РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«01» июля 2026 года с.Кунашак
Кунашакский районный суд Челябинской области в составе председательствующего Нуретдиновой Н.Г.
при секретаре Шарафутдиновой Л.Г.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Калугиной А.С. к ПАО «Россети Урал» филиал ПАО «Россети Урал»- «Челябэнерго» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям объекта жилого дома, взыскании компенсации морального вреда, неустойки, штрафа
УСТАНОВИЛ:
Калугина А.С. обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Урал» филиал ПАО «Россети Урал-«Челябэнерго» об обязании осуществить в соответствии с условиями договора от 23 декабря 2024 года технологическое присоединение к электрическим сетям объекта жилого дома с кадастровым номером №, адрес: <адрес> течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу, взыскании компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей, неустойки за период с 26.04.2025 по 27.03.2026 из расчета 0,25 % от общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки в размере 13995 руб. 50 коп., штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 81 997 руб.75 коп., взыскании расходов на оплату юридических услуг в сумме 30 000 руб.
В обоснование исковых требований указано, что согласно заявке от 12.11.2024 г. № на технологическое присоединение между истцом и ПАО «Россети-Урал» заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому сетевая организация приняла обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя. Размер платы составил 16711, 05 руб., оплата которой произведена в полном объеме. В установленный договором срок до 26.06.2025 г. услуги по договору не были оказаны. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в договоре установлен неправильно, срок не должен превышать 4 месяца. Считает, что за неисполнение возложенных договором обязательств в установленный договором срок с ответчика подлежит взысканию неустойка с 26.04. 2025 по 27.03.2026 г. из расчета 0,25 % общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки в размере 13995,50 руб. В связи с нарушением прав потребителя с ПАО «Россети Урал» подлежит взысканию компенсация морального вреда. Размер компенсации морального вреда истец оценивает в 150 000 руб. За несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50 % от требований потребителя в размере 81997,75 руб. Также 25.03.2026 г. истец заключила договор на оказание юридических услуг и уплатила денежные средства в размере 30 000 руб., которые просит взыскать с ответчика в полном объеме.
В судебное заседание Калугина А.С. не явилась, извещена о рассмотрении дела надлежащим образом, просит рассмотреть дело без ее участия, исковые требования просит удовлетворить в полном объеме.
Ответчик - представитель ПАО «Россети Урал» Филиал «Челябэнерго» в судебное заседание не явился, извещены о рассмотрении дела надлежащим образом, представили возражение на исковое заявление, где указали, что требования истца не подлежат удовлетворению. Пунктом 4 договора предусмотрен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению и составляет 6 месяцев с даты оплаты счета. 10.09.2025 г. ПАО «Россети Урал» разместило в личном кабинете истца уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, то есть исполнило договор.
3 лицо- представитель ООО «Уральская энергосбытовая организация» (ООО «Уралэнергосбыт») в судебное заседание не явился, извещены о рассмотрении дела надлежащим образом.
В соответствии со ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии неявившихся лиц, поскольку извещены о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.
Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.
Из материалов дела следует, что Калугиной А.С. принадлежит на праве собственности жилой дом площадью 26 кв.м. кадастровый № и земельный участок площадью 1000 +/- 277 кв.м. кадастровый № по адресу: <адрес>.
12.11.2024 г. Калугиной А.С. была подана заявка № на технологическое присоединение к электрическим сетям ЭПУ жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер участка №.
23.12.2024 г. в личном кабинете заявителя ПАО «Россети Урал» были размещены следующие документы: 1) счет на оплату технологического присоединения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 2) технические условия №) инструкция о порядке действий для осуществления фактического присоединения и приема напряжения, мощности, 4) условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
26.12.2024 г. истцом оплачен счет № от 23.12.2024 г. в сумме 16711 руб. 05 коп.
Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п.3).
В соответствии с п.4 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с момента оплаты заявителем счета, т.е. до 26.06.2025 г.
Согласно условиям типового договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом следующих характеристик: 1) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 (кВт); 2) категория надежности 111; 3) класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.
В технических условиях для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ определено, что сетевая организация осуществляет ( до границ участка заявителя): строительство воздушной ЛЭП 0,4 кВ от опоры № 9 до границы земельного участка на железобетонных опорах, одноцепной, изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно, протяженностью 0,23 км. Трасу ЛЭП определить проектом. Ответвление от опоры ВЛ-0,4 кВ до измерительного комплекса электрической энергии выполнить проводом марки СИП сечением не менее 16 мм2 протяженностью 0,003. Наличие скруток и паек не допускается. Установить коммерческий учет электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения 0,4 кВ в точке присоединения, согласно пункту 7.1 технических условий. Количество точек учета: одна. Прибор учета в spIit- исполнении со степенью защиты корпуса от пыли и влаги не хуже IP54, разместить с креплением на опоре ВЛ 0,4 кВ либо в разрыв вводного провода. Прибор учета должен быть укомплектован удаленным (выносным) дисплеем. Изменение конфигурации и площади охранных зон ВЛ-0,4 кВ в соответствии с актуальными требованиями нормативно-правовых актов и в интересах обеспечения безопасности и надежности электроснабжения. В объем работ включить: проведение анализа текущих границ охранных зон; разработку проекта изменений с учетом настоящих технических условий. Требования к учету электрической энергии: Приборы учета электроэнергии должны соответствовать требованиям СТО 34,01-5.1-009-2021 Стандарта ПАО «Россети» Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования». Установить устройства защиты от перенапряжений. Тип, количество и место установки определить проектом. Вышеуказанный объем работ оформить проектно-сметной документацией, выполненной на основании требований нормативно- правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
Из акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии № от 09.09.2025 г., уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям № от 10.09.2025 г. следует, что ПАО «Россети Урал» оказала Калугиной А.С. услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от 26.12.2024 № в полном объеме на сумму 16711 руб. 05 копеек, в том числе НДС (20%) 2785 руб.18 коп. Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от 23.12.2024 №, в отношении присоединяемого объекта: малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/дачный дом). Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства, объекты микрогенерации) находятся по адресу: <адрес>, кадастровый №.
