РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
06 мая 2026 года город Ирбит
Ирбитский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи А.Н. Медведенко, при ведении протокола судебного заседания секретарем Барановой Е.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ирбитского межрайонного прокурора Боднарука А.Б., действующего в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в интересах Спициной Любови Александровны к Акционерному обществу «Регионгаз-инвест» о возложении обязанности выполнения договора подключения газоиспользующего оборудования объектов капитального строительства в виде жилых домов к сети распределения в рамках догазификации,
УСТАНОВИЛ
В Ирбитский районный суд Свердловской области обратился с исковым заявлением обратился Ирбитский межрайонный прокурора Боднарук А.Б. действующий в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в интересах Спициной Л.С. к Акционерному обществу «Регионгаз-инвест» о возложении обязанности выполнения договора подключения газоиспользующего оборудования объектов капитального строительства в виде жилых домов к сети распределения в рамках догазификации в обоснование указано следующее.
Ирбитской межрайонной прокуратурой рассмотрено обращение Спициной Л.С. по вопросу исполнения законодательства о социальной газификации догазификации) населения.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что между АО «Регионгаз-инвест», АО «ГАЗЭКС» и Спициной Л.С. заключен договор №4355/22 от 17.11.2022 года о техническом подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, жилого дома по адресу <адрес>. Срок исполнения договора составил 100 дней со дня заключения договора. Дополнительным соглашением № 1 от 15.02.2023 года срок продлен на 6 месяцев.
Также указано, что отношения в сфере газификации населения регулируются Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее - Закон № 69-ФЗ).
В соотвествии ст. 3 Закона № 69-ФЗ законодательное и нормативно-правовое регулирование газоснабжения в Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, Жилищном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе «О недрах», Федеральном законе «О естественных монополиях», Федеральном законе «О континентальном шельфе Российской Федерации» и состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и нормативных правовых актов муниципальных образований.
Региональной программой утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 № 775-УГ определены цели Программы:
- повышение уровня газификации Свердловской области, обеспечение конкурентоспособности экономики Свердловской области, увеличение энергетической эффективности и повышение уровня энергетического комфорта населения;
задачи Программы: повышение надежности и устойчивой работы системы газоснабжения Свердловской области, синхронизация планов по развитию газификации на территории Свердловской области, создание технической возможности для подключения (технологического присоединения) новых потребителей;
ожидаемый результат при реализации Программы - улучшение качества жизни населения за счет создания возможности использования природного газа для бытовых нужд; улучшение качества жизни населения за счет создания возможности использования природного газа для бытовых нужд.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, определяющие порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - Правила).
Согласно п. 1 Правил догазификация - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа или программой газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ такого населенного пункта. В случае если территория ведения гражданами садоводства для собственных нужд (далее - территория садоводства) располагается в границах населенного пункта, в котором проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, или программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных, организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ территории садоводства, подключение (технологическое присоединение), в том числе фактическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, и находящихся внутри границ указанной территории садоводства, осуществляется исполнителем до границ земельных участков, занятых указанными домовладениями, без взимания средств с заявителя за оказание услуги по подключению (технологическому присоединению),
Согласно ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Также указано, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства АО «Регионгаз - инвест» ненадлежащим образом исполняет договорные обязательства, до настоящего времени работы не проведены.
Одними из принципов государственной политики в области газоснабжения в Российской Федерации установленные ст. 4 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» является: государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности; государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности; повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на федеральных территориях и территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих межрегиональных и региональных программ газификации.
Также указано, что по мнению стороны истца ненадлежащее исполнение договорных обязательств со стороны АО «Регионгаз-инвест» нарушило права потребителя, как жильца дома, так и иных лиц, находящихся в домах с ведома жильца.
По данному факту 19.09.2025 года прокуратурой в адрес генерального директора АО «Регионгаз-инвест» было внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и по итогам рассмотрения в прокуратуру предоставлен формальный ответ.
В силу ч. 1 ст. 308.1 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).
В соответствии с п. 28 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка). Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).
В силу п. 31, 32 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).
Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.
Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.
Также указано, что согласно п. 1 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Вышеизложенные обстоятельства позволяют прокурору обратиться в суд с исковым заявлением в интересах заявителей о возложении обязанности на АО «Регионгаз-инвест» устранить подобное нарушение, выразившееся в противодействии государственной политики в области газоснабжения.
Пунктом 1 ст. 30 ГПК РФ, предусмотрено, что иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества.
Реализации права граждан на газификацию неразрывно связано с земельными участками под индивидуальное жилищное строительство, в связи с чем гражданско-правовой спор в силу ст. 30 ГПК РФ подлежит исключительно к рассмотрению в Ирбитском районном суде.
