Дело № 2-571/2026 Решение суда в окончательной форме изготовлено 17 августа 2026 года
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 Июля 2026 года г. Верхняя Пышма
Верхнепышминский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи – Мочаловой Н.Н.
при секретаре – Нетецкой Д.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Женихова Константина Андреевича к акционерному обществу (АО) «Газпром газораспределение Екатеринбург» о защите прав потребителя: о возложении обязанности исполнить обязательства по договору, осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению газоиспользующего оборудования и пуску газа на объект капитального строительства, о взыскании суммы неустойки за нарушение сроков оказания услуги, о компенсации морального вреда, о взыскании суммы штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
УСТАНОВИЛ:
Женихов К.А. обратился в суд с иском к АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» о защите прав потребителя: о возложении обязанности исполнить обязательства по договору, осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению газоиспользующего оборудования и пуску газа на объект капитального строительства, о взыскании суммы неустойки за нарушение сроков оказания услуги, о компенсации морального вреда, о взыскании суммы штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Просит обязать ответчика исполнить обязательства по договору № от 16.02.2024, а именно, осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению газоиспользующего оборудования и пуску газа на объекте капитального строительства по адресу: <адрес>, ГСК №, бокс №. Взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков оказания услуги в размере 38 891,97 рубль, в счет компенсации морального вреда – 50 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50 процентов от суммы, присужденной в его пользу.
В обоснование своих исковых требований ссылается на то, что 16.02.2024 между ним (Жениховым КА.) и АО Газпром газораспределение Екатеринбург», был заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства. Услуга по договору приобреталась им для личных бытовых нужд.
Свои обязательства по вышеуказанному договору в части внесения предоплаты в размере 50% от цены договора, он исполнил надлежащим образом, что подтверждается квитанцией № от 12.03.2024.
Согласно п.1.3. договора, ответчик обязался выполнить весь комплекс мероприятий по подключению и осуществить пуск газа в срок, составляющий 135 дней со дня заключения договора. Таким образом, предельной датой исполнения обязательств, со стороны ответчика, явилась дата 30 июня 2024 года.
Однако, по состоянию на дату подачи искового заявления (05.12.2025), то есть по прошествии 524 дней, с момента истечения установленного договором срока, ответчик свои обязательства по договору, не исполнил, услуга ему не оказана.
17.11.2025 он направил в адрес ответчика досудебную претензию с требование незамедлительно исполнить обязательства по вышеуказанному договору, и уплатить неустойку. Претензия была получена уполномоченным представителем ответчика 30.11.2025, что подтверждается уведомлением о вручении. Однако в установленный в претензии 15- дневный срок для добровольного удовлетворения требований потребителя, ответчиком каких-либо действий по исполнению договора, не предпринято.
Бездействие ответчика является существенным нарушением условий договора и нарушает его права.
Определением Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 18.02.2026 (протокольной формы) к участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены: Администрация ГО Верхняя Пышма, комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма, ООО «ГАЗЭКС».
Определением Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 17.03.2026 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены: ООО «Газтепломонтаж», ООО «Радуга –Сервис».
В судебном заседании истец Женихов К.А. свои исковые требования поддержал в полном объеме, настаивая на их удовлетворении. По обстоятельствам дела дал объяснения, аналогичные – указанным в исковом заявлении.
Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» - Львова А.В., действующая на основании доверенности №/юр от 01.01.2026, исковые требования признала частично. Дала объяснения, аналогичные – указанным в письменных возражениях на исковое заявление, ссылаясь на то, что в соответствии с заключенным 07.03.2024 между АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», АО «ГАЗЭКС» (региональный оператор газификации) и Жениховым К.А. договора № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства – бокс в гаражном кооперативе, расположенный в пределах границ земельного участка по адресу: <адрес>, ГСК №, бокс №, к сети газораспределения от 16.02.2024 (договор о подключении), АО «Газпром Газораспределение Екатеринбург» выполнены инженерно – геодезические и инженерно – геологические изыскания, проведен выбор оси трассы газопровода, ведется работа по получению разрешения на использование земель под строительство подводящего газопровода. Работы по договору о подключении были переданы подрядной организации на основании заключенного между АО «Газпром Газораспределение Екатеринбург» и ООО «Газтепломонтаж» договора подряда (заявка от 25.06.2024). Согласно проведенных геодезических изысканий, трасса газопровода проходит по земельным участкам третьих лиц (земли общего пользования г. Верхняя Пышма). В рамках исполнения мероприятий по договору о подключении, в адрес комитета по управлению имуществом администрации ГО Верхняя Пышма, осуществляющем выдачу разрешений на использование земель общего пользования муниципального округа Верхняя Пышма, было запрошено разрешение на использование земель в границах кадастрового квартала №, с целью размещения линейного объекта (газопровод подземного размещения). По результатам обращения, в адрес Общества, комитетом по управлению имуществом администрации ГО Верхняя Пышма было направлено решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель в границах кадастрового квартала 66:36:0107002, с целью размещения линейного объекта, на основании утвержденного Постановления администрации городского округа Верхняя Пышма № 199 от 19.02.2024 «Проекта благоустройства территории пешеходной части улицы петрова в г. Верхняя Пышма» (отказы от 22.10.2025, от 09.12.2025). В целях решения вопроса размещения трассы газопровода в границах кадастрового квартала №, АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» направило повторное обращение в адрес комитета по управлению имуществом администрации муниципального округа Верхняя Пышма.
В рамках вышеуказанного договора и исполнения п.2.3.8. договора, заявитель обязан уведомить исполнителя о выполнении технических условий в порядке, определенном договором.
Уведомление исполнителя о выполнении истцом технических условий по созданию сети газопотребления в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства с приложением для проверки исполнительно – технической документации по объекту, было направлено в адрес общества 18.09.2025., в связи с чем, требования истца о взыскании суммы неустойки за нарушение сроков оказания услуги в размере 38 891, 97 рубль, считала необоснованными.
При этом, считала, что расчет неустойки произведен истцом без учета п.п. «и» п. 52 Правил № 1547. Исходя из произведенного контрасчета, с учетом п.п. «и» п. 52 Правил, п.4.2. договора о подключении, период просрочки составляет 244 дня, с 19.09.2025 по 21.05.2026, размер неустойки 21 256,80 рублей.
После поучения разрешения на использование земель под строительство газопровода, АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» будут завершены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с договором о подключении.
Исковые требования в части компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей, признала частично, считала, что заявленный истцом размер компенсации морального вреда, требованиям разумности и справедливости, не отвечает.
Представитель третьего лица администрации ГО Верхняя Пышма – Кадцына О.В., действующая на основании доверенности № от 26.12.2025, в судебном заседании пояснила, что в выдаче АО «Газпром газораспределение» разрешения на использование земель в границах кадастрового квартала № отказано, поскольку в границах испрашиваемого земельного участка планируется благоустройство территории. Постановлением администрации ГО Верхняя Пышма от 19.02.2024 № 199 утвержден проект благоустройства территории (благоустройство пешеходной части улицы петрова в г. Верхняя Пышма). Границы места размещения объекта на кадастровом плане территории не могут полностью или частично совпадать с границами земель или границами земельных участков, благоустройство которых предусмотрено в том числе, муниципальными программами.
Третьи лица: комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма, ООО «ГАЗЭКС», ООО «Газтепломонтаж», ООО «Радуга –Сервис» в судебное заседание не явились, хотя о времени, дате и месте судебного разбирательства были извещены надлежащим образом, судебными повестками, направленными посредством почтовой связи, заказными письмами с уведомлениями, что подтверждается имеющимися в материалах дела отчетами об отслеживании почтовой корреспонденции с идентификаторами, а также публично, путем заблаговременного размещения информации на официальном интернет- сайте Верхнепышминского городского суда Свердловской области, в соответствии со ст.ст.14 и 16 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
С учетом требований ч.3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, мнения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в судебном заседании, суд счел возможным и рассмотрел данное гражданское дело в отсутствие неявившихся в судебное заседание третьих лиц.
