РЕШЕНИЕ
ИменеМ Российской Федерации
25 мая 2026 года г. Тюмень
Ленинский районный суд города Тюмени в составе председательствующего судьи Глебовой Н.Ш.
при секретаре Черенько Е.В.
с участием представителя истца – Романенко В.В.
представителя ответчика – Паначева С.В., представителя третьего лица – Тепловой А.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2291/2026 по иску Брутян ФИО7 к обществу с ограниченной ответственностью «Элеконт» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение, взыскании неустойки, штрафа, судебной неустойки,
УСТАНОВИЛ:
истец Брутян ФИО8. обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Элеконт» о возложении обязанности в течение одного месяца осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения <данные изъяты> элементов озеленения и благоустройства, распложенных на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> с кадастровым номером №, взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства, рассчитанную по день вынесения решения (на дату составления иска неустойка составила 944 100 руб.), штрафа, судебной неустойки в размере 1 000 руб. за просрочку исполнения решения суда (л.д.7-11).
Требования мотивирует тем, что между сторонами заключен договор для присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> с кадастровым номером №, а истец приняла на себя обязательство внести плату за технологическое присоединение, истец свои обязательства по договору исполнила надлежащим образом, ответчик обязанность по договору не исполняет, в связи с чем истец обратилась в суд.
Ответчик в порядке ст.35,38, 174 ГПК РФ направил в суд письменные возражения по существу спора, в которых иск не признал, просил в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме (л.д.50-55).
Ссылается на то, что истцом не выполнены обязательства по договору и техническим условиям, уведомление сетевой организации о выполнении истцом технических условий не производилось.
Судом в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в порядке ст. 43 ГПК РФ, определением принятым в протокольной форме ДД.ММ.ГГГГ привлечено ООО «Дорстрой».
Истец в порядке ст. 35,39 ГПК РФ уточнила исковые требования, просила взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку удовлетворения требований в размере 1 049 000 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, штраф, в остальной части иск оставила без изменения.
В судебном заседании представитель истца Романенко ФИО9 иск подержала в полном объеме. Отметила, что истец является потребителем, экономически слабой стороной в спорных отношениях, специальных познаний не имеет, в связи с чем не могла повлиять на условия договора, его исполнение, согласилась на заключение договора на данных условиях ввиду острой нуждаемости. Условия договора, заключённого между сторонами, а именно его неотъемлемая часть – технические условия, противоречат действующему законодательству, а именно в части распределения прав и обязанностей что влечет их ничтожность.
Представитель ответчика Паначев ФИО10 иск не признал, по основаниям, изложенным в письменных возражениях на иск.
Представитель третьего лица Теплова ФИО11. полагала исковые требования не подлежащими удовлетворению.
В судебное заседание истец не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена путем направления судебных извещений, в порядке ч.7 ст.113 ГПК РФ заблаговременного размещения информации о деле на официальном интернет-сайте Ленинского районного суда <адрес> - leninsky.tum@sudrf.ru, о причинах неявки не известила.
Заслушав представителя истца, представителя ответчика, представителя третьего лица, изучив возражения ответчика по существу спора, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Как установлено судом и следует из материалов дела,
ДД.ММ.ГГГГ Брутян ФИО12 обратилась в ООО «Элеконт» с заявкой на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт., включительно, просила осуществить технологическое присоединение № на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> с кадастровым номером №.
Между сторонами ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> с кадастровым номером №.
Срок исполнения договора 6 месяцев со дня заключения договора, в силу п.21 договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию (л.д.15-17).
Пунктом 17 заключенного сторонами договора предусмотрено условие о начислении неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению в размере 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном абзацем порядке, за год просрочки.
Размер платы з технологическое присоединение составляет 1 049 000 руб., без НДС.
Истцом внесены денежные средства в размере 1 049 000 руб.
Поскольку ответчиком обязательства по договору №-№ не исполнено, истец направила в адрес ответчика претензию, оставленную ответчиком без удовлетворения.
Обращаясь в суд с иском, истец ссылалась на то, что ответчиком условия договора не исполняются, срок исполнения договора истек ДД.ММ.ГГГГ.
Возражая против иска, ответчик ссылался на то, что истцом не исполнены условия договора технологического присоединения.
В силу статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору.
Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.
В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.
На основании пункта 1 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
Порядок и процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям установлены в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее также Правила N 861).
В пункте 3 Правил N 861 предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные данными правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (пункт 6 Правил N 861).
Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) настоящих Правил (пункт 8 Правил N 861).
В соответствии с абзацем 14 пункта 15 Правил N 861, в случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам технологического присоединения заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и подписанных технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения.
