного характера, вызванных желанием повысить свой авторитет перед администрацией области, а у Коноваловой Т.В. в то числе и перед Правительством Кузбасса, зарекомендовать себя опытными и компетентными работником и руководителем соответственно, способными обеспечить выполнение поставленных задач по поощрению жилищного строительства и предоставлению жилья, а также в желании создать видимость надлежащего исполнения служебных обязанностей по целевому и рациональному использованию лимитов финансирования на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир), а Коновалова Т.В., в том числе и средств бюджета Кемеровского муниципального округа.

Наличие у Коляденко М.В. поощрений, а также в целом стабильные и высокие показатели социально-экономического развития Кемеровского муниципального округа в период руководства Коляденко М.В. дополнительно свидетельствуют о наличии иной как у нее самой, так и у Коноваловой Т.В. личной заинтересованности. Будучи признанным и успешным руководителем, Коляденко М.В. испытывала карьерные и аппаратные опасения перед возможным снижением показателей эффективности вверенного ей округа в случае недостижения плановых показателей по предоставлению жилья детям-сиротам и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище и возврата неосвоенных лимитов субвенций в областной бюджет, и именно стремление не допустить этого, а также избежать дисциплинарной ответственности и критики со стороны руководства Кемеровской области - Кузбасса за неосвоение выделенных лимитов бюджетных обязательств в установленный срок. В тоже время Коновалова Т.В., несмотря на наличие поощрений и высоких показателей деятельности муниципального образования стремились сохранить и укрепить положительную оценку своей деятельности, создать видимость надлежащего исполнения программы «Жилище» и личной эффективности.

Об этом в том числе, по мнению суда, свидетельствует следующее. В основу механизма реализации программы «Жилище» заложены принципы, обеспечивающие сбалансированное решение основных задач: эффективное целевое использование средств местного бюджета и средств федерального и областного бюджетов в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей муниципальной программы. В соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего заместителя главы Кемеровского муниципального округа по экономике, утвержденной распоряжением главы округа от ДД.ММ.ГГГГ № одним из показателей является оценка результатов профессиональной и служебной деятельности заместителя главы округа производится по следующим показателям: уровень организации работы, качество и своевременность выполняемой работы, количество и объем выполняемых работ. В соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего первого заместителя главы Кемеровского муниципального округа, утвержденной распоряжением главы округа от ДД.ММ.ГГГГ №-р первый заместитель главы округа несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, а также за полное, своевременное и качественное выполнение задач и функций, возложенных на него и курируемые структурные подразделения, с учетом прав, предоставленных ему должностной инструкцией. В соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего первого заместителя главы Кемеровского муниципального округа, утвержденной распоряжением главы округа от ДД.ММ.ГГГГ №: обеспечивает анализ, контроль и принятие мер по исполнению курируемыми структурными подразделениями контрольных показателей эффективности деятельности, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, а также за полное, своевременное и качественной выполнение задач и функций, возложенных на него, оценка результатов профессиональной и служебной деятельности заместителя главы округа производится по следующим показателям: уровень организации работы, качество и своевременность выполняемой работы, количество и объем выполняемых работ.

В соответствии с Уставом глава Кемеровского муниципального округа: обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области – Кузбасса. Губернатор Кемеровской области – Кузбасса выносит предупреждение, объявляет выговор главе Кемеровского муниципального округа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами Кемеровской области – Кузбасса; отрешает от должности главу Кемеровского муниципального округа если в течении месяца со дня вынесения предупреждения, объявления выговора главе Кемеровского муниципального округа в соответствии с первым абзацем настоящей части главой Кемеровского муниципального округа не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора; Удаляет в отставку главу Кемеровского муниципального округа в случае обращения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса в представительный орган муниципального образования, в том числе в случае систематического недостижения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Таким образом, именно цель создания видимости выполнения целевых показателей государственной программы, успешного освоения субвенции и укрепления своего должностного положения, стали в том числе причиной совершения преступных действий, изложенных при описании деяния.

Квалифицирующий признак «тяжкие последствия» нашел свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства и выразился в причинении тяжких последствий администрации Кемеровского муниципального округа в виде значительного материального ущерба на сумму 294 564 114 рублей.

Кроме этого, указанные выше умышленные действий Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. повлекли нарушение прав социально незащищенной категории граждан, срыв реализация важнейшего государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа, а также иным нуждающимся социальным категориям, в нарушении ст. 40 Конституции РФ права проживающих на территории Кемеровского муниципального округа граждан, нуждающихся в жилище, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также дискредитацию и подрыв авторитета органов местного самоуправления Кемеровского муниципального округа, должностных лиц данного образования в целом.