Изучив исковое заявление, выслушав истца, представителя ответчика, представителя третьего лица, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.
В ст. 4 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" принципами государственной политики в области газоснабжения названы государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения и обеспечения технического прогресса, повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации. На основе данных принципов разработаны и утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
Согласно п. 6 вышеуказанных Правил (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547), договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации.
В случае если подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства осуществляется к сети газораспределения, принадлежащей региональному оператору газификации, либо к сети основного абонента, которая технологически связана с сетью газораспределения, принадлежащей региональному оператору газификации, то договор о подключении заключается между заявителем и региональным оператором газификации (исполнителем).
Как следует из п.52 Правил (утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 1547 от 13.09.2021), договор о подключении содержит следующие существенные условия:
а) перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению), выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) включаются только мероприятия по строительству, выполняемые внутри границ земельного участка заявителя, мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 12 настоящих Правил) и фактическому присоединению;
б) срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
в) порядок разграничения имущественной принадлежности сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон;
г) размер платы за подключение (технологическое присоединение), определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил);
д) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил);
е) стоимость разработки проектной документации, обеспеченной исполнителем, и проведения ее экспертизы (если плата за подключение (технологическое присоединение) определяется по индивидуальному проекту);
ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами;
з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в пункте 42 настоящих Правил;
и) обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил);
к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о подключении;
л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения;
м) обязанность исполнителя обратиться в уполномоченные исполнительные органы субъектов Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2022 N 2187)
н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга (за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 12 настоящих Правил).
Согласно п. 53 вышеуказанных Правил, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать (с учетом положений пункта 54 настоящих Правил):
135 дней - для заявителей первой категории;
1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;
2 года - для заявителей, плата за подключение (технологическое присоединение) которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;
для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII настоящих Правил.
Из п.54 названных Правил следует, что если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) заявителей первой категории предусматривают особенности, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на:
30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа;
30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров;
30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения;
50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности.
Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителей первой категории, указанный в абзаце втором пункта 53 настоящих Правил, может быть продлен не более чем на 70 дней.
В случае если указанные в настоящем пункте обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору о подключении об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).
Пунктом 55 указанных Правил установлено, что в случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению):
а) 3 месяца в случае, если подключение (технологическое присоединение) осуществляется к существующей сети газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;
б) 10 рабочих дней в иных случаях.
Согласно п. 56 вышеуказанных Правил, при невыполнении заявителем технических условий в согласованный в договоре о подключении срок и соблюдении исполнителем требований, указанных в абзаце первом пункта 69 настоящих Правил, исполнитель по обращению заявителя, направленному не позднее чем за 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, продлевает срок действия указанных технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении. Продление технических условий не влечет за собой недействительность договора о подключении.
В случае если заявителем первой категории в заявке о подключении указаны сведения, предусмотренные подпунктом "г" пункта 11 настоящих Правил, и сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального строительства, которые превышают сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), указанные в пунктах 53 и 54 настоящих Правил, в договоре о подключении устанавливается срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), согласованный сторонами. При этом указанный срок не может превышать предусмотренный пунктами 53 и 54 настоящих Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) для заявителей первой категории более чем на 6 месяцев (п. 57 Правил)
Согласно п. 58 указанных выше Правил, в случае если мероприятия по подключению (технологическому присоединению), выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный заключенным договором о подключении, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен по инициативе заявителя (за исключением случая установления срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с пунктом 57 настоящих Правил).
Для продления указанного срока заявитель не позднее чем за 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, направляет исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении, предусматривающее продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).
Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного предложения направляет заявителю подписанный со стороны исполнителя проект дополнительного соглашения к договору о подключении, которым продлевается срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), осуществляемых исполнителем и заявителем в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил.