Со ссылкой на выше указанные обстоятельства с учетом уточнения исковых требований просили возложить обязанность на АО «Регионгаз-инвест» выполнить условия договора 4355/22 от 17.11.2022 года, с учетом дополнительного соглашения от 15.02.2023 года о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, в срок до 01.12.2026 года. В случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскать с АО «Регионгаз-инвест» в пользу Спициной Л.А. неустойку в размере 5 тысяч рублей в день начиная со следующего дня после установленного срока исполнения решения суда до фактического исполнения обязательства.
В судебное заседание помощник прокурора Чернавин Н.Ю. не явился, в представленном заявлении в виду отсуствие истца и стороны ответчика просил рассмотреть дело в его отсуствие, поддержал уточненные исковые требования, по ранее заявленным основаниям, изложенным в исковом заявлении(л.д.70).
Истец Спицина Л.А. в телефонограмме поддержала заявленные требования просила их удовлетворить, а также рассмотреть дело в ее отсуствие(л.д.69).
Представитель ответчика АО «Регионгаз-инвест» Чернов Е.Н. в судебное заседание не явился, в представленном отзыве просил рассмотреть дело в отсуствие представителя ответчика(л.д.60,61-62).
Представил отзыв из которого следует, что согласно п. 121 постановления Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 (ред. от 17.09.2024) «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к, сетям газораспределения» срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей.
В соответствии с Региональной программой газификации на 2021-2030 годы, утв. указом Губернатора Свердловской области № 775-УГ от 29.12.2021 и Планом мероприятий, утвержденном вышеназванной Программой (см. позицию № 26076) срок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения с. Знаменское Ирбитского района Свердловской области установлен до декабря 2026 года.
Из отзыва представителя АО «Регионгаз-инвест» также следует, что в настоящее время проводится подготовка к строительно-монтажным работам, которые начаты в 2025 году и будут продолжаться до 2026 года включительно.
Также указано, что со стороны Ирбитской межрайонной прокуратуры исковые требования в рамках настоящего дела в части сроков подключения (технологического присоединения) были изменены на 01.12.2026, АО «Регионгаз-инвест» считает данные сроки разумными для исполнения судебного акта.
Относительно требований о взыскании судебной неустойки АО полагают, что её размер, заявленный истцом, ничем не обоснован и явно завышен, поэтому АО «Регионгаз-инвест» просит суд снизить размер судебной неустойки до 100 рублей в месяц - данная сумма равна средней стоимости годового обслуживания внутридомового и внутриквартирного обслуживания газового оборудования.
Представитель третьего лица Акционерного общества «Газэкс» Н.А. Оже в судебное заседание не явился в представленном отзыве на исковое заявление полагал, что рассмотрение данного искового заявления не затрагивает права третьего лица, указал на то, что не усматривает нарушений со стороны АО «Регионгаз-инвест», просил рассмотреть дело в отсуствие представителя третьего лица(л.д.54,55-56)
В соответствии с ч.ч. 5 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд рассмотрел дело при данной явке.
Исследовав материалы дела, оценив доказательства в своей совокупности, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечение права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охрана здоровья; включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.
Поскольку прокурором заявлены требования о защите жилищных прав в области догазификации жилых домов с учетом социальной составляющей данных правоотношении, прокурор вправе обратиться в защиту их прав.
При этом суд также учитывает, что проживающая совместно с истцом её мать ФИО11, является инвалидом 1 группы(л.д.24,25).
Статьей 3 Закона № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ», предусмотрено законодательное и нормативно-правовое регулирование газоснабжения в Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, Жилищном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе «О недрах», Федеральном законе «О естественных монополиях», Федеральном законе «О континентальном шельфе Российской Федерации» и состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и нормативных правовых актов муниципальных образований.
Целями Региональной программы утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 № 775-УГ определены повышение уровня газификации Свердловской области, обеспечение конкурентоспособности экономики Свердловской области, увеличение энергетической эффективности и повышение уровня энергетического комфорта населения;
Задачами указанной региональной программы определено повышение надежности и устойчивой работы системы газоснабжения Свердловской области, синхронизация планов по развитию газификации на территории Свердловской области, создание технической возможности для подключения (технологического присоединения) новых потребителей;
Результатом указано улучшение качества жизни населения за счет создания возможности использования природного газа для бытовых нужд; улучшение качества жизни населения за счет создания возможности использования природного газа для бытовых нужд.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, определяющие порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - Правила).
