РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
19 августа 2026 года г. Хабаровск
Хабаровский районный суд Хабаровского края в составе председательствующего судьи Дубровского Д.И., при секретаре судебного заседания Мысник С.С., с участием истца Капулиной А.И., представителя ответчика АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Кумаева Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Капулиной Анастасии Ивановны к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток» о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения газоиспользующего оборудования к сети газораспределения, взыскании судебной неустойки,
УСТАНОВИЛ:
Капулина А.И. обратилась в суд с иском к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток» (далее - АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», ответчик) о возложении обязанности, взыскании судебной неустойки, в обоснование которого указала следующее.
ДД.ММ.ГГГГ между истцом и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» был заключен договор № № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. По условиям договора ответчик принял на себя обязательство провести работы по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю и намеревающегося использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних потребностей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица «Жилой дом» по адресу <адрес> условный номер №, проложены газораспределительные сети к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента.
Согласно п. <данные изъяты> договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно Приложению №, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
Пунктом <данные изъяты> технических условий предусмотрено обязательство по подключению (технологическому присоединению) к сетям газораспределения объекта капитального строительства до ДД.ММ.ГГГГ. Аналогичный срок определен в п. <данные изъяты> договора на технологическое присоединение.
В соответствии с п. <данные изъяты> договора подключение осуществляется без взимания платы.
Обязательства по проведению мероприятий, перечисленных в технических условиях со стороны ответчика, в установленные сроки не исполнены, что указывает на просрочку исполнения обязательства. Со стороны ответчика отсутствуют правовые основания для неисполнения принятого на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению).
Просит суд:
- возложить обязанность на АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в течение <данные изъяты> с даты вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства, вытекающие из договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках газификации, а именно выполнить работы, перечисленные в приложении № к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, и произвести подключение «Жилой дом» по адресу <адрес>, условный номер №, к сети газораспределения АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»;
-за неисполнение решения суда в установленные сроки взыскать с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в пользу Капулиной А.И. судебную неустойку в размере <данные изъяты> рублей за каждый месяц неисполнения возложенного на ответчика обязательства.
Протокольным определением суда от ДД.ММ.ГГГГ, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация».
Представитель третьего лица ООО «Газпром газификация» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.
В соответствии со ст. 117 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.
Истец Капулина А.И. в судебном заседании исковые требования поддержала. Пояснила, что по окончании срока действия договора обращалась к ответчику по вопросу исполнения обязательств, где ее направили в подрядную организацию <данные изъяты> направленная ею претензия оставлена без ответа. Дополнительного соглашения о продлении срока подключения она не получала, сообщение о перезаключении договора поступило ей примерно за две недели до первого судебного заседания. Проектную документацию сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования она не разрабатывала, поскольку в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» ей пояснили, что до момента строительства газопровода к ее дому разработка такой документации не требуется. Указала, что в отсутствие точки подключения она не может провести работы внутри дома по подготовке оборудования.
Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Кумаев Д.В. в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований. Пояснил, что между сторонами заключен договор о технологическом присоединении в рамках догазификации, срок выполнения мероприятий по которому (пункт <данные изъяты> договора) был установлен до ДД.ММ.ГГГГ. В адрес истца направлялся проект дополнительного соглашения о продлении срока до ДД.ММ.ГГГГ, однако подписанное дополнительное соглашение от истца не поступало, в связи с чем срок до <данные изъяты> года между сторонами не согласован. Распределительный газопровод к жилым домам в квартале <данные изъяты> построен в <данные изъяты> году, однако газопровод-ввод для подключения домовладения истца до настоящего времени не построен; подрядной организацией разработана проектная документация на газопровод-ввод, работы по его строительству будут начаты в ближайшее время. Полагал, что истцом не выполнены обязательства на принадлежащем ей земельном участке, при этом указал, что исполнение сторонами своих обязательств друг от друга не зависит. Срок догазификации, указанный в пообъектном плане-графике (приложение № к Региональной программе), -<данные изъяты> года, и он не продлевался. Против взыскания судебной неустойки возражал в связи с ее необоснованностью. В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что истец не исполнила со своей стороны обязательства по договору. Полагал, что исполнить решение суда будет невозможно поскольку истец не осуществила со своей стороны подготовку к подключению. В настоящее время в феврале построен газораспределительный газопровод, ведутся работы по строительству газопровода ввода, который будет построен в первых числах сентября, на данный момент до конца августа подрядная организация ведет работы. Истец просит возложить обязанность исполнить обязательства из договора о подключении, выполнить работы в приложении № к договору. В указанной части иск не может быть удовлетворен, т.к. истец не выполнил свои обязательства в части готовности газоиспользующего оборудования.
Выслушав истца и представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Как следует из материалов дела и установлено судом, Капулина А.И. является собственником жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый номер №), что подтверждается выпиской из ЕГРН.
