ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Ленинский районный суд города Тюмени в составе:
председательствующего судьи Жегуновой Д.Д., секретаря судебного заседания Богдановой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Шепелевой Натальи Равшановны к индивидуальному предпринимателю Махорину Юрию Геннадьевичу о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,
УСТАНОВИЛ:
истец Шепелева Н.Р. обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Махорину Ю.Г.(далее по тексту – ИП Махорин Ю.Г.) о взыскании денежных средств в размере 521 071 руб., неустойки в размере 847 478 руб., компенсации морального вреда в размере 15 000 руб., штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворение требований потребителя, убытки в размере 119 153,92 руб., судебные расходы в размере 50 000 руб. Требования мотивированы тем, что 07 февраля 2025 года между Шепелевой Н.Р. и ИП Махориным Ю.Г. заключен договор подряда, по условиям которого подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика работы на объекте по адресу: <адрес>, и приобрести материалы, согласно приложению 2 к вышеуказанному договору а заказчик – принять работы и оплатить обусловленную договором цену. Стоимость работ по договору составляет 2 008 477 руб., из которых стоимость самих работ по договору составляет 847 478 руб., стоимость отделочных материалов – 1 160 999 руб. В договоре указано, что он подписывается сторонами после произведения 30% оплаты. Договорные обязательства по оплате истцом выполнены за исключением 5 этапа. Договором определены сроки окончания работ – 29 мая 2025 года. В течение полугода истец переписку в мессенджере с ответчиком, направляла претензию по Почте России, на которую ответа не получила. Снимала жилье по причине того, что ремонт в спорной квартире не завершался 6 месяцев, работы приостановлены по вине ответчика на неопределенный срок, в связи с чем она понесла дополнительные расходы по аренде жилья в размере 119 153,92 руб. Ответчику оплачены денежные средства на покупку строительных материалов в размере 1 160 999 руб., из которых строительные материалы не куплены на сумму 521 071 руб., согласно расчету истца. Стриотельные материалы не переданы истцу, строительные и монтажные работы в отношении данных материалов не произведены ответчиком. Кассовые чеки на их приобретение не представлены ответчиком истцу. За нарушение сроков выполнения работ с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 847 478 руб. Нарушением прав истца ему причинен моральный вред в размере 15 000 руб.
Первоначально по данному делу Ленинским районным судом города Тюмени 03 февраля 2026 года было принято заочное решение, которым постановлено: «исковые требования Шепелевой Натальи Равшановны удовлетворить.
Взыскать с индивидуального предпринимателя Махорина Юрия Геннадьевича в пользу Шепелевой Натальи Равшановны денежные средства в размере 521 071 руб., неустойку в размере 847 478 руб., компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., штраф в размере 751 351,46 руб., убытки в размере 119 153,92 руб., судебные расходы в размере 50 000 руб.
Взыскать с индивидуального предпринимателя Махорина Юрия Геннадьевича в доход бюджета муниципального образования городской округ г. Тюмень государственную пошлину в размере 32 877руб.».
Определением Ленинского районного суда города Тюмени от 13 июля 2026 года указанное заочное решение отменено и производство по делу возобновлено.
При новом рассмотрении дела до перехода к рассмотрению дела по существу сторонами представлен проект мирового соглашения, заключенный между истцом Шепелевой Натальей Равшановной и индивидуальным предпринимателем Махорин Юрий Геннадьевич в лице представителя по доверенности Арехиной А.Г., который приобщен к материалам дела и в соответствии с которым последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу сторонам, заключившим мировое соглашение, ясны и понятны.
Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, о причинах своей неявки не сообщили, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовали, на личном участии не настаивали, представили заявления об утверждении мирового соглашения и рассмотрении дела в свое отсутствие.
На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.
Учитывая, что мировое соглашение, заключённое сторонами, не противоречит закону, совершены в интересах сторон его заключивших, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц, руководствуясь статьями 39, 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
по гражданскому делу по исковому заявлению Шепелевой Натальи Равшановны к индивидуальному предпринимателю Махорину Юрию Геннадьевичу о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, утвердить мировое соглашение, по которому:
Индивидуальный предприниматель Махорин Юрий Геннадьевич (ИНН №, ОГРН №), именуемый в дальнейшем «Ответчик», с одной стороны, и Шепелева Наталья Равшановна, паспорт №, зарегистрированная по адресу: <адрес> именуемая в дальнейшем «Истец», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:
1. Ответчик обязуется выполнить следующие виды работ в квартире Истца по адресу: <адрес>, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты снятия ограничений (арестов) судебными приставами-исполнителями с расчётных счетов и имущества Ответчика:
№ п/п
Наименование работ
Цена за м2, руб.
Ед. изм.
Площадь обр.поверхностей
Общая стоимость руб.
