ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Невьянск Свердловской области 29 июля 2026 года Невьянский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Черепанина М.А., при ведении протокола помощником судьи Шибаковой Е.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Невьянского городского прокурора, обратившегося в интересах Стафеева Михаила Анатольевича к ГУП СО "Газовые сети", об обязании выполнить условия договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации домовладения, взыскании компенсации морального вреда, установил:
Невьянский городской прокурор действуя в интересах Стафеева М.А.., обратился в суд к ГУП Свердловской области «Газовые сети», со следующими требованиями:
возложить на ГУП СО «Газовые сети» обязанность выполнить условия договоров № *** от 00.00.0000, о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу;
взыскать с ГУП СО «Газовые сети» в пользу каждого истца компенсацию морального вреда в размере 50 000,00 рублей;
в случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскать с ГУП СО «Газовые сети», в пользу истца неустойку в размере 3 000 рублей в день, начиная со следующего дня после установленного срока исполнения решения суда до фактического исполнения обязательства.
В ходе рассмотрения дела истец и ответчик пришли к мировому соглашению на следующих условиях:
Истец Стафеев М.А., отказывается от заявленных исковых требований о взыскании компенсации морального вреда и судебной неустойки полностью;
Ответчик ГУП С/О «Газовые сети» в срок до 00.00.0000, обязуется исполнить условия Договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительной сети» *** от 00.00.0000 (далее - Договор). Строительство сетей газораспределения до границ земельного участка, в котором расположено домовладение по адресу: ...., д. Осиновка, .... рамках реализации Программы догазификации.
Стороны договорились, что данным мировым соглашением урегулирован возникший спор. Последующее взыскание каких-либо убытков, вреда, расходов по спору не допустимо.
Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Невьянским городским судом Свердловской области.
Мировое соглашение составлено в трех экземплярах. По одному для сторон и один экземпляр остается в материалах гражданского дела.
Содержание ст. 39 и ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сторонам известно.
Мировое соглашение заключено осознанно, добровольно, без чьего-либо принуждения.
Сторонам мирового соглашения известно содержание ст.ст. 220 и 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; последствия утверждения судом мирового соглашения разъяснены и понятны. В силу ст.ст. 220 и 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в связи с утверждением мирового соглашения; повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороны просят утвердить мировое соглашение.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст.221 ГПК РФ сторонам разъяснены и понятны
Руководствуясь статьями 39, 173, 220 – 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил:
Утвердить мировое соглашение между ГУП СО «Газовые сети» и Стафеевым Михаилом Анатольевичем на следующих условиях:
Истец Стафеев М.А., отказывается от заявленных исковых требований о взыскании компенсации морального вреда и судебной неустойки полностью;
Ответчик ГУП С/О «Газовые сети» в срок до 01.04.2028 г., обязуется исполнить условия Договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительной сети» № *** от 00.00.0000 (далее - Договор). Строительство сетей газораспределения до границ земельного участка, в котором расположено домовладение по адресу: .... рамках реализации Программы догазификации.
Стороны договорились, что данным мировым соглашением урегулирован возникший спор. Последующее взыскание каких-либо убытков, вреда, расходов по спору не допустимо.
Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Невьянским городским судом Свердловской области.
Мировое соглашение составлено в трех экземплярах. По одному для сторон и один экземпляр остается в материалах гражданского дела.
Содержание ст. 39 и ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сторонам известно.
Мировое соглашение заключено осознанно, добровольно, без чьего-либо принуждения.
Сторонам мирового соглашения известно содержание ст.ст. 220 и 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; последствия утверждения судом мирового соглашения разъяснены и понятны. В силу ст.ст. 220 и 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в связи с утверждением мирового соглашения; повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Мировое соглашение не нарушает прав и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
Производство по гражданскому делу №2-597/2026 прекратить.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в течение одного месяца со дня вынесения настоящего определения.
Председательствующий –