Срок, на который продлевается срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не может превышать:
6 месяцев - для заявителей первой категории;
1 год - для заявителей второй категории (при этом срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) с учетом продления не может превышать 3 года);
2 года - для заявителей, плата за подключение (технологическое присоединение) которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории (при этом срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) с учетом продления не может превышать 4 года).
Заявитель, в случае направления исполнителем предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта проекта дополнительного соглашения к договору о подключении на бумажном носителе подписывает 3 экземпляра такого проекта дополнительного соглашения в течение 10 рабочих дней со дня его получения от исполнителя и направляет в указанный срок 2 экземпляра исполнителю. Подписание предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта дополнительного соглашения к договору о подключении в виде электронного документа осуществляется заявителем в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта такого дополнительного соглашения от исполнителя.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.06.2023 N 904)
Предусмотренное настоящим пунктом продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не является нарушением заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленного пунктом 53 настоящих Правил, если предусмотренный настоящим пунктом порядок такого продления соблюден заявителем. Как следует из п. 58(1) Правил, в случае поступления в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил обращения заявителя менее чем за 60 дней до окончания срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренного договором о подключении, исполнитель продлевает срок технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении.
Согласно п. 59 вышеуказанных Правил, в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных в договоре о подключении, исполнитель направляет информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения) заявителю, за исключением случаев, указанных в подпункте "д" пункта 42 настоящих Правил.
Согласно п. 61 указанных Правил, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем (кроме случая, указанного в пункте 12 настоящих Правил), а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем (кроме случая, указанного в пункте 90 настоящих Правил).
Заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах земельного участка, исполнитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность до границ земельного участка, кроме случая, указанного в пункте 90 настоящих Правил (п.62 Правил).
Как следует из п. 63 Правил № 1547 от 13.09.2021, для целей настоящих Правил границы земельного участка заявителя определяются исходя из сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах (в случае отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок при осуществлении строительства, реконструкции в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в г. Москве - исходя из сведений, содержащихся в схеме расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти г. Москвы) либо границ иного объекта недвижимого имущества, которые определяются исходя из сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах об ином объекте недвижимого имущества, на котором (в котором) находится принадлежащий заявителю на праве собственности или на ином законном основании объект капитального строительства, в отношении которого предполагается осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению).
Согласно п.64 вышеуказанных Правил, внесение платы за подключение (технологическое присоединение) заявителями первой категории осуществляется в следующем порядке:
а) 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении;
б) 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом "а" пункта 72 настоящих Правил, в объеме, определенном в договоре о подключении;
в) 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).
Пунктом 71 Правил (в ред. утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547), установлено, что мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:
а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;
в) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, по установке газоиспользующего оборудования, строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установке прибора учета газа);
г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности;
д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).
Согласно п. 72 Правил утв. 13.09.2021 N 1547, исполнитель обязан:
а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если договор о подключении содержит обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, по установке газоиспользующего оборудования, строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установке прибора учета газа);
в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "г" пункта 71 настоящих Правил);
г) по запросу заявителя не позднее 10-го дня со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
д) не позднее чем за 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении;
е) согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц;
ж) обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка).
Пунктом 74 Правил (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547), установлено, что заявитель обязан:
а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;
б) при мониторинге исполнителем выполнения заявителем технических условий о присоединении в соответствии с подпунктом "б" пункта 72 настоящих Правил представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), включающий в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);
в) в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанного в договоре о подключении максимального часового расхода газа, в срок, оговоренный в договоре о подключении, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величину, указанную в технических условиях;
г) обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства заявителя для мониторинга выполнения заявителем технических условий;
д) внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены договором о подключении;
е) заключить договор на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления, внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и договор поставки газа после подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), уведомив об этом исполнителя.
Из 79 Правил (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" следует, что после проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны договора о подключении составляют акт о подключении, содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
Как следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, Женихов К.А. является собственником земельного участка (кадастровый №, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: занятый под гаражными боксами), площадью 35 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> бокс № (дата регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ).
