ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 мая 2026 года г.Копейск
Копейский городской суд Челябинской области в составе:
председательствующего Алексеевой Е.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Двуреченской А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Синициной Л.А. к Байжанову К.У. о защите прав потребителя, расторжении договора, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, штрафа, процентов за пользование чужими денежными средствами, установил:
истец Синицина Л.А. обратилась с иском к Байжанову К.У. с требованием, согласно уточненным исковым требованиям, о расторжении договора подряда от 28 апреля 2025 года, взыскании денежных средств в сумме 1406108 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30 октября 2025 года по день фактической уплаты, неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 3% от цены договора за каждый день, начиная с 29 сентября 2025 года по день фактического исполнения обязательства, компенсации морального вреда в сумме 100000 руб., штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% присужденной судом суммы, а также судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 12000 руб.
От сторон поступило ходатайство о прекращении производства по данному делу в связи с заключением мирового соглашения на следующих условиях:
1.1. Договор подряда НОМЕР от 28 апреля 2025 года, заключенный между Синицыной Л.А. (Заказчик) и Байжановым К.У. (Подрядчик), считается расторгнутым с 29 сентября 2025 года.
1.2. Стороны подтверждают, что взаимные претензии по Договору погашаются настоящим соглашением.
2. Возврат денежных средств и судебных расходов
2.1. Ответчик единовременно передает Истцу денежные средства в размере 1500000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей при подписании настоящего соглашения наличными денежными средствами. Подтверждением передачи денежных средств является расписка Истца.
3. Порядок исполнения и вступления соглашения в силу
3.1. Настоящее мировое соглашение считается заключенным с момента передачи денежных средств Истцу Ответчиком в полном объеме и подписания соглашения сторонами.
3.2. Стороны действуют в следующем порядке:
Ответчик передает указанную сумму Истцу наличными денежными средствами. с подписанием Истцом расписки о получении денежных средств.
Истец после получения денег в полном объеме уведомляет суд об исполнении обязательств Ответчика перед Истцом.
Стороны обращаются в суд с ходатайством об утверждении настоящего мирового соглашения.
4. Отказ от иных требований и прекращение спора
4.1. После утверждения судом настоящего соглашения Истец считает свои требования выполненными и отказывается от всех иных исковых требований, а именно: от взыскания штрафа в размере 50% на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»; от взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ; от взыскания неустойки за каждый день просрочки платежа; от взыскания компенсации морального вреда; от взыскания судебных расходов.
4.2. После подписания мирового соглашения стороны считают спор урегулированным окончательно и бесповоротно.
4.3. После утверждения судом настоящего соглашения Стороны просят суд производство по делу прекратить на основании п. 4 ч. 1 ст. 220 ГПК РФ.
6. Заключительные положения:
6.1. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон и один для приобщения к материалам гражданского дела.
6.2. Стороны просят суд утвердить настоящее мировое соглашение после его подписания сторонами.
В силу статьи 153.11 ГПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением, что им известны правовые последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу.Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела 7 ГПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого по ходатайству одной их сторон настоящего мирового соглашения.
Как следует из представленного заявления, стороны согласились заключить мировое соглашение на указанных в нем условиях, о чём свидетельствуют их подписи в мировом соглашении. Последствия заключения мирового соглашения сторонам известны.
В соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.
Последствия отказа от иска, заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса РФ, истцу и ответчику разъяснены, что подтверждается подписями в мировом соглашении.
Поскольку мировое соглашение, заключённое сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает права и законные интересы других лиц, суд утверждает мировое соглашение, а производство по делу прекращает.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 153.10, 220, 221, 224, 225 Гражданского процессуального кодекса РФ, определил:
мировое соглашение, заключенное между сторонами по иску Синициной Л.А. к Байжанову К.У. о защите прав потребителя, расторжении договора, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, штрафа, процентов за пользование чужими денежными средствами, утвердить на следующих условиях:
1.1. Договор подряда НОМЕР от 28 апреля 2025 года, заключенный между Синицыной Л.А. (Заказчик) и Байжановым К.У. (Подрядчик), считается расторгнутым с 29 сентября 2025 года.
1.2. Стороны подтверждают, что взаимные претензии по Договору погашаются настоящим соглашением.
2. Возврат денежных средств и судебных расходов
2.1. Ответчик единовременно передает Истцу денежные средства в размере 1500000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей при подписании настоящего соглашения наличными денежными средствами. Подтверждением передачи денежных средств является расписка Истца.
3. Порядок исполнения и вступления соглашения в силу
3.1. Настоящее мировое соглашение считается заключенным с момента передачи денежных средств Истцу Ответчиком в полном объеме и подписания соглашения сторонами.
3.2. Стороны действуют в следующем порядке:
Ответчик передает указанную сумму Истцу наличными денежными средствами. с подписанием Истцом расписки о получении денежных средств.
Истец после получения денег в полном объеме уведомляет суд об исполнении обязательств Ответчика перед Истцом.
Стороны обращаются в суд с ходатайством об утверждении настоящего мирового соглашения.
4. Отказ от иных требований и прекращение спора
4.1. После утверждения судом настоящего соглашения Истец считает свои требования выполненными и отказывается от всех иных исковых требований, а именно: от взыскания штрафа в размере 50% на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»; от взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ; от взыскания неустойки за каждый день просрочки платежа; от взыскания компенсации морального вреда; от взыскания судебных расходов.
4.2. После подписания мирового соглашения стороны считают спор урегулированным окончательно и бесповоротно.
Прекратить производство по гражданскому делу по иску Синициной Л.А. к Байжанову К.У. о защите прав потребителя, расторжении договора, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, штрафа, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.
Судья: