РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации г. Алапаевск
Свердловской области 22 июня 2026 года
Алапаевский городской суд Свердловской области в составе судьи Ермакович Е.С., при ведении протоколирования секретарем судебного заседания Аксеновой Е.С., с участием помощника Алапаевского городского прокурора Закайдаковой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Алапаевского городского прокурора, действующего в интересах Калугиной Т. В., к государственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети», акционерному обществу «ГАЗЭКС», обществу с ограниченной ответственностью «Газпромгазификация» о возложении обязанности исполнить обязательства,
УСТАНОВИЛ:
Алапаевский городской прокурор, действующий в интересах Калугиной Т.В., в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обратился в суд с иском к ГУП СО «Газовые сети», АО «ГАЗЭКС», ООО «Газпромгазификация» о возложении обязанности исполнить обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, в срок до ДД.ММ.ГГГГ.
В обоснование иска истец указал, что Алапаевской городской прокуратурой рассмотрено обращение Калугиной Т.В. о нарушении требований законодательства в сфере технологического присоединения газового оборудования. В рамках проведенной проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Калугиной Т.В. (Заявитель), ГУП СО «Газовые Сети» (Исполнитель) и АО «ГАЗЭКС» (Региональный оператор газификации) заключен договор № № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Согласно абз. 1 п. 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения Заявителя и пуску газа составляет ДД.ММ.ГГГГ, что также подтверждается техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, являющимися приложением к Договору. ДД.ММ.ГГГГ между Калугиной Т.В., ГУП СО «Газовые Сети и АО «ГАЗЭКС» заключено дополнительное соглашение к Договору, согласно условиям которого абз. 1 п. 3 Договора изложен в новой редакции - срок исполнения договора продлен до ДД.ММ.ГГГГ.
Между тем, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Договор ГУП СО «Газовые Сети» не исполнен, технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Калугиной Т.В. не выполнено. Продолжительность просрочки исполнения договорных обязательств составляет 3 месяца 20 дней.
Невыполнение ответчиком обязанностей по договору технологического присоединения приводит к значительным неудобствам для истца, в частности к дополнительным затратам на отопление жилого помещения с помощью электроэнергии. Таким образом ГУП СО «Газовые Сети» допущено нарушение требований действующего законодательства в сфере газоснабжения, что повлекло за собой нарушение права Калугиной Т.В. на своевременное подключение к газовым сетям.
Калугина Т.В. является пенсионером, ветераном труда Свердловской области, в силу возраста и отсутствия юридических знаний она не может самостоятельно защитить свои права в судебном порядке. Финансовой возможности оплатить юридические услуги представителя в суде Калугина Т.В. также не имеет. В порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Алапаевский городской прокурор обратился в суд в защиту прав, свобод и законных интересов Калугиной Т.В., просит обязать ГУП СО «Газовые сети» выполнить условия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, не поддерживая требования к АО «ГАЗЭКС» и ООО «Газпромгазификация».
В судебном заседании прокурор исковые требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенным в иске.
В судебное заседание истец Калугина Т.В. не явилась, о дате, времени и месте проведения судебного заседания судом уведомлена надлежащим образом, просила рассмотреть дело в её отсутствие.
Представитель ответчика ГУП СО «Газовые сети» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела судом уведомлен надлежащим образом, представил письменный отзыв в котором просил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать. В возражениях на исковое заявление указал, что ГУП СО «Газовые сети» осуществляет мероприятия по газификации населенных пунктов на основании Правил подключения (технологического подключения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547, Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий, газотранспортных организаций, а также газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1550 и в соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области № 775-УГ от 29.12.2021.
Между ГУП СО «Газовые сети», АО «ГАЗЭКС» и Истцом заключен Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительной сети» (далее - Договор) № (далее - Договор). Условиями Договора определено, что ГУП СО «Газовые сети» осуществляют строительство сетей газораспределения до границ земельного участка в рамках реализации Программы догазификации.