Согласно сведениям выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, Женихов К.А. является собственником помещения (назначение нежилое, площадью 30,1 кв.м., кадастровый №), расположенного по адресу: <адрес> бокс № (дата регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ).
В судебном заседании установлено, и следует из объяснений сторон, письменных материалов дела, что 16.02.2024 между АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», Жениховым К.А. и АО «ГАЗЭКС» заключен договор № о подключении (технологическими присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, согласно п.1.1. которого, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства: Бокс в гаражном кооперативе по адресу: <адрес>, ГСК №, бокс №, кадастровый номер объекта недвижимости № (объект капитального строительства) к сети газораспределения, принадлежащей на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходам газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях. Заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, бокс №, кадастровый номер земельного участка №, и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), а региональный оператор газификации – обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения по форме, согласно Приложению № 1 (Технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
Согласно п.1.3. вышеуказанного договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения (мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа, составляет 135 дней со дня заключения настоящего договора. Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения). В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.
Обязанности исполнителя перечислены в п.2.1. вышеуказанного договора, в числе которых обязанность исполнителя надлежащим образом исполнить обязательства по договору; обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя, и получить на нее положительное заключение экспертизы; направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных настоящим договором, информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения); осуществить строительство сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения, не позднее срока, предусмотренного п.1.3. настоящего договора; обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного п.1.3. договора; согласовать с собственником земельного участка строительство сети газораспределения, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сети газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц; обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сети газораспределения, необходимой для подключения объекта заявителя, в случае строительства сети газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка); осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологического присоединения), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплутационной ответственности сторон.
Обязанности заявителя перечислены в п.2.3. вышеуказанного договора, к числу которых относятся обязанности: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе выполнить возложенные на заявителя обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства заявителя; осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка; уведомить исполнителя о выполнении технических условий в порядке, определенном настоящим договором; обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства и газоиспользующему оборудованию для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий; внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и в сроки, которые установлены настоящим договором.
Согласно п.3.1. вышеуказанного договора, размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области от 26.12.2023 № 251-ПК, и составляет 38 891,97 рубль.
Пунктом 3.2. договора установлено, что внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 50 процентов платы, что составляет 19 445,99 рублей, вносится заявителем в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора (п.3.2.1.); 35 процентов, что составляет 13 612,19 рублей – в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подп. «а» п.72 Правил, в объеме, определенном в настоящем договоре (п.3.2.2.); 15 процентов, что составляет 5 833,79 рубля – в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). Стоимость согласования проектной документации сети газопотребления входит в состав денежных средств и дополнительно заявителем не оплачивается (п.3.3.). Датой исполнения заявителем обязательства по внесению платы считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет организации исполнителя.
Из п.4.1. вышеуказанного договора, заключенного между истцом и ответчиком следует, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Как следует из п.4.2. договора, в случае нарушения исполнителем установленных настоящим договором сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), исполнитель обязуется по требованию другой стороны, уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего договора и платы, определенной в соответствии с разделом 3 настоящего договора, за каждый день просрочки.
Согласно п.4.3. договора, уплата неустойки, указанной в п.4.2. настоящего договора, не освобождает стороны от необходимости полного и надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему договору.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явились следствием обстоятельства непреодолимой силы.
В материалах дела имеются технические условия № на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, согласно которым, исполнителем является АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», заявитель: Женихов К.А. Объект капитального строительства: Бокс в гаражном кооперативе по адресу: <адрес>, ГСК №, бокс №, кадастровый номер объекта недвижимости № (объект капитального строительства). Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования 5 куб метров в час в том числе, в случае подключения одной точки. Давление газа в точке подключения максимальное: 0,003 Мпа; фактическое (расчетное): 0,003 Мпа. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства: 135 дней со дня заключения договора о подключении №. Газопровод: подземный расположен в 45 метрах (по прямой) от границы земельного участка заявителя. Владелец: - ООО «Радуга – Сервис».