Согласно п. 1 Правил догазификация - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа или программой газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ такого населенного пункта. В случае если территория ведения гражданами садоводства для собственных нужд (далее - территория садоводства) располагается в границах населенного пункта, в котором проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, или программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных, организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ территории садоводства, подключение (технологическое присоединение), в том числе фактическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, и находящихся внутри границ указанной территории садоводства, осуществляется исполнителем до границ земельных участков, занятых указанными домовладениями, без взимания средств с заявителя за оказание услуги по подключению (технологическому присоединению).
В соотвествии с положениями ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соотвествии с положениями ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Судом установлено, что прокуратурой ходе надзорных мероприятий выявлено, что между АО «Регионгаз-инвест», АО «ГАЗЭКС» и Спициной Л.А. заключен договор №4355/22 от 17.11.2022 года о техническом подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, жилого дома по адресу <адрес>. Срок исполнения договора составил 100 дней со дня заключения договора. Дополнительным соглашением № 1 от 15.02.2023 года срок продлен на 6 месяцев(л.д.7-14,298).
На момент рассмотрения дела АО «Регионгаз-инвест» свои обязательства по указанным договорам о подключении (технологическом присоединения) газоиспользующего оборудования объектов капитального строительства в виде жилых домов к сети газораспределения в рамках догазификации не исполнил.
Данное обстоятельство стороной ответчика в представленном отзыве и дополнениях к нему не оспаривалось, более того после уточнения требований стороной истца от ответчика поступили дополнения в которых сторона ответчика считает сроки 01.12.2026 года разумными, то есть фактически признает обстоятельства на которых истец основывает свои требования, что в силу положений ч. 2 ст. 68 Гражданского процессуального кодекса РФ освобождает сторону истца от доказывания данных обстоятельств
К доводам стороны ответчика о том, что Региональной программой газификации установлен срок подключения(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования до 31.12.2026 года суд относится критически поскольку данные действия могут быть произведены до указанной даты в любой период времени, более того выше указанные договоры заключенные и не исполненные ответчиком содержат указание на более ранние даты 2022 (в договоре) и 2023 годы(в дополнительном соглашении, при этом указанный договор читается в силу закона буквально и на момент рассмотрения дела не кем не оспорен.
При таких обстоятельствах рассмотрев дело в пределах уточненных заявленных требований, по представленным сторонами доказательствам, суд полагает необходимым требования удовлетворить.
При этом суд учитывает, что сторона ответчика при наличии к тому оснований и наличии уважительных причин с представлением соответствующих доказательств их наличия не лишена в дальнейшем права обратиться в суд с заявлением в порядке исполнения решения суда об отсрочке исполнения решения суда.
Стороной истца заявлено о взыскании судебной неустойки в размере 5000 рублей
В соотвествии с п. 31, 32 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).
Рассматривая размер судебной неустойки в сумме 5000 рублей в день по каждому из истцов, суд полагает, что данная сумма не в полной мере отвечает принципам справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, данная сумма является чрезмерно завышенной к побуждению ответчика к исполнению решения суда, в связи с чем, считает необходимым установить размер судебной неустойки с учетом того, что должник является юридически лицом, равной 120 рублей в день, поскольку целью судебной неустойки не является восстановление имущественного положения стороны истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре.
С учетом изложенного, суд находит заявление стороны истца о взыскании с АО «Регионгаз-инвест» судебной неустойки в размере 5000 рублей в день до момента исполнения должником обязанности по договору подлежащим удовлетворению частично.
Руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд,
РЕШИЛ:
Исковые требования Ирбитского межрайонного прокурора Боднарука А.Б., действующего в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в интересах Спициной Любови Александровны к Акционерному обществу «Регионгаз-инвест» о возложении обязанности выполнения договоров подключения газоиспользующего оборудования объектов капитального строительства в виде жилых домов к сети распределения в рамках догазификации, - удовлетворить.
Возложить обязанность на Акционерное общество «Регионгаз-инвест» в срок до 01.12.2026 года выполнить условия договора № 4355/22 от 17.11.2022 года о подключении (технологическом присоединения) газоиспользующего оборудования объектов капитального строительства в виде жилого дома к сети газораспределения в рамках догазификации.
В случае не исполнения решения суда взыскать с Акционерного общества «Регионгаз-инвест» в пользу Спициной Любови Александровны судебную неустойку за неисполнение решения в размере 120 рублей ежедневно до дня фактического исполнения требования.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения суда, путём подачи жалобы через Ирбитский районный суд Свердловской области
Решение не вступило в законную силу
Судья А.Н. Медведенко
Секретарь судебного заседания Е.Н.Баранова
Подлинник решения находится в материалах гражданского дела № 2-603/2026 находящегося в производстве Ирбитского районного суда.