ДД.ММ.ГГГГ между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (исполнитель) и Капулиной А.И. (заявитель) заключен договор № № (регистрационная дата ДД.ММ.ГГГГ) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.
Согласно п. <данные изъяты> договора исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица «Жилой дом» по адресу: <адрес> (кадастровый номер №), проложены газораспределительные сети к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый номер №), а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.
В силу п. <данные изъяты> договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению (далее - технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
Как следует из п. <данные изъяты> договора и п. <данные изъяты> технических условий (приложение к договору), срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к сетям газораспределения объекта капитального строительства - ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с п. <данные изъяты> договора подключение (технологическое присоединение) осуществляется без взимания платы.
Согласно приложению к договору - техническим условиям на подключение, выданным АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (заявитель Капулина А.И.), объект капитального строительства «Жилой дом» расположен по адресу: <адрес> (кадастровый номер: №). Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования - <данные изъяты> куб. метров. Давление газа в точке подключения: максимальное - <данные изъяты> МПа; фактическое (расчетное) - <данные изъяты> МПа.
На основании п. <данные изъяты> технических условий исполнитель осуществляет проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети газораспределения «<данные изъяты>)» до точки подключения диаметром <данные изъяты>, протяженностью по прямой линии ориентировочно <данные изъяты> м, материал труб: <данные изъяты>, ст. <данные изъяты> мм, максимальное рабочее давление - <данные изъяты> МПа, фактическое (расчетное) давление - <данные изъяты> МПа, тип прокладки: подземно, по адресу: <адрес> (кадастровый номер: №).
Срок действия настоящих технических условий ДД.ММ.ГГГГ.
Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения регулируется Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Правила, Правила № 1547).
В пункте 5 названных Правил предусмотрено, что подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации (п. 6).
На основании п. 53 Правил подключения № 1547, для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII Правил подключения № 1547.
Пунктом 121 Правил подключения № 1547 установлено, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.
Сроки, предусмотренные пунктом 122 Правил подключения № 1547, устанавливаются в случае, если в программе газификации отсутствует домовладение заявителя.
При этом пунктом 123 Правил предусмотрено, что для случаев, указанных в пункте 121 настоящих Правил, в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.
В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется единым оператором газификации, региональным оператором газификации совместно с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами публичной власти федеральных территорий в соответствии с принятыми в установленном порядке межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
В силу пунктов 3 и 7 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903, разработку программ газификации осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с единым оператором газификации (региональным оператором газификации). Программы газификации формируются на 10 лет и утверждаются руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При необходимости в программы газификации вносятся изменения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Согласно пункту 6(2) данных Правил предложения об изменении программы газификации, направляемые газораспределительными организациями и организациями - собственниками систем газоснабжения в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, в целях осуществления подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладении, принадлежащем физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - догазификация), в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, подлежат включению в программу газификации (в сводный план-график догазификации и пообъектный план-график догазификации) в течение 7 рабочих дней со дня поступления предложений.
Таким образом, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяется региональной программой газификации и может быть изменен по предложению газораспределительных организаций и организаций - собственников систем газоснабжения путем внесения соответствующих предложений в орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
Распоряжением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № утверждена региональная программа «<данные изъяты>» (далее - Региональная программа).
Распоряжением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № внесены изменения в Региональную программу, в частности пообъектным планом-графиком догазификации (приложение № к Региональной программе, строка <данные изъяты>) срок догазификации домовладения истца <адрес>, код объекта строительства №) установлен - <данные изъяты>, что подтверждается письмом АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» от ДД.ММ.ГГГГ № №, направленным во исполнение судебного запроса.
Вместе с тем, суд приходит к выводу о том, что на момент рассмотрения настоящего дела со стороны ответчика допущена просрочка исполнения принятого на себя обязательства.
Как установлено судом и не оспаривается ответчиком, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), определенный как пунктом <данные изъяты> договора и пунктом <данные изъяты> технических условий (ДД.ММ.ГГГГ), так и пообъектным планом-графиком догазификации <данные изъяты>), на день рассмотрения дела истек. При этом подключение (технологическое присоединение) домовладения истца к сети газораспределения до настоящего времени не осуществлено.
Срок догазификации не изменялся, стороной ответчиком не представлено сведений о внесении изменений в план-график, утвержденные в предусмотренном порядке.
Из объяснений представителя ответчика в судебном заседании, следует, что распределительный газопровод к жилым домам в <данные изъяты> построен в <данные изъяты> году, однако газопровод-ввод, необходимый для подключения домовладения истца, до настоящего времени не построен, находится в стадии проектирования, планируемый срок окончания строительства <данные изъяты> году, что подтверждается письмом ответчика от ДД.ММ.ГГГГ № №. Таким образом, факт неисполнения обязательства по подключению в установленный срок ответчиком по существу признан.