На плане земельного участка по адресу: <адрес>, ГСК №, бокс №, кадастровый номер земельного участка: № определена точка подключения на границе земельного участка заявителя. Ориентировочная протяженность проектируемого газопровода 74 м.
Сторонами согласована форма акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
Из материалов дела следует, что 25.06.2024 АО «Газпром Газораспределение Екатеринбург» передало ООО «Газтепломонтаж» заявку на разработку проектно – сметной документации объектов по догазификации и технологическому присоединению, по адресу: <адрес>, ГСК №, бокс №, кадастровый номер земельного участка: №.
В материалах дела имеется решение Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма № от 22.05.2025, которым АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» выдано разрешение на использование земель кадастрового квартала № площадью 163 кв.м., без предоставления земельного участка и установления сервитута для строительства газопровода давлением до 1,2 Мпа для размещения которого не требуется разрешения на строительство, расположенного по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, бокс №, в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории. АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», до начала земляных работ по размещению объектов, указанных в п.1 настоящего решения, обязано обратиться в уполномоченный орган для выдачи разрешения на производство земляных работ в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Из ответа комитета по управлению имуществом Администрации ГО Верхняя Пышма от 22.10.2025, на заявление АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» о выдаче разрешения на использование земель в границах кадастрового квартала № площадью 175 кв. следует, что испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, на которую постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от ДД.ММ.ГГГГ № утвержден проект благоустройства территории (благоустройство пешеходной части <адрес>).
Аналогичного содержания ответ дан АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», комитетом по управлению имуществом администрации ГО Верхняя Пышма, 09.12,2025.
Из ответа АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» от 10.12.2025, на претензию Женихова К.А. от 01.12.2025, следует, что в соответствии с заключенным 07.03.2024 договором, АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», выполнило инженерно – геодезические и инженерно – геологические изыскания, проведен выбор оси трассы газопровода. Согласно проведенных геодезических изысканий трасса газопровода проходит по земельным участкам третьих лиц (земли общего пользования г. Верхняя Пышма). Увеличение срока строительства газопровода обусловлено необходимостью получения согласования размещения частей газопровода с третьими лицами, с собственниками (эксплуатирующими организациями) иных линейных объектов, расположенных в границах предполагаемых к использованию земель, с соблюдением прав и законных интересов лиц, являющихся правообладателями объектов, в целях зашиты и сохранения объектов. В комитете по управлению имуществом администрации ГО Верхняя Пышма было запрошено разрешение на использование земель в границах кадастрового квартала № с целью размещения линейного объекта (газопровода подземного размещения). По результатам обращения, получено решение об отказе в выдаче указанного разрешения. Также в рамках исполнения п.2.3.8. договора о подключении, заявитель обязан уведомить исполнителя о выполнении технических условий в порядке, определенном договором. Уведомление исполнителя о выполнении Жениховым К.А. технических условий по созданию сети газопотребления пределах границ земельного участкаЮ на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства с приложением для проверки исполнительно – технической документации по объекту, было направлено в адрес АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», 08.07.2025.
Таким образом, оценив все доказательства по делу, в их совокупности, на основе полного, объективного, всестороннего и непосредственного исследования, суд приходит к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований, в силу следующего.
Согласно ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать обстоятельства на которые ссылается в обоснование своих требований и возражений. Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.
Из присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности следует, что эффективность правосудия по гражданским делам обусловливается в первую очередь поведением сторон как субъектов доказательственной деятельности; наделенные равными процессуальными средствами защиты субъективных материальных прав в условиях состязательности, стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений, и принять на себя все последствия совершения или несовершения процессуальных действий.
Как следует из предмета иска, истец, обратившись в суд с вышеуказанными исковыми требованиями, просит обязать ответчика исполнить обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно, осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению газоиспользующего оборудования и пуску газа на объекте капитального строительства по адресу: <адрес>, ГСК №, бокс №, ссылаясь на то, что свои обязательства по вышеуказанному договору, в части внесения предоплаты в размере 50% от цены договора, он исполнил надлежащим образом, что подтверждается квитанцией № от 12.03.2024. Согласно п.1.3. договора, ответчик обязался выполнить весь комплекс мероприятий по подключению и осуществить пуск газа в срок, составляющий 135 дней со дня заключения договора. Однако, по состоянию на дату подачи искового заявления (05.12.2025), ответчик свои обязательства по договору, не исполнил, услуга ему не оказана.