Муниципальное образование «Кемеровский муниципальный округ» обоснованно является потерпевшим по данному делу, поскольку именно муниципальное образование является надлежащим заказчиком по муниципальному контракту, заключённому в целях приобретения жилых помещений для детей-сирот, поскольку именно на него возложено исполнение соответствующего переданного полномочия и именно в его интересах должен был быть достигнут результат — передача квартир в муниципальную собственность и последующее предоставление жилья гражданам, относящимся к указанной категории. Следовательно, неисполнение исполнителем <данные изъяты> обязательств по контракту нарушает права и законные интересы именно муниципального образования как стороны обязательства.

В судебном заседании установлено, что преступление Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. совершено «группой лиц по предварительному сговору», что подтверждается установленными в судебном заседании обстоятельствами, а также показаниями свидетелей, в том числе Свидетель №4, Свидетель №2, а также письменными материалами дела, в том числе муниципальными контрактами, сведениями об операциях с целевыми денежными средствами. В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ, преступление признаётся совершённым группой лиц по предварительному сговору, если в его совершении участвовали два или более исполнителя, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. В судебном заседании установлено, что в совершении преступлений участвовало два исполнителя (Коляденко М.В., Коновалова Т.В.)., предварительный сговор – соглашение (в устной форме) между соучастниками преступления, было достигнутое ими до начала выполнения объективной стороны состава преступления, действовали совместно и согласованно. О наличии сговора также свидетельствуют их совместные и согласованные действия.

Вина Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ, изложенного в описательной части приговора помимо собственных признательных показаний, данных в судебном заседании, также подтверждается показаниями Коноваловой Т.В. в период производства предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании относительно фактических обстоятельств дела, показаниями свидетелей, протоколами следственных и процессуальных действий, иными документами, исследованными в судебном заседании.

Показания Коноваловой Т.В. в период предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенные в судебном заседании относительно фактических обстоятельств дела, порядка проведения аукциона и подписания муниципальных контрактов, за исключением показаний о том, что у неё не было личной заинтересованности и, что в её полномочия не входило осуществление контроля за исполнением контрактов суд расценивает как допустимые и достоверные.

Показания Коляденко М.В. в период производства предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании суд расценивает как допустимые и достоверные, в тоже время указанные показания не содержат какой либо информации подтверждающей или опровергающей наличие события и состава преступления.

Показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №26 и Свидетель №21 в период предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Допрос указанных свидетелей произведен уполномоченным на то должностным лицом – следователем следственного Управления СК РФ по КО, в производстве которого находилось уголовное дело. Свидетели допрошены в соответствии с требованиями ст. 164, 187-189 УПК РФ. В соответствии со ст. 190 УПК РФ ход и результаты допроса свидетелей отражены следователем в протоколе допроса, составленном в соответствии со ст. ст. 166 и 167 УПК РФ. Обстоятельств, которые бы свидетельствовали о нарушении следователем положений ч. 2 ст. 189 УПК РФ, устанавливающей недопустимость постановки наводящих вопросов, из протоколов допроса не усматривается.

У суда не имеется оснований сомневаться в показаниях Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. в судебном заседании о признании вины, представителя потерпевшего ФИО76 и свидетелей Потерпевший №1, Свидетель №2, ФИО46, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №11, Свидетель №19, ФИО47, Свидетель №12, Свидетель №29, Свидетель №25 в судебном заседании, поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено каких-либо оснований для самооговора, а также для оговора свидетелями подсудимых, в том числе и заинтересованности свидетелей.

При этом, суд принимает во внимание, что до совершения преступления у подсудимых с указанными лицами неприязненных отношений не было.

Сведения, полученные в результате проведения ОРМ и предоставленные органу предварительного расследования проверены и закреплены путем производства следственных действий: осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела, допрошены свидетели. Таким образом, доказательства, основанные на результатах оперативно-розыскного мероприятия, являются допустимыми, имеющими юридическую силу и могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ.

Экспертизы проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 195 - 199 УПК РФ, экспертам были разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, они предупреждались об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УПК РФ. Заключения экспертиз соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, выполнены специалистами, обладающими специальными знаниями, квалификация экспертов у суда сомнений не вызывает.

Заключения экспертов соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, оформлены надлежащим образом, научно обоснованны, их выводы ясны и понятны, проведены экспертами имеющими соответствующую квалификацию и стаж, на основе утвержденных методик, а потому содержащиеся в них выводы не вызывают у суда сомнений.

Протоколы осмотра предметов, документов составлены, осмотр произведен уполномоченным на то должностным лицом - следователем, с соблюдением требований ст. ст. 166, 167, 180 УПК РФ.

Все доказательства, представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании получены в установленном законом порядке, не содержат противоречий, согласуются между собой и не вызывают сомнений в их объективности.

По изложенным выше основаниям, суд не может согласиться с мнением защитников о переквалификации действий Коляденко М.В. и Коноваловой на ст. 293 УК РФ, а также об оправдании по ч.3 ст. 285 УК РФ.

Следует отметить и тот факт, что условий для крайней необходимости, по смыслу ст. 39 УК РФ, при установленных судом обстоятельствах злоупотребления должностными полномочиями, совершенными Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. не имелось, так как для предотвращения причинения материального ущерба бюджету муниципального образования, исполнения переданного государственного полномочия по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями требовалось надлежащим образом, в соответствия с требованиями закона, с учетом предоставленного им объема полномочий выполнить должностные обязанности по исполнению законодательства в сфере закупок (недопущение ограничений, устранение конкуренции), а также предоставление исполнителю контракта экономического преимущества за счет бюджетных средств: большого объема аванса по каждому контракту, доступ к деньгам до надлежащего исполнения работ или их части, возможность самостоятельного расходования денежных средств, что не позволило бы перечислить денежные средства исполнителю муниципального контракта <данные изъяты> и генеральному подрядчику <данные изъяты> без фактического выполнения ими части работ.

При решении вопроса о виде и размере наказания подсудимой Коляденко М.В., суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности, совершенного деяния, данные характеризующие личность подсудимой Коляденко М.В., <данные изъяты>

При решении вопроса о виде и размере наказания подсудимой Коноваловой Т.В., суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности, совершенного деяния, данные характеризующие личность подсудимой Коноваловой Т.В. <данные изъяты>

В качестве обстоятельств смягчающих наказание суд в соответствии со ст.61 УК РФ учитывает полное признание Коляденко М.В. вины, ее раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, наличие государственной награды, а также наград, благодарностей администрации Кемеровской области, Губернатора Кемеровской области и законодательного собрания Кемеровской области, Военного комиссара Кемеровской области.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание суд в соответствии со ст.61 УК РФ учитывает полное признание Коноваловой Т.В. вины, ее раскаяние в содеянном, наличие наград и поощрений Губернатора Кемеровской области, Правительства Кузбасса, администрации Кемеровского округа.

Обстоятельством, отягчающим наказание Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, поскольку в ходе судебного разбирательства каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, установлено не было.

Суд не находит оснований для изменения Коляденко М.В., Коноваловой Т.В. в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ категории совершенного ими преступления на менее тяжкую.

С учетом требований ст. ст. 6 и 60, ч.2 ст. 43 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных, характеризующих личность Коляденко М.В., Коноваловой Т.В., обстоятельств дела, способа совершения преступления, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Коляденко М.В., Коноваловой Т.В. наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определенные должности – должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, поскольку совершенное преступление связано с занимаемыми ими должностями, с использованием должностных полномочий (властных, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных), для предупреждения новых нарушений и восстановления авторитета органа местного самоуправления, а потому оставление за ними права занимать такие должности создает риск повторного злоупотребления, будет противоречить целям наказания.

Совокупность изложенных обстоятельств, данные о личности Коляденко М.В., Коноваловой Т.В., обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности, степень их фактического участия в наступлении последствий, при том, что тяжкие последствия, являющиеся квалифицирующим признаком преступления, сами по себе не свидетельствуют о невозможности исправления Коляденко М.В. и Коноваловой Т.В. исключительно посредством реального отбывания наказания, что совершенное преступление является единичным эпизодом их противоправного поведения, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения новых преступлений, привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания Коляденко М.В., Коноваловой Т.В. без реального отбывания наказания и назначения им в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения.

Указанное наказание, по мнению суда, будет соразмерно содеянному, соответствовать общественной опасности совершенного Коляденко М.В., Коноваловой Т.В. преступления и их личности, позволит обеспечить достижение наиболее эффективного воздействия наказания на исправление подсудимых.

Прокурором Заводского района г. Кемерово в интересах муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ» заявлен гражданский иск о взыскании с Коляденко М.В., Коноваловой Т.В. солидарно в доход муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ» денежных средств в размере 294 564 114 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением (т. 39 л.д. 161-168).

В соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В судебном заседании установлено, что в целях исполнения переданного государственного полномочия и программы Кемеровского муниципального округа «Жилище» на 2023-2025 годы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельных категорий граждан Администрацией Кемеровского муниципального округа с <данные изъяты> заключено 35 муниципальных контрактов на приобретение жилья путем инвестирования в строительство. Вместе с тем, исполнитель – <данные изъяты> получив бюджетные средства, принятые на себя обязательства в полном объеме не исполнил, завершение строительства не обеспечил, жилые помещения муниципальному образованию не передал. В связи с неисполнением <данные изъяты> муниципальных контрактов решениями Арбитражного суда Кемеровской области (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) муниципальные контракты расторгнуты, с <данные изъяты> взысканы перечисленные денежные средства, возбуждено исполнительное производство. Однако, указанное обстоятельство само по себе не освобождает виновных лиц (ФИО6, ФИО1) от обязанности возмещения причиненного муниципальному образованию «Кемеровский муниципальный округ» имущественного вреда, выразившегося в выбытии бюджетных средств, предназначенных для приобретения жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным категориям граждан, не свидетельствует о полном восстановлении нарушенного права муниципального образования.

При этом суд принимает во внимание, что исполнитель <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №3 письменно предлагал муниципальному образованию «Кемеровский муниципальный округ» принять объекты незавершенного строительства в адрес ФИО11 муниципального округа в счет возмещения ущерба, а также ответом администрации ФИО11 муниципального округа, в котором выражено согласие на принятие указанных объектов.

Также суд учитывает наличие в материалах уголовного дела заявлений администрации ФИО11 муниципального округа в Арбитражный суд ФИО11 адрес об изменении способа и порядка исполнения решения, в котором просит предоставить должнику возможность погасить задолженность путем предоставления взыскателю права собственности на долю в объекте незавершенного строительства в связи с отсутствием у должника денежных средства в размере, достаточном для удовлетворения требований взыскателя, наличие запрета на совершение действий по регистрации в отношении объектов незавершенного строительства, расположенных в адрес ФИО11 муниципального округа.

Суд, учитывая, что установленные судом обстоятельства не позволяют суду достоверно определить окончательный размер подлежащего возмещению вреда без исследования дополнительных обстоятельств, выходящих за пределы настоящего уголовного дела и их истребования у потерпевшего, судебного пристава-исполнителя в части размера, возмещенного ущерба, уточнения исковых требований с учетом установленных фактических обстоятельств, исключения двойного взыскания, производства дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, а также с учетом разумных сроков уголовного судопроизводства, считает необходимым признать за прокурором адрес право на удовлетворение гражданского иска в интересах муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ» о возмещении ущерба, причиненного преступлением и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Из материалов дела следует, что постановлением Центрального районного суда города Кемерово от ДД.ММ.ГГГГ (т.37 л.д.68) наложен арест на имущество, принадлежащее Коноваловой Т.В., а именно: автомобиль марки <данные изъяты> года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, в соответствии с положениями ст. 115 УПК РФ в целях обеспечения приговора в части возможного назначения наказания в виде штрафа, а также возможной конфискации имущества в соответствии с ч.1 ст. 104.1 УК РФ.

Исходя из обстоятельств дела, установленных в судебном заседании, суд для достижения целей уголовного судопроизводства, связанных с предотвращением отчуждения имущества, обеспечения иска прокурора, считает необходимым сохранить арест на имущество Коноваловой Т.В. - автомобиль марки <данные изъяты> года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты> до принятия решения по гражданскому иску.

Вопрос об иных вещественных доказательствах разрешить в соответствие с ч.3 ст. 81 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Коляденко Марину Вениаминовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Коляденко Марине Вениаминовне наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, обязав ее не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, куда являться на регистрацию 1 раз в месяц.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до его вступления в законную силу.

Срок дополнительного наказание в виде лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу.

Меру пресечения Коляденко Марине Вениаминовне до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Коновалову Татьяну Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 3 (три) месяца, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Коноваловой Татьяне Владимировне наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, обязав ее не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, куда являться на регистрацию 1 раз в месяц.

Меру пресечения Коноваловой Татьяне Владимировне до вступления приговора в законную силу изменить домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за прокурором Заводского района г. Кемерово право на удовлетворение гражданского иска в интересах муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ» о возмещении ущерба, причиненного преступлением и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Кемерово от ДД.ММ.ГГГГ на имущество Коноваловой Т.В. - автомобиль марки <данные изъяты> года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты> до принятия решения по гражданскому иску.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.Ю. Лопатина

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Лица2

Прокурор

Защитник (адвокат)3

Представитель потерпевшего

Исполнительные листы

Решения

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Участники

Лица2

Прокурор

Защитник (адвокат)3

Представитель потерпевшего

Ход дела

Исполнительные листы