Доводы ответчика о том, что срок осуществления мероприятий по подключению определяется Региональной программой газификации и подлежит исчислению с учетом пунктов 121 и 123 Правил № 1547, судом проверены и не могут служить основанием для отказа в иске, поскольку установленный пообъектным планом-графиком догазификации срок (<данные изъяты>) к моменту рассмотрения дела истек, а доказательств его изменения уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в установленном порядке ответчиком не представлено, представитель ответчика в судебном заседании прямо пояснил, что указанный срок не продлевался.
Письмо АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в адрес <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № № о необходимости актуализации пообъектного плана-графика догазификации, содержит лишь предложения газораспределительной организации и само по себе изменения срока в Региональной программе не влечет, ответ уполномоченного органа на указанное письмо, как пояснил ответчик, не поступал.
Ответчик также указывает на необходимость заключения дополнительного соглашения с целью продления срока догазификации до ДД.ММ.ГГГГ,
В силу пункта 26 договора, статей 450, 452 ГК РФ изменение договора по соглашению сторон совершается в той же форме, что и договор.
Между тем дополнительное соглашение о продлении срока до ДД.ММ.ГГГГ истцом не подписано и, как следует из отчета об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не было принято организацией почтовой связи к пересылке, то есть истцу не вручено. Истец в судебном заседании факт получения дополнительного соглашения отрицала. При таких обстоятельствах согласованного сторонами изменения срока исполнения обязательства не произошло, а предусмотренный договором срок (ДД.ММ.ГГГГ) не был продлен.
Кроме того суда отмечает, что предлагаемое изменение срока исполнения договора в дополнительном соглашении не обусловлено изменением Региональной программы или иного правового акта, которым были бы изменены сроки догазификации, в связи с чем, само по себе направление дополнительного соглашения, даже в случае его получения истцом, не порождает у последней обязанности по его подписанию учитывая также пропуск срока подключения ответчиком.
Доводы ответчика о неисполнении заявителем обязанностей, предусмотренных пунктом <данные изъяты> договора, в том числе о неразработке проектной документации сети газопотрбления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, судом отклоняются.
По смыслу условий договора заявитель несет такую обязанность после того как исполнитель обеспечил надлежащие условия для подключения и проверил сети газопотребления и газоиспользующего оборудования на техническую возможность к подключению, о чем он составляет акт о готовности. При этом данная обязанность установлена в п<данные изъяты> договора.
Газопровод-ввод до границы земельного участка истца ответчиком не построен, из пояснений представителя ответчика следует, что процесс строительства не завершен, следовательно, момент исполнения и проверки соответствующих обязанностей заявителя не наступил. Истец в судебном заседании пояснила, что не разрабатывала проектную документацию сети газопотребления по разъяснению самого ответчика о преждевременности таких работ. При этом представитель ответчика в судебном заседании указал, что исполнение сторонами своих обязательств друг от друга не зависит, тем самым подтвердив, что неисполнение заявителем обязанностей в пределах своего участка не препятствует ответчику в выполнении мероприятий по строительству газопровода-ввода. Доказательств составления акта о готовности либо уведомления заявителя о готовности сети газораспределения к подключению ответчиком не представлено.
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. На основании статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом того, что ответчик является профессиональным участником соответствующих правоотношений, бремя доказывания отсутствия вины и наличия обстоятельств, объективно препятствующих исполнению обязательства в срок, возлагается на ответчика. Таких доказательств, равно как и доказательств наличия чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, ответчиком не представлено.
В отношении довода представителя ответчика о неисполнимости решения в связи с тем, что истцом не была осуществлена подготовка ее оборудования, суд отмечает, что обязанность истца по подготовке газоиспользующего оборудования является встречной и при этом, последующей по отношению к строительству газопровода-ввода, на день рассмотрения дела эта обязанность еще не наступила, поэтому ее неисполнение не препятствует удовлетворению иска. При этом, даже в таком случае на ответчике лежит обязанность осуществить проектирование и строительства объекта газоснабжения как минимум до точки подключения дома истца, чего ответчиком сделано не было, обратного вопреки ст.56 ГПК РФ не доказано. Вопрос о дальнейшем исполнении решения суда в таком случае будет решаться в порядке исполнения решения и не может служить основанием для отказа в иске.
При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что права истца как потребителя нарушены неисполнением ответчиком в установленный срок обязательства по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования домовладения истца к сети газораспределения, в связи с чем исковые требования о возложении на ответчика обязанности исполнить обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ подлежат удовлетворению.
Разрешая вопрос об установлении срока исполнения решения суда, суд руководствуется частью 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой в случае, если действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение должно быть исполнено. Как разъяснено в пунктах 22, 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», при установлении такого срока суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.