Вышеуказанные доводы истца, представителем ответчика в судебном заседании не оспаривались.
Как указывалось выше, и следует из объяснений представителя ответчика в судебном заседании, по заключенному 07.03.2024 между АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», АО «ГАЗЭКС» (региональный оператор газификации) и Жениховым К.А. договору № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства – Бокс в гаражном кооперативе, расположенный в пределах границ земельного участка по адресу: <адрес>, ГСК №, бокс №, к сети газораспределения от 16.02.2024 (договор о подключении), АО «Газпром Газораспределение Екатеринбург», подключение указанного объекта капитального строительства к сети газораспределения и осуществление пуска газа, не произвело. Несмотря на то, что выполнены инженерно – геодезические и инженерно – геологические изыскания, проведен выбор оси трассы газопровода, между тем, разрешение уполномоченного органа исполнительной власти местного самоуправления, на использование земель под строительство подводящего газопровода, не получено.
Обстоятельства выполнения истцом своих обязательств по вышеуказанному договору, в том числе в части оплаты за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, в размере 38 891 рубль, в соответствии с п.3.1.,3.2. договора, подтверждены в судебном заседании как объяснениями истца, представителя ответчика, так и представленными истцом письменными документами, в числе которых, квитанция № от 12.03.2024 на сумму 38 891 рубль.
Учитывая, таким образом, что истец свои обязательства по вышеуказанному договору выполнил, оплату услуг по осуществлению подключения газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения, произвел, однако ответчик свои обязательства по указанному договору не выполнил, подключение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения, в установленный договором срок и до настоящего времени, не осуществил, следует возложить обязанность на АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» по исполнению обязательств по договору № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от 16.02.2024, заключенному между АО «Газпром Газораспределение Екатеринбург» и Жениховым Константином Андреевичем, осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства, по адресу: <адрес>, ГСК №, бокс № (кадастровый №), к сети газораспределения.
Что касается исковых требований Женихова К.А. о взыскании с ответчика суммы неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения, данные исковые требования заявлены истцом обоснованно, соответствуют обстоятельствам дела.
Между тем, расчет суммы неустойки произведен истцом неверно, без учета п.52 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения № от ДД.ММ.ГГГГ.
В данной части исковых требований, суд считает заслуживающими внимания доводы представителя ответчика в судебном заседании и в представленных суду письменных возражениях на исковое заявление о необходимости расчета неустойки в соответствии с указанным пунктом Правил № 1547 от 13.09.2021.
Согласно п.п. и) п.52 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1547 от 13.09.2021), данным пунктом предусмотрена обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил);
Из п.4.2. договора № от 16.02.2024, заключенного между истцом и ответчиком также следует, что в случае нарушения исполнителем установленных настоящим договором сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), исполнитель обязуется по требованию другой стороны, уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего договора и платы, определенной в соответствии с разделом 3 настоящего договора, за каждый день просрочки.
В данном случае, следует учитывать правовую позицию и разъяснения Верховного суда Российской Федерации (абз. 1 п. 2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей"), согласно которым, если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами
Статьей 3 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" предусмотрено регулирование газоснабжения в Российской Федерации, в том числе и нормативными правовыми актами Российской Федерации. К указанным актам относятся и акты Правительства Российской Федерации.
Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (объект капитального строительства), урегулирован Правилами N 1547.
Указанные Правила N 1547 регулируют отношения между истцом и ответчиком, и в данном случае, обоснованным является применение к отношениям сторон, при расчете неустойки, пп. и) п. 52 Правил N 1547.
