К содержимому
Судпоиск.рф

Дело № 2-1722/2026 (2-7817/2025) ~ М-6198/2025

Прочие исковые дела

Гражданские дела · первая инстанция, Центральный районный суд г. Челябинска · судья Халезина Яна Александровна

Иск (заявление, жалоба) удовлетворен частично
Карточка на сайте суда
Поступило
18.11.2025
Решение
06.05.2026
Категория
Прочее

Решения

Дело № 2-1722/2026 УИД 74RS0002-01-2025-011969-16

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

06 мая 2026 года г. Челябинск

Центральный районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи Халезиной Я.А., при секретаре И.Р. Гредневской, с участием представителя истца Кондратьева А.В., представителя ответчика Козлова О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Колбиной ФИО9 к акционерному обществу «Газпром газораспределение Челябинск» о возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском, с учетом уточнений, к ответчику, в котором просит обязать АО «Газпром газораспределение Челябинск» в течение 30 рабочих дней осуществить строительство сети газораспределения до точки подключения, а также подготовить сеть газораспределения к подключению и пуску газа в отношении объекта – частного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, взыскании компенсации морального вреда в размере 20000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 120 000 рублей, расходов на оплату государственной пошлины 3000 рублей.

В обоснование иска указал, что истец является собственником земельного участка и расположенного на нем жилого дома, находящихся по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (заявитель) и АО «Газпром газораспределение Челябинск» (исполнитель), ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) заключен договор №СЕВ:ТПД-106/21 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (с учетом дополнительного соглашения), по которому исполнитель обязался осуществить в установленные сроки подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети, расположенный по адресу: <адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с участком максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ) (далее – правила), расположенный по адресу: <адрес>, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Однако АО «Газпром газораспределение Челябинск» в предусмотренные договором сроки не осуществило подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения.

Истец в судебное заседание не явилась, извещена, просила рассмотреть дело в свое отсутствие, ее представитель Кондатьев А.В. в судебном заседании на удовлетворении иска настаивал.

Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Челябинск» по доверенности Козлова О.В. в судебном заседании исковые требования признала частично, просила отказать в удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда, снизать размер взыскиваемых судебных расходов.

Представитель третьего лица ООО «Газпром газификация» в судебное заседание не явились, извещены, представили отзыв, в котором просили в удовлетворении иска отказать.

Заслушав пояснения представителей истца и ответчика АО «Газпром газораспределение Челябинск», исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении иска.

В соответствии с п. 1 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Гражданские права и обязанности возникают, в том числе из из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; вследствие иных действий граждан и юридических лиц.

В силу п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

При этом не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (п. 1 ст. 10 ГК РФ).

Статьей 11 ГК РФ закреплена защита нарушенных или оспариваемых прав перечисленными в ст. 12 ГК РФ способами. При этом выбор способа защиты нарушенного права должен привести к восстановлению нарушенного материального права или к реальной защите законного интереса.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 401 ГК РФ Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Пунктом 8 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, публичным акционерным обществом и иными газораспределительными организациями поручено обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку марка автомобиля до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения).

Во исполнение указанного поручения Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - Правила).

Согласно пункту 2 Правил догазификация представляет собой осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать марка автомобиля для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц, при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка марка автомобиля.

В пункте 5 названных Правил предусмотрено, что подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

В силу пункта 6 Правил № договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации.

По договору о подключении единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно пункту 53 Правил подключения № для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII Правил.

Пунктом 121 Правил подключения № установлен срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации. Данный срок определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Абзацы 2 - 5 указанного пункта Правил № в редакции, действующей до ДД.ММ.ГГГГ, предусматривали, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), определяемый программой газификации, не может выходить за пределы 2022 года, за исключением случаев, когда:

- для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем;

- для подключения домовладений, расположенных в населенных пунктах, в которых газораспределительные сети будут проложены после ДД.ММ.ГГГГ;

- для подключения домовладений требуется осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со сроком, определенным в соответствии с пунктом 122 Правил подключения №, выходящим за пределы 2022 года.

С ДД.ММ.ГГГГ, в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, абзацы 2 - 5 пункта 121 Правил № утратили силу.

