РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
21 мая 2026 года г. Тюмень
Центральный районный суд г. Тюмени в составе:
председательствующего судьи Меляковой Н.В., при секретаре Николаевой Е.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Малининой Т.Н. к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Север» об обязании осуществить подключение, взыскании компенсации морального вреда, неустойки,
УСТАНОВИЛ:
Малинина Т.Н. обратился в суд с иском к АО Газпром газораспределение Север» об обязании осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, по адресу: <адрес> к сети газораспределения и пуск газа в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 90 000 рублей, неустойку в виде денежной суммы за каждый день неисполнения в размере 5000 рублей.
Требования мотивированы тем, что истец является собственником земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между Малининой Т.Н. и АО Газпром газораспределение Север» заключен договор о подключении (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №, по условиям которого исполнитель обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования по адресу: <адрес>, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения до границ земельного участка без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладения физического лица, проложены газораспределительные сети, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном праве или технологически связанным сетям исполнителя, сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях. В п.3 договора от ДД.ММ.ГГГГ стороны согласовали срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа- 365 дней со дня заключения настоящего договора. Также с истцом с ответчиком были заключены договоры поставки природного газа, технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в данном жилом доме. В установленный договором срок подключение (технологическое присоединение) не произведено, ответчиком нарушены указанные условия. ДД.ММ.ГГГГ ответчику была направлена претензия с требованием произвести подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома по адресу: <адрес> месячный срок, до ДД.ММ.ГГГГ. Ответа на претензию от ответчика не поступило. Однако на момент обращения истца в суд ответчик не исполнил свои обязательства по Договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, что нарушает права истца, рассчитывающего, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ его домовладение будет газифицировано.
Истец Малинина Т.Н. не явилась, её представитель Малинин Ж.К. в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме, на основании, изложенном в иске.
Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Север»- Смолина О.В. в судебном заседании в удовлетворении иска просила отказать в полном объеме, на основаниях изложенных возражениях.
Представитель третьего лица ООО Газпром газификация в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.
Выслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Порядок подключения объектов к сети газораспределения установлен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 (далее по тексту Правила).
В пункте 5 названных Правил предусмотрено, что подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.
Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации (пункт 6 Правил).
В соответствии с пунктом 53 Правил для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII Правил подключения № 1547.
Пунктом 121 Правил установлен срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации. Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.
Судом установлено, что Малинина Т.Н. является собственником земельного участка с кадастровым номером №, а также жилого дома с кадастровым номером №, расположенных по адресу: <адрес>. (л.д. 7-10)
ДД.ММ.ГГГГ между Малининой Т.Н. и АО Газпром газификация», в лице АО Газпром газораспределение Север» заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.
В силу ч.1 Договора, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой индивидуальный дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер объекта недвижимости №, к сети газораспределения, принадлежащей Исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями Исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, Заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации») расположенного: №, кадастровый номер земельного участка №.
Согласно ч. 2 Договора, подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению (далее-технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическое присоединение) домовладения (далее-мероприятия по подключению (технологическое присоединение) и пуску газа составляет 365 дней со дня заключения настоящего договора.
Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день. (ч. 3 Договора)
Из технического условия на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации следует, что объект капительного строительства жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. Срок подключения технологическое присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней.
Таким образом, договор должен был быть исполнен сторонами не позднее ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ между Малининой Т.Н. и Газпром газораспределение Север» заключен договор на поставку природного газа №, по условиям которого поставщик обязуется при наличии технической возможности обеспечить круглосуточную подачу природного газа на газоиспользующее оборудование, установленное по адресу: <адрес>, а абонент принимать и оплачивать газ поставщику в полном объеме.
Также ДД.ММ.ГГГГ между Малининой Т.Н. и Газпром газораспределение Север» заключен договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме, по условиям которого исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилом доме, расположенного по адресу: <адрес>.
Как установлено в судебном заседании и ответчиком не оспаривается, истцом осуществлены все необходимые действия по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ей на праве собственности земельного участка для подключения газа, предусмотренные пунктом 2 Договора.
Однако до настоящего времени, технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ответчиком не осуществлено.
ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика была направлена претензия, где просит ответчика произвести подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома по адресу <адрес> месячный срок, до ДД.ММ.ГГГГ.
Данная претензия оставлена без ответа.
Таким образом, ответчик Газпром газораспределение Север» не исполнил свои обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ №.
В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями пункта 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющими принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Вместе с тем, доказательств исполнения договора ответчиком не представлено, более того в судебном заседании представитель ответчика не оспаривала указанные обстоятельства.
Между тем, статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
К отношениям между потребителем и исполнителем, вытекающим из договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сетям газопотребления в рамках догазификации применяются положения Закона о защите прав потребителей.
Согласно пункту 1 статьи 27 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (далее по тексту Закон) исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
На основании пункта 1 статьи 28 указанного Закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
В силу абзаца 8 статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты нарушенных гражданских прав является присуждение к исполнению обязанности в натуре.
В соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Доказательств того, что ответчик принял все меры для надлежащего исполнения обязательства по договору, либо не исполнило обязательство вследствие непреодолимой силы, ответчиком не предоставлено, соответственно оснований для освобождения ответчика от ответственности судом не установлено, в связи, с чем суд приходит к выводу о наличии оснований для возложения на ответчика осуществить работы, предусмотренные Договором от ДД.ММ.ГГГГ №, в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу.
Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).
В силу пункта 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.
Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.
Определяя размер подлежащей взысканию судебной неустойки, суд учитывает характер спорных правоотношений, возникших между сторонами, субъектный состав спора, существо обязательства, подлежащего исполнению ответчиком, а также исходит из того, что неисполнение судебного акта не должно оказаться для последнего явно более выгодным, чем его исполнение.
С учетом изложенного, на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, суд признает возможным определить на случай неисполнения решения суда в части возложения обязанности осуществить работы, предусмотренные договором, судебную неустойку в размере 100 рублей в день за каждый день неисполнения судебного акта до дня фактического исполнения судебного решения.
В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.
В соответствии со статьей 15 Закон Российской Федерации 07 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Из преамбулы Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» следует, что данный Закон применяется в случае предоставления услуг по возмездным договорам.
Поскольку в настоящем случае правоотношения сторон по делу возникли в связи с оказанием безвозмездных услуг, на эти правоотношения действие Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» не распространяется.
Таким образом, суд приходит к выводу, что оснований для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального, предусмотренных ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, по делу не имеется.
В соответствии с положениями частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 6 000 рублей.
Руководствуясь статьями 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Малининой Т.Н. удовлетворить частично.
Возложить на Акционерное общество «Газпром газораспределение Север» (ИНН 7203058440) обязанность осуществить работы, предусмотренные договором о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № от ДД.ММ.ГГГГ, в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу.
Взыскать в пользу Малининой Т.Н. (паспорт № №) с общества с Акционерного общества «Газпром газораспределение Север» (ИНН 7203058440) судебную неустойку за каждый день неисполнения настоящего решения в установленный судом срок в части осуществления работ, предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ, из расчета 1000 руб. в день за каждый день до дня фактического исполнения судебного решения в данной части.
Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд через Центральный районный суд г. Тюмени путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Решение в окончательной форме изготовлено 04.06.2026.
Судья Мелякова Н.В.