Поскольку стороной ответчика расчет суммы неустойки произведен в соответствии с пп. и) п. 52 вышеуказанных Правил N 1547, и соответствует условиям заключенного между истцом и ответчиком договора, данный расчет проверен судом, является правильным, суд принимает во внимание произведенный ответчиком расчет суммы неустойки (исходя из 0,014 ключевой ставки ЦБ на дату заключения договора (16%)), и приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца суммы неустойки за нарушение срока оказания услуги (нарушение срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения), за период с 19.09.2025 по 21.05.2026, в размере 21 256,80 рублей.
Исковые требования о взыскании суммы неустойки в остальной части, по указанным выше основаниям, удовлетворению не подлежат.
Что касается исковых требований о компенсации морального вреда, то данные требования истца также законны, обоснованны, и подлежат частичному удовлетворению.
Положения статьи 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" предусматривают возмещение морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения прав потребителя предусмотренных законом и правовыми актами.
Как указано в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда, достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий, исходя из принципа разумности и справедливости.
В силу абз. 2 ст. 151, п. 2 ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
Поскольку в судебном заседании факт нарушения прав истца, как потребителя, установлен, учитывая отсутствие правовых норм, определяющих материальные критерии, эквивалентные нравственным страданиям, характер нарушения прав потребителя и объем нарушенных прав, длительность нарушения, степень вины причинителя вреда, конкретные обстоятельства дела, суд считает возможным определить размер компенсации морального вреда, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца в размере 5 000 рублей. Данная сумма, с учетом установленных в судебном заседании, обстоятельств, будет отвечать требованиям разумности и справедливости. Исковые требования о компенсации морального вреда, в остальной части (в большей сумме), по указанным выше основаниям, удовлетворению не подлежат.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
При этом, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", штраф подлежит взысканию с ответчика в пользу потребителя независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.
Поскольку по вине ответчика, права истца нарушены, в добровольном порядке ответчик обоснованную претензию истца не удовлетворил, с ответчика пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 13 128,40 рублей, согласно расчету: 21 256,80 руб.+ 5 000 руб. / 2 = 13 128,40 руб.
Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны, согласно ч.1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, все понесенные по делу судебные расходы.
Как следует из п. 4 ч.2 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, истцы – по искам, связанным с нарушением прав потребителей, от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, освобождены.
В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подп. 8 п. 1 ст. 333.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.
Поскольку суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 103 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 333.19, 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 7 000 рублей.
Руководствуясь ст. ст. 12, 67, ч.1 ст. 68, ч.1 ст. 98, ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Исковые требования Женихова Константина Андреевича к акционерному обществу (АО) «Газпром газораспределение Екатеринбург» о защите прав потребителя: о возложении обязанности исполнить обязательства по договору, осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и пуску газа на объект капитального строительства, о взыскании суммы неустойки за нарушение сроков оказания услуги, о компенсации морального вреда, о взыскании суммы штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, удовлетворить частично.
Возложить обязанность на акционерное общество (АО) «Газпром газораспределение Екатеринбург» по исполнению обязательств по договору № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от 16.02.2024, заключенному между АО «Газпром Газораспределение Екатеринбург» и Жениховым Константином Андреевичем, осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства, по адресу: <адрес>, ГСК №, бокс № (кадастровый №), к сети газораспределения.
Взыскать с акционерного общества (АО) «Газпром газораспределение Екатеринбург» (ОГРН №, ИНН №) в пользу Женихова Константина Андреевича (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, СНИЛС № сумму неустойки за нарушение срока оказания услуги (нарушение срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению)), за период с 19.09.2025 по 21.05.2026, в размере 21 256,80 рублей, в счет компенсации морального вреда – 5 000 рублей, сумму штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 13 128,40 рублей.
В удовлетворении исковых требований в остальной части, отказать.
Взыскать с АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (ОГРН №, ИНН №) государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 7 000 рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке, в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение одного месяца, со дня изготовления решения суда в окончательной форме, через Верхнепышминский городской суд Свердловской области.
Судья Н.Н. Мочалова.