Принимая во внимание объем и характер мероприятий, которые необходимо выполнить ответчику (завершение проектирования и строительство газопровода-ввода, проверку исполнительной документации, приемку выполненных работ, проведение пуско-наладочных работ и фактическое подключение), а также пояснения представителя ответчика о готовности проектной документации на газопровод-ввод и о планируемом окончании его строительства в 2026 году, срок вступления в силу решения суда, суд находит разумным и достаточным установить срок исполнения решения суда в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Указанный срок обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон и соответствует сроку, который сам ответчик определил как срок окончания строительства газопровода-ввода.
При этом, определяя порядок исполнения решения, суд исходит из того, что обязательства сторон договора о подключении носят взаимный характер, а обязанность заявителя обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления в границах своего земельного участка является встречной и последующей по отношению к обязанности исполнителя построить газопровод-ввод до точки подключения. В силу статьи 327.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязанности может быть обусловлено совершением другой стороной определенных действий. Согласно п. 1 статьи 314 и статьи 327.1 ГК РФ срок исполнения обязательства может исчисляться с момента совершения таких действий, что также указано в пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении».
Суд учитывает обязанности сторон по договору, часть из которых, в частности, обязанности ответчика, обусловлены выполнением обязанности истцом.
В связи с этим суд устанавливает календарный срок в течение <данные изъяты> со дня вступления решения суда в законную силу, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ для тех мероприятий, совершение которых зависит исключительно от ответчика, а срок фактического присоединения (пуска газа) определяет периодом, исчисляемым со дня подписания сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению. При этом, суд также считает необходимым возложить на ответчика обязанность провести проверку выполнения технических условий и составить акт проверки, что является необходимым этапом для подключения и не создаст возможности ответчику уклониться от выполнения дальнейших после данного этапа мероприятий по подключению по договору.
Разрешая требование о взыскании судебной неустойки, суд исходит из следующего. В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения судебного акта. Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 31, 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из недобросовестного поведения.
Учитывая характер обязательства, степень затруднительности его исполнения и необходимость соблюдения баланса интересов сторон, суд находит заявленный истцом размер судебной неустойки <данные изъяты> рублей за каждый месяц неисполнения чрезмерным и полагает соразмерным взыскание судебной неустойки в размере <данные изъяты> рублей за каждый месяц неисполнения решения суда, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим решением срока, и до дня фактического исполнения указанной обязанности.. Такой размер отвечает целям побуждения должника к исполнению обязательства и не влечет извлечения кредитором необоснованной выгоды.
Неустойка устанавливается для побуждения ответчика к исполнению той части обязательства, которая не зависит от действий истца, то есть к строительству газопровода-ввода и обеспечению готовности сети газораспределения.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд решил:
Исковые требования Капулиной Анастасии Ивановны к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток» удовлетворить частично.
Возложить на Акционерное общество «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>) обязанность в течение <данные изъяты> со дня вступления решения суда в законную силу, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ исполнить обязательства, вытекающие из договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, в части мероприятий, отнесенных договором и техническими условиями (приложение № к договору) к обязанностям исполнителя, а именно: осуществить проектирование и строительство газопровода-ввода от сети газораспределения «<данные изъяты>)» до точки подключения на границе земельного участка с кадастровым номером № (<адрес>), а также отключающих устройств, обеспечить готовность сети газораспределения к подключению (технологическому присоединению) жилого дома по адресу: <адрес> (кадастровый номер №), и письменно уведомить Капулину Анастасию Ивановну о выполнении указанных мероприятий.
Возложить на Акционерное общество «Газпром газораспределение Дальний Восток» обязанность в течение <данные изъяты> рабочих дней со дня получения от Капулиной Анастасии Ивановны уведомления о выполнении ею мероприятий, предусмотренных техническими условиями в пределах границ принадлежащего ей земельного участка, произвести проверку выполнения технических условий и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению).
Возложить на Акционерное общество «Газпром газораспределение Дальний Восток» обязанность осуществить фактическое присоединение (врезку) и пуск газа в сеть газопотребления указанного жилого дома в течение <данные изъяты> рабочих дней со дня подписания сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению), но не ранее выполнения мероприятий, указанных в абзаце втором резолютивной части настоящего решения.
Взыскать с Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>) в пользу Капулиной Анастасии Ивановны (паспорт <данные изъяты>) судебную неустойку в размере <данные изъяты> рублей за каждый месяц неисполнения обязанности по проектированию и строительству газопровода-ввода, обеспечению готовности сети газораспределения к подключению и уведомлению об этом заявителя, возложенной абзацем вторым резолютивной части настоящего решения, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим решением срока, и до дня фактического исполнения указанной обязанности.
В удовлетворении остальной части требования о взыскании судебной неустойки - отказать.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Хабаровский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, через Хабаровский районный суд.
Судья Дубровский Д.И.