Источник финансирования Программы мероприятия по догазификации - средства Единого оператора газификации. Для получения денежных средств на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с Правилами № 1550, между ГУП СО «Газовые сети» и АО «ГАЗЭКС», которое выступает в роли Регионального оператора газификации, заключен Договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № У/28-2022 от «16» февраля 2022 г. Также между АО «ГАЗЭКС» и ООО «Газпром газификация» (г. Санкт-Петербург), которое является Единым оператором газификации, заключен договор о финансировании. Таким образом финансирование мероприятий, выполняемых ГУП СО «Газовые сети», осуществляется Единым оператором газификации ООО «Газпром газификация», через Регионального оператора газификации АО «ГАЗЭКС». Для своевременного финансирования ГУП СО «Газовые сети» неоднократно доводило информацию до Регионального оператора газификации, а, следовательно, до Единого оператора газификации о требуемых объемах финансирования на реализацию программы догазификации. Ответчик неоднократно обращался в АО «Газэкс» с просьбой увеличения лимита финанасирования, заключения дополнительных соглашений, а также своевременного финансирования мероприятий. Кроме того, ГУП СО «Газовые сети» в целях своевременного исполнения договоров обращалось в ПАО «Сбербанк» для предоставления финансирования, однако получило отказ в предоставлении кредитной линии. В соответствие с требованиями п. 77. Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 Правил, ГУП СО «Газовые сети» в дальнейшем, передало договоры по догазификации на исполнение Региональному оператору газификации АО «Газэкс». При таких обстоятельствах, ГУП СО «Газовые сети» не является надлежащим ответчиком и исковые требования истца не подлежат удовлетворению. Кроме того, в производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится дело № А56-102196/2025 по иску АО «Газэкс» к ООО «Газпром газификация» о взыскании денежных средств для мероприятий по финансированию программы газификации. Требования по взысканию денежных средств, для финансирования мероприятий по газификации ГУП СО «Газовые сети» в полном объеме включены в требования АО «Газэкс».
Представитель ответчика АО «ГАЗЭКС» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела судом уведомлен надлежащим образом, представил письменное мнение относительно заявленных требований, в котором указал, что АО «ГАЗЭКС» назначено Региональным оператором газификации Свердловской области Распоряжением Губернатора Свердловской области от 05.08.2021 №117-РГ. Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации. АО «ГАЗЭКС», как региональный оператор газификации, является стороной по договору в силу требований действующего законодательства, не осуществляет исполнение по договору. Исполнителем по договору о подключении в рамках догазификации №ТПд66-01- 3034854G56 от 01.06.2022 является ГУП СО «Газовые сети». Именно ГУП СО «Газовые сети» в соответствии с условиями договора обязано осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного договором, а также осуществить фактическое присоединение объекта капитального строительства заявителя. В соответствии с пунктом 76 Правил подключения, пунктом 8 Типового договор, основной обязанностью регионального оператора газификации является мониторинг исполнения исполнителем действий по созданию сети газораспределения до точек подключения, предусмотренных договором, по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором дня подключения, а также рассмотрение претензий заявителя на действия (бездействия) исполнителя. В соответствии с п. 77 Правил № 1547, в случае объективной невозможности исполнения исполнителем своих обязательств по договору о подключении его права и обязанности по согласованию с региональным оператором газификации переходят к региональному оператору газификации с даты получения региональным оператором газификации уведомления от исполнителя о невозможности исполнения своих обязательств по договору о подключении.
В соответствии с позицией Минэнерго России, изложенной в письме №10-1239 08.09.2025, отсутствие необходимых денежных средств (финансирования) не является основанием для освобождения исполнителя от принятых на себя обязательств по договору и не рассматривается, как объективная невозможность исполнения обязательств в paзрезе п. 77 Правил № 1547. Кроме того, для передачи исполнителем своих обязательств по договору о подключении в порядке п. 77 Правил № 1547, согласование Регионального оператора газификации является необходимым условием перехода к Региональному оператору газификации прав и обязанностей исполнителя по договору о подключении.
ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «ГАЗЭКС» поступило требование ГУП СО «Газовые сети» о передаче обязательств по договорам, исполнителем которых является ГУП СО «Газовые сети», Региональному оператору газификации (АО «ГАЗЭКС»). К требованию были приложены реестры договоров со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, реестры договоров со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, реестры договоров сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. Среди указанных договоров числился договор № № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, требование не содержало достаточно доказательств невозможности исполнения обязательств, предусмотренных договорами о подключении согласно приложенным реестрам, о чем Региональный оператор указал в ответе и не согласовал переход прав и обязанности по спорным договорам от исполнителя к Региональному оператору газификации. Следовательно, исполнитель по договору №№№ от ДД.ММ.ГГГГ не изменился. Исполнителем по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ является ГУП СО «Газовые сети».
Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации на территории Свердловской области, исполнителем которых является ГУП СО «Газовые сети», осуществляется Единым оператором газификации через Регионального оператора газификации. По состоянию на сегодняшний день ГУП СО «Газовые сети» профинансировано Единым оператором газификации на общую сумму 1 431 557 753,94 рубля, из которых 693 248 205, 84 рублей предоставлено в порядке авансирования и 738 309 548,10 рублей по экономически обоснованным расходам. Согласно судебной практике Региональный оператор газификации является лишь оператором по перечислению газораспределительным организациям денежных средств, поступающих от Единого оператора газификации, и обратно. Все денежные средства, поступившие от Единого оператора газификации для ГУП СО «Газовые сети», были перечислены в адрес последнего в установленные договором на финансирование сроки. Типовая форма договора о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, положения Правил № обязанность по выполнению мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в установленный договором срок Региональным оператором газификации не предусматривают. Учитывая изложенное, основания для возложения на Регионального оператора газификации обязанности ГУП СО «Газовые сети» по исполнению договора № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении в рамках догазификации отсутствуют.
Представитель ответчика ООО «Газпромгазификация» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела судом уведомлен надлежащим образом, отзыв не представил.
В соответствии с положениями ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14 и 16 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» информация о времени и месте рассмотрения дела была размещена на интернет-сайте Алапаевского городского суда Свердловской области http://alapaevsky.sudrf.ru.
В силу положений статей 113, 116, 117 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает извещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного разбирательства надлежащим, руководствуясь ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных судом надлежащим образом о дате и времени рассмотрения дела.
Суд, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к следующим выводам.
В целях повышение уровня газификации Свердловской области, обеспечения конкурентоспособности экономики Свердловской области, увеличение энергетической эффективности и повышение уровня энергетического комфорта населения, для повышения надежности и устойчивой работы системы газоснабжения Свердловской области, синхронизации планов по развитию газификации на территории Свердловской области, создания технической возможности для подключения (технологического присоединения) новых потребителей, ликвидации резервуаров СУГ и сокращения количества квартир, газифицированных СУГ, поставляемых в баллонах и из резервуаров в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» и от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» разработана и утверждена Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 № 775-УГ Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2021 - 2030 годы.
В плане мероприятий программы по газификации Свердловской области на 2021-2030 годы установлено газоснабжение жилого дома по адресу: ул. Бр. Смольниковых, д. 2, Муниципальное образование город Алапаевск, источник финансирования: средства ЕОГ - исполнитель ГУП СО «Газовые сети», срок реализации декабрь 2024 года, ожидаемый результат: обеспечение подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (в том числе в рамках догазификации) (п. 75324 Плана, введен Указом Губернатора Свердловской области от 31.07.2024 № 326-УГ)
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 года № 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - Правила № 1547).
Пунктом 2 Правил № 1547 определено, что догазификация - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа или программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ такого населенного пункта.
Согласно пункту 3 Правил № 1547, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 (далее - заявка о подключении); б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 (далее - акт о готовности); д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 (далее - акт о подключении);
Подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. (пункт 5 Правил № 1547).
Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, отражены в п. 71 Правил № 1547, обязанности исполнителя и заявителя, изложены в пунктах 72, 74 Указанных Правил.
Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа) (пункт 9 Правил № 1547).
Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) является одним из существенных условий договора о подключении (пп. «б» п. 52 Правил № 1547).
Из положений п. 53 Правил № 1547 следует, что срок осуществления мероприятий для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, не может превышать срок, который определяется в соответствии с разделом VII настоящих Правил.
Согласно п. 121 раздела VII Правил № 1547, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.
Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между Калугиной Т. В., ГУП СО «Газовые Сети» (Исполнитель) и АО «ГАЗЭКС» (Региональный оператор газификации) заключен договор № № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, объекта, расположенного по адресу: <адрес>.
Согласно пункту 1 договора, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения до границ земельного участка, занятого объектом капитального строительства: <адрес>, принадлежащего исполнителю на праве собственности, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях; заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.
Согласно пункту 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (техническому присоединению) домовладения и пуску газа установлен до ДД.ММ.ГГГГ, что также подтверждается техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, являющимися приложением к Договору. Последний день срока, установленного в абзаце первом пункта 3 договора считается днем подключения (технического присоединения) домовладения. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.