В силу пункта 122 Правил N 1547, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя. Данным пунктом предусмотрено, что в этом случае срок устанавливается в зависимости от удаленности газораспределительной сети до подключаемого объекта капитального строительства и протяженности газопровода до границы земельного участка заявителя, подлежащего строительству. В частности, в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров - срок не может превышать 135 дней.

При этом, предусмотренный пунктом 122 Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен на 30 дней в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа.

В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Таким образом, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации определяется в соответствии с программой газификации.

Сроки, предусмотренные пунктом 122 Правил подключения № устанавливаются в случае, если в программе газификации отсутствует домовладение заявителя.

При этом пунктом 123 Правил предусмотрено, что для случаев, указанных в пункте 121 настоящих Правил, в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

С ДД.ММ.ГГГГ пункт 123 правил изложен в новой редакции, согласно которой в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ФИО1 на праве собственности принадлежат жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>.

11 ноября 2021 года между Колбиной Т.Н. (заявителем) и АО «Газпром газораспределение Челябинск» (исполнителем), ООО «Газпром газификация» (региональным оператором газификации) заключен договор №СЕВ:ТПД-106/21 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (далее - договор от 11.11.2021).

Согласно пункту 1 договора от 11.11.2021 исполнитель обязался осуществить в установленные сроки подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети, расположенный по адресу: <адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с участком максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ) (далее – правила), расположенный по адресу: <адрес>, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

На основании пункта 4 договора от ДД.ММ.ГГГГ надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе: обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя и получить на нее положительное заключение экспертизы; осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора (при необходимости выполнения таких мероприятий); обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении);

Согласно пункта 6 договора от ДД.ММ.ГГГГ заявитель обязан надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе: обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства заявителя; осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка.

Пунктом 8 договора от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что единый оператор газификации или региональный оператор газификации обязан осуществить мониторинг исполнения исполнителем действий по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренных договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению подключения (технологического присоединения); рассматривать претензии от заявителя на действия (бездействие) исполнителя и принимать меры в рамках указанного мониторинга, направленные на исполнение исполнителем своих обязанностей.

Данные положения также закреплены в п. 76 Правил №.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-р ООО «Газпром газификация» определено единым оператором газификации, действующим в 72 субъектах и одной федеральной территории РФ. Следовательно, ООО «Газпром газификация» осуществляет все права и обязанности единого оператора газификации, определенные, в частности, в Федеральном законе от ДД.ММ.ГГГГ №69-ФЗ «О газоснабжении в РФ», в правилах № и в правилах №, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ.

Пунктом 3 договора от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа определен до ДД.ММ.ГГГГ.

Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключено дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа определяются в соответствии с пунктами 121, 122, 123 Правил до ДД.ММ.ГГГГ.

Истец ссылается на невыполнение ответчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4 договора, а именно: отсутствие сети газораспределения до точки подключения, как следствие, отсутствие подключения сети газораспределения и отсутствие газа.

Ответчик в отзыве на исковое заявление признал, что работы по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения не выполнены по причине допущенной ошибки при разработке проектной документации и ситуационного плана.

Таким образом, с учетом изложенного, установив указанные обстоятельства дела, руководствуясь нормами действующего законодательства, суд приходит к выводу о наличии оснований для возложения на АО «Газпром газораспределение Челябинск» обязанности по выполнению работ, предусмотренных договором №СЕВ.ТПД-106/4 от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, руководствуясь ст. 204, ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая, что устанавливаемый срок должен отвечать принципу разумности и, кроме того, обеспечивать соблюдение баланса сторон, суд устанавливает срок исполнения решения суда 30 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

К тому же, согласно ч. 3 ст. 206 ГПК РФ, суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно статье 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Указанные положения направлены на защиту прав кредитора по обязательству путем присуждения ему денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Понятие обязательства и основания его возникновения даны в статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой должником является лицо, обязанное совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д.), а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в данном кодексе.

Из разъяснений, данных в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", следует, что правила пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации не распространяются на случаи неисполнения денежных обязательств. Поскольку по смыслу статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации судебная неустойка может быть присуждена только на случай неисполнения гражданско-правовых обязанностей, она не может быть установлена по спорам административного характера, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства, при разрешении трудовых, пенсионных и семейных споров, вытекающих из личных неимущественных отношений между членами семьи, а также споров, связанных с социальной поддержкой.