Постановлением о наложении штрафа по делу об административном правонарушении начальником отдела антимонопольного контроля Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области от 24.10.2025 г. в отношении ПАО «Россети Урал» установлено, что Калугина А.С. относится к категории заявителей, указанных в пункте 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861(заявитель- физическое лицо, максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет не более 15 кВт включительно).
Согласно пункта 16 Правил технологического присоединения срок не должен превышать 4 месяца и предельным сроком выполнения мероприятий по технологическому присоединению является 26.04.2025 г.
Срок, указанный в пункте 16 Правил присоединения, является пресекательным и не подлежит продлению.
Из материалов дела следует, что 23.05.2025 г. Калугина А.С. обращалась в ПАО «Россети Урал» по вопросу технологического присоединения объекта с кадастровым номером 74:13:0703005:543.
Из ответа ПАО «Россети Урал» Челяэнерго» от 20.06.2025 г. следует, что в срок до 30.06.2026 года будут выполнены строительно-монтажные работы, предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения № от 26.12.2024 г., а именно: строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, строительство ответвления от опоры ВЛ 0,4 кВ, установка прибора учета электрической энергии.
Согласно ст.779 п.1 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Согласно ст.401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности (п.1).
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п.2).
Согласно ст.407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (п.1).
Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором (п.2).
В связи с тем, что 10 сентября 2025 года сетевая организация выполнила мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям № в полном объеме, требования истца об обязании ответчика осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома по адресу: <адрес> не подлежат удовлетворению.
Согласно ст. 329 п.1 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом, и другими способами, предусмотренным законом или договором.
Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.
Согласно п.17 Условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки.
В связи с тем, что ПАО «Россети Урал» исполнило технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома с кадастровым номером 74:13:0703005:543 с нарушением установленного срока, подлежит взысканию неустойка за период с 27.04.2025 по 10.09.2025 г. из расчета 0,25 % общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки 137 дн.).
Размер неустойки за указанный период составляет 5723 руб. 53 коп. (16711,05 х 0,25 % х 137).
Суд считает, что взысканный размер неустойки соразмерен последствиям допущенных ответчиком нарушений условий договора и не находит оснований для ее уменьшения.
Согласно ст.15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Согласно п.45 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присужденной потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.
В судебном заседании установлен факт нарушения ответчиком прав потребителя, что является основанием для взыскания компенсации морального вреда.
Из материалов дела следует, что с 26.04. 2025 по 09.09. 2025 г. истица была лишена возможности пользоваться электрической энергий.
При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает период неисполнения ответчиком обязательств по договору, также принимает во внимание возраст и наличие инвалидности у истца.
Исходя из принципа разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда в размере 10 000 руб.
Согласно ст.13 п.6 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Учитывая изложенное, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 5000 руб. (10000 :50 %).
Согласно ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
Из материалов дела следует, что 25.03.2026 г. между Хайрзамановой А.Р. и Калугиной А.С. заключен договор оказания услуги, по условиям которого исполнителем оказываются следующие услуги: консультация, сбор документов, составление искового заявления, представительство в суде интересов заказчика по иску обязании ПАО «Россети Урал» филиал «Челябэнерго» ПО ЦЭС Кунашакский РЭС осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям объекта, компенсации морального вреда, судебных расходов.
Согласно расписки от 25.03.2026 г. Хайрзаманова А.Р. получила от Калугиной А.С. по договору на оказание услуг от 25.03.2026 г. денежные средства в сумме 30 000 руб.
Учитывая объем и характер оказанных представителем юридических услуг, суд полагает необходимым взыскать с ответчика ПАО «Россети Урал» расходы на оказание юридических услуг в размере 15 000 рублей.
В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ПАО «Россети Урал» подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в размере 4000 руб.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
Р Е Ш ИЛ:
Исковые требования Калугиной А.С. удовлетворить частично.
Взыскать с ПАО «Россети Урал» Филиал ПАО «Россети Урал»-«Челябэнерго» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) в пользу Калугиной А.С. (<данные изъяты>.) компенсацию морального вреда в размере 10000 руб., неустойку за период с 27.04.2025 по 10.09.2025 из расчета 0,25 % общего размера платы за технологическое присоединение в размере 5723 руб. 53 коп., штраф в размере 5000 руб.
Взыскать с ПАО «Россети Урал» Филиал ПАО «Россети Урал»-«Челябэнерго» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) в пользу Калугиной А.С. (<данные изъяты> расходы за оказанные юридические услуги в размере 15 000 рублей.
В остальной части иска отказать.
Взыскать с ПАО «Россети Урал» Филиал ПАО «Россети Урал»-«Челябэнерго» (ИНН 6671163413) государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 4000 руб.
Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд в течение одного месяца путем подачи апелляционной жалобы через Кунашакский районный суд.
Председательствующий Н.Г. Нуретдинова