В пункте 16 Правил N 861 закреплены существенные условия договора, к числу которых отнесены:
а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;
б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать, в том числе:
30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении условий, указанных в названном пункте;
6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;
в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств;
г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;
д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики.
Согласно пункту 16(3) Правил N 861 в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.
Согласно п. 16(3) в случае заключения договора с лицами, указанными в п. 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.
Согласно понятию, используемому в настоящих Правилах «точка присоединения к электрической сети» - место физического соединения энергопринимающего устройства потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации.
Пунктом 14 Правил определена категория заявителя - физическое лицо в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
Согласно п. 16(6) Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:
а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнения им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;
в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;
г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.
Как следует из договора, заключенного между сторонами, разделом II определены стороны, являющиеся существенными условиями договора, согласно которым заявитель Брутян ФИО13 приняла на себя обязанности ??надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; ??после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Феде-рации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); ??принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; ?после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации; ??надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; ??уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2-х и более источников электроснабжения.
Неотъемлемой частью договора №-№ являются технические присоединения к электрическим сетям №-№ от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.18).
Согласно технических условий максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 150 кВт.
Сетевая организация осуществляет мероприятия по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики; организацию и монтаж трехфазного коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазного полукосвенного включения – 1 шт.; фактические действия по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрической сети.
Заявитель осуществляет сооружение <данные изъяты>, с необходимой номинальной мощностью силовых трансформаторов определить проектом; место, условия и объем работ по подключению на стадии проектирования дополнительно согласовать с ООО «Элеконт» с выездом на место. При пересечениях и сближениях с другими инженерными сооружениями выдержать нормируемые расстояния согласно требованиям ПУЭ.; расчёт максимальной активной и реактивной мощности в месте присоединения с указанием используемых нормативных документов. В расчёте нагрузок указать наименования и мощности всех подключаемых электроприемников объекта, учесть коэффициенты одновременности и совмещение максимумов нагрузок. При необходимости предусмотреть установку автоматических устройств компенсации реактивной мощности с доведением tg ср до величины не более 0,4 на границе раздела балансовой принадлежности; выбор типа и строительство вводно-распределительного шита Объекта, коммутационных и защитных аппаратов. Рекомендуем предусмотреть установку устройства защитного отключения (30) и устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Смонтировать контур заземления, заземление (зануление) ШР-0,4 КВ должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 ПУЭ; заземление и защиту от атмосферных и коммутационных перенапряжений согласно требованиям ПУЭ; выполнение требований <данные изъяты> к качеству электроэнергии; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя.
Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Ответчиком проведены проверочные работы по исполнения истцом условий договора, в результате которых установлено неисполнение истцом условий договора и технических условий, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлен акт.
Актом установлено отсутствие энергопринимающих устройств, ПУЭ не согласовано, не представлен проект, кроме того, не исполнены п.11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 технических условий.
Таким образом, истцом обязанности по договору и техническим условиям не выполнены, уведомление истцом сетевой организации о выполнении технических условий не произведено.
В силу п.27 Правил, при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания их срока действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий, без взимания дополнительной платы.
Как видно из материалов дела, объяснения сторон, истец с таким заявлением в ООО «Элеконт» не обращалась.
Согласно подпункту "а" пункта 16 (6) Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем, если заявитель, в том числе, не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями.
В установленный договором срок, истцом не исполнены обязательства по договору в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению.
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств, одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В силу части 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. В силу части 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
По общему правилу бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (пункт 4 статьи 13, пункт 5 статьи 14, пункт 6 статьи 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей").
Таким образом, суд, разрешая спор, руководствуясь положениями статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861, оценив представленные доказательства по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, установив наличие договорных правоотношений между сторонами по поводу технологического присоединения к электрическим сетям, принимая во внимание условия договора, установил, что истцом обязанности по исполнению технических условий не выполнены, пришел к выводу об оснований для удовлетворения требований истца о возложении обязанности на ответчика осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения ЛЭП-1 ОКВ с ТП-10/0,4 кВ элементов озеленения и благоустройства, распложенных на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> с кадастровым номером №.
Поскольку судом отказано в удовлетворении требований о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение, то оснований для взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательства, штрафа, судебной неустойки, неустойки за просрочку удовлетворения требований не имеется, так как заявленные требования являются производными от основного требования.
Руководствуясь ст.ст.3, 12, 56, 67, 194–199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований Брутян ФИО14 к обществу с ограниченной ответственностью «Элеконт» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение, взыскании неустойки, штрафа, судебной неустойки – отказать.
Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г. Тюмени в течение 1 месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Решение принято в окончательной форме 08 июня 2026 года.
Председательствующий судья Н.Ш. Глебова