1
Монтаж напольного дюроплимермогаплинтуса
600 пг м
56
33898
2
Ошкуривание стен с грунтованием
185 м2
162
30057
3
Поклейка обоев
350 м2
162
56864
4
Покраска обоев в 2 слоя
400 м2
179
71776
5
Монтаж чистовой электрики
300 шт
39
11700
6
Монтаж электровентилятора сотдельным выключателем
2500 шт
1
2500
7
Монтаж электрическогополотенцесушителя
4500 шт
1
4500
8
Монтаж бра на стены в спальне
750 шт
2
1500
9
Монтаж подвесного унитаза
3500 шт
1
3500
10
Монтаж раковины
3500 шт
1
3500
11
Монтаж смесителя (накладного)
3500 шт
1
3500
12
Монтаж душевой стойки обычной
3500 шт
1
3500
13
Монтаж зеркала с подсветкой
2500 шт
1
2500
14
Монтаж вентиляционной шахты длявытяжки на кухне
6500 шт
2
13000
15
Монтаж дверей (обычные)
6000 шт
1
6000
16
Монтаж раздвижной двери
7000 шт
1
7000
17
Монтаж облогоражиеание входнойдвери и арки
6000 шт
1
6000
18
Потолки 2 часть
66075 шт
1
66075
19
Демонтаж керэмогранитэ со стен и пола в ванной
600 м2
2
1200
20
Монтаж теплого пола
1500 м2
2
3000
21
Монтаж терморегулятора
1700 шт
1
1700
22
Вынос/вывоз мусора
5500 шт
2
11000
23
Клининг
20000 шт
1
20000
24
Перенос слаботочки
После повторного осмотра на объекте
ИТОГО:
364 269
2. Ответчик обязуется выполнить все работы качественно, в соответствии со строительными нормами и правилами и сдать результат Истцу по акту приёма- передачи.
3. Истец обязуется обеспечить Ответчика строительными материалами, согласно перечню и в сроки, необходимые для выполнения работ. Закупка материалов производится Истцом за свой счёт:
№ п/п
Наименование материала
Стоимость
1
Плинтус
17500
2
Стыковочный и монтажный клей
3
Краска для плинтуса
4
Обои под покраску
27800
5
Клей
6
Краска для обоев
21600
7
Расходники для поклейки обоев
13800
S
Межкомнатные двери и комплектующий
45600
9
Унитаз
8700
10
Клавиша смыва
2600
11
Раковина
15400
12
Тумба
25600
13
Смеситель
6500
14
Душевая стойка
39500
15
Вентилятор в ванную
3500
16
Полотен цесушител ь
19800
17
Зеркало с подсветкой
15780
18
Чистовая электрика (без рамок)
39
19
Т ерморегулятор
3500
20
Материал для подключения сантехники
10800
21
Дополнительный черновой материал
35900
22
Дополнительная плитка
10000
ИТОГО:
323 919
4. По завершении работ Стороны подписывают акт приёма-передачи выполненных работ. В случае отсутствия замечаний акт подписывается незамедлительно.
5. За нарушение срока выполнения работ по вине Ответчика, Ответчик уплачивает Истцу неустойку в размере 3% (трёх процентов) от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 100% от указанной стоимости.
6. За нарушение сроков поставки материалов по вине Истца срок выполнения работ переносится на соответствующее количество дней, и Ответчик не несёт ответственности за задержку.
7. С момента подписания акта приёма-передачи всех работ, указанных в п. 1, Стороны считают все обязательства по договору подряда от 07.02.2025 исполненными, а все взаимные претензии - урегулированными.
8. Истец отказывается от любых требований к Ответчику, в том числе:
- о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ;
- о возврате денежных средств за невыполненные работы;
- о компенсации морального вреда;
- о возмещении убытков, судебных расходов, штрафов и иных санкций, связанных с исполнением договора и рассмотрением дела №2-1747/2026.
9. Судебные расходы, связанные (прямо или косвенно) с рассмотрением гражданского дела сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.
10. Настоящее соглашение составлено в трёх экземплярах - по одному для каждой Стороны и для суда.
11. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и утверждения судом. После утверждения производство по делу прекращается.
Кроме того, установлено, что определением Ленинского районного суда города Тюмени от 19 декабря 2025 года, оставленным без изменения апелляционным определением Тюменского областного суда от 08 апреля 2026 года, по ходатайству истца были приняты меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику ИП Махорин Юрий Геннадьевич, в пределах размера заявленных исковых требований 1 552 702,92 рублей.
Поскольку, производство по указанному гражданскому делу прекращено, в связи с заключением между Шепелевой Н.Р. и ИП Махорин Ю.Г. мирового соглашения и утверждения его судом, суд в соответствии положениями статей 139-140, 144 ГПК РФ полагает, что в настоящее время основания для сохранения мер по обеспечению иска, установленные определением суда от 19 декабря 2025 года отсутствуют и в связи с чем полагает возможным, меры по обеспечению иска, установленные определением суда от 19 декабря 2025 года, отменить.
Производство по гражданскому делу по иску Шепелевой Натальи Равшановны к индивидуальному предпринимателю Махорину Юрию Геннадьевичу о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, прекратить.
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Определение подлежит немедленному исполнению и в части заключения мирового соглашения может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в течение одного месяца со дня его вынесения.
Определение в части отмены мер по обеспечению иска может быть обжаловано в течение 15 дней путем подачи частной жалобы в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд города Тюмени.
Судья Д.Д. Жегунова