ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения г. Тюмень 28 сентября 2026 года дело № 2-5945/2026
Калининский районный суд г. Тюмени в составе:
председательствующего судьи Хромовой С.А., при секретаре Реневой А.О., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Лысенко Бориса Борисовича к ИП Поддубному Виталию Сергеевичу о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных издержек,
УСТАНОВИЛ:
Лысенко Б.Б. обратился в суд с иском к ИП Поддубному В.С. о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных издержек. Требования мотивированы тем, что между истцом и ответчиком заключен договор подряда на изготовление кухонного гарнитура от 03.12.2024. Цена работ составила 275 000 руб., авансовый платеж составил 190 000 руб., срок исполнения определен сторонами договора не позднее 10.02.2025. Принятые на себя договорные обязательства ответчик не исполнил до настоящего момента. Ответчиком частично возвращены денежные средства в размере 70 000 руб. в счет авансового платежа. За период с 11.02.2025 по 05.10.2025 размер неустойки за 237 дня составил 190 000 руб. В связи с нарушением ответчиком своих обязательств, истцу причинен моральный вред, оцениваемый им в 10 000 руб., также истец понес расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 руб. С учетом уточнений, истец просит взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные по договору подряда в размере 120 000 руб., неустойку в размере 190 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 руб., штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
25.02.2026 Калининским районным судом по делу вынесено заочное решение, которое определением от 27.07.2026 было отменено, производство по делу возобновлено.
Истец Лысенко Б.Б. в судебное заседание не явился, извещен, о причинах неявки суд не известил.
Представитель истца – Михальчук О.С., действующая на основании ордера (л.д.6) в судебном заседании просила суд утвердить мировое соглашение, достигнутое между сторонами, суду пояснила, что истец получил от ответчика перевод в сумме 160000 рублей; условия мирового соглашения выполнены.
Ответчик ИП Поддубный В.С. в судебном заседании также просил утвердить мировое соглашение, заключенное между сторонами, денежные средства перевел истцу перед судебным заседанием.
Мировое соглашение подписано истцом Лысенко Б.Б. и ответчиком ИП Поддубным В.С.
Согласно ст.39 ГПК РФ, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Исследовав материалы дела, суд считает заявление об утверждении мирового соглашения подлежащим удовлетворению, поскольку условия мирового соглашения подписаны сторонами, не противоречат закону, не нарушают чьих–либо интересов. С последствиями утверждения мирового соглашения, предусмотренными ст. 221 ГПК РФ, стороны ознакомлены.
Руководствуясь ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу № 2-5945/2026 по иску Лысенко Бориса Борисовича к ИП Поддубному Виталию Сергеевичу о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных издержек, на следующих условиях:
Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст.ст. 39, 173 Гражданского процессуального кодекса РФ в целях устранения по обоюдному согласию сторон возникшего спора, явившегося причиной предъявления исковых требований истца к ответчику, а именно о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда (авансовый платеж), в размере 120 000 руб., неустойки в размере 190 000 руб., компенсации морального вреда в размере 10 000 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 20 000 руб., штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Стороны констатируют, что истцом от ответчика в досудебном порядке получены денежные средства в размере 70 000 руб., а в последующем еще 40 000 руб. через федеральную службу судебных приставов.
Ответчик обязуется оплатить истцу еще 160 000 (сто шестьдесят тысяч) руб. в день подписания настоящего соглашения.
Оплата производится по следующим реквизитам:
Получатель: Лысенко Борис Борисович
Номер договора - <данные изъяты>
Номер счёта получателя: №
Банк получателя: Банк ГПБ (АО)
БИК: 044525823
Корр.счёт: №
ИНН: 7744001497
КПП: 997950001
После уплаты ответчиком суммы, указанной в п. 3 настоящего соглашения, обязательства, вытекающие из настоящего мирового соглашения, считаются исполненными в полном объеме (в том числе по выплате судебных расходов) и истец не будет иметь каких-либо материальных претензий к ответчику. Стороны не вправе в дальнейшем предъявлять каких-либо требований друг к другу, возникших из данного спора.
Настоящее соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и одно для суда.
Производство по гражданскому делу № 2-5945/2026 по исковому заявлению Лысенко Бориса Борисовича к ИП Поддубному Виталию Сергеевичу о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных издержек – прекратить.
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.
Судья (подпись) Хромова С.А.
Подлинник определения хранится в гражданском деле № 2-5945/2026 в Калининском районном суде г. Тюмени.
Определение вступило в законную силу 28.09.2026
Копия верна.
Судья Хромова С.А.