ДД.ММ.ГГГГ между Калугиной Т.В., ГУП СО «Газовые Сети» и АО «ГАЗЭКС» заключено дополнительное соглашение к Договору, согласно условиям которого абз. 1 п. 3 Договора изложен в новой редакции - срок исполнения договора продлен до ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с пунктом 15 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно положениям п. 1 ст. 309, п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В силу п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
В установленный договором срок до ДД.ММ.ГГГГ технологическое присоединение газоиспользующего оборудования истца в соответствии с условиями договора произведено не было.
Судом установлено, что ответчиком ГУП СО «Газовые Сети» не осуществлено строительство сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки подключения, то есть в соответствии с условиями договора технологическое присоединение газоиспользующего оборудования не осуществлено. Иного ответчиком в соответствии с положениями ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не доказано.
В своем письменном отзыве ГУП СО «Газовые сети», не отрицая наличие обязанностей, предусмотренных договором от ДД.ММ.ГГГГ и факт их несиполнения, ссылается на отсутствие финансирования со стороны Регионального оператора газификации.
Проверяя доводы ответчика ГУП СО «Газовые сети» о невыполнении обязательств ввиду отсутствия своевременного финансировании, суд находит их несостоятельными. Как следует из представленных заявок на предоставление финансирования (транша) и сведений о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации на территории Свердловской области, исполнителем которых является ГУП СО «Газовые сети», осуществляется Единым оператором газификации через Регионального оператора газификации и по состоянию на сегодняшний день ГУП СО «Газовые сети» профинансировано Единым оператором газификации на общую сумму 1 431 557 753,94 руб., из которых 693 248 205, 84 рублей предоставлено в порядке авансирования и 738 309 548,10 руб. по экономически обоснованным расходам. Региональный оператор газификации является оператором по перечислению газораспределительным организациям денежных средств, поступающих от Единого оператора газификации, и обратно. Типовая форма договора о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, положения Правил № 1547 обязанность по выполнению мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в установленный договором срок Региональным оператором газификации не предусматривают. ГУП СО «Газовые сети» - самостоятельное юридическое лицо, коммерческая организация, владеющая закрепленным за ней имуществом на праве собственности, имеющая право использовать имущество для осуществления своей деятельности и извлекать прибыль при осуществлении своей деятельности, отсутствие необходимых денежных средств (финансирования) не является основанием для освобождения исполнителя от принятых на себя обязательств по договору и не рассматривается как объективная невозможность исполнения обязательств, не свидетельствует о наличии обстоятельств, которые бы позволили освободить ответчика от исполнения принятых на себя по договору обязательств.
С учетом изложенного, принимая во внимание, что ответчик свои обязательства по договору в установленный договором срок не исполнил, доказательств наличия обстоятельств, исключающих обязанность исполнить условия договора, заключенного с истцом, в установленный договором срок, не представлено, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований о возложении на ответчика обязанности исполнить обязательства по договору в части подключения (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения домовладения истца до точки подключения до ДД.ММ.ГГГГ, полагая требуемый истцом срок при установленных обстоятельствах разумным и обоснованным.
В соответствии с п. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.
В соответствии с положениями ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку требования прокурора, действующего в интересах Калугиной Т.В., который в силу положений пп. 9 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче иска был освобожден от уплаты государственной пошлины, удовлетворены, с ответчика в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, исходя из требований пп. 3 п.1 ст. 333.19 Налогового Кодекса Российской Федерации в размере 3000 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198, 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
исковые требования Алапаевского городского прокурора, действующего в интересах Калугиной Т. В. (паспорт гражданина РФ: серия №, №), к государственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» (ИНН 6659106560) о возложении обязанности исполнить обязательства удовлетворить.
Возложить на государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети» обязанность исполнить обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в срок до ДД.ММ.ГГГГ.
Взыскать с государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» в доход бюджета государственную пошлину в сумме 3 000 рублей.
Исковые требования Алапаевского городского прокурора, действующего в интересах Калугиной Т. В., к акционерному обществу «ГАЗЭКС» (ИНН 6612001379), обществу с ограниченной ответственностью «Газпромгазификация» (ИНН 7813655197) о возложении обязанности исполнить обязательства оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Алапаевский городской суд Свердловской области.
Судья
Ермакович Е.С.