Принимая во внимание положения вышеуказанных норм, исходя из принципов разумности и справедливости, суд считает необходимым взыскать с АО «Газпром газораспределение Челябинск» в пользу ФИО1 судебную неустойку из расчета 1000 рублей за каждый день неисполнения решения суда, по истечении 30 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

силу пункта 1 статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда" разъяснено, что обязанность компенсации морального вреда может быть возложена судом на причинителя вреда при наличии предусмотренных законом оснований и условий применения данной меры гражданско-правовой ответственности, а именно: физических или нравственных страданий потерпевшего; неправомерных действий (бездействия) причинителя вреда; причинной связи между неправомерными действиями (бездействием) и моральным вредом; вины причинителя вреда (статьи 151, 1064, 1099 и 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Положения Закона "О защите прав потребителей", устанавливающие право потребителя на компенсацию морального вреда в случае нарушения его прав подлежат применению к отношениям в сфере газификации только при оказании гражданину платных услуг, в рассматриваемом случае технологическое присоединение осуществляется в рамках догазификации без взимания платы. Доказательств тому, что несоблюдение адрес сроков исполнения договора ущемило нематериальные блага истца, повлекло нарушение ее личных неимущественных прав, не представлено.

В соответствии с ч.1 ст.98 Гражданского процессуального кодекса РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В силу требований п. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО7 и ООО «Юридическая компания №» был заключен договор № об оказании юридических услуг. Предметом договора являлось представление интересов ФИО1 по вопросу спора с АО «Газпром газораспределение Челябинск» о понуждении к исполнению обязательств. ФИО7 понесены расходы на оплату услуг представителя в размере 120000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ

Между ФИО7 и ФИО1 заключено соглашение об уступке права требования на взыскание судебных расходов с АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Ответчик в возражениях указал, что расходы на оказание юридических услуг в размере 120 000 рублей являются чрезмерно завышенными, поскольку дело не представляет особой сложности, имеется многочисленная судебная практика.

Принимая во внимание цену иска, степень сложности рассматриваемого спора, количество судебных заседаний и подготовительных мероприятий по делу, положительный для истца результат судебного разбирательства, отсутствие возражений ответчика суд находит разумным и обоснованным размер подлежащих взысканию расходов на оплату услуг представителя в размере 20000 рублей.

Кроме того, истцом понесены расходы на оплату государственной пошлины в размере 3000 рублей, которые подлежат взысканию с ответчика.

руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Колбиной ФИО10 удовлетворить частично.

Обязать акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск» (ИНН №) в течение 30 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования до точки подключения – жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

В случае неисполнения акционерным обществом «Газпром газораспределение Челябинск», решения суда в установленный судом срок, взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» (№), в пользу Колбиной ФИО11 (паспорт серии № №) судебную неустойку в размере 1000 руб. за каждый день неисполнения решения суда.

Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» (№) в пользу Колбиной ФИО12 (паспорт серии № №) расходы на оказание юридических услуг в размере 20000 рублей, государственную пошлину в размере 3000 рублей.

В удовлетворении остальной части иска Колбиной ФИО13 отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Центральный районный суд <адрес>.

Председательствующий: Я.А. Халезина

Мотивированное решение изготовлено 20 мая 2026 года.

Копия верна. Решение не вступило в законную силу.

Судья Центрального районного суда г. Челябинска: Я.А. Халезина

Секретарь: И.Р. Гредневская

Решение вступило в законную силу

Судья Центрального районного суда г. Челябинска: Я.А. Халезина

Секретарь:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Участники

Истец

  • К. Т. Н.

Ответчик2

  • АО Газпром газораспределение Челябинск

    ИНН 7453128989КПП 745301001ОГРН 1037403898058

  • ООО Газпром газификация

    ИНН 7813655197КПП 780201001ОГРН 1217800107744

Ход дела

  1. 16:43

    Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде

  2. 09:43

    Передача материалов судье

  3. 16:25

    Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению

    Иск (заявление, жалоба) принят к производству

  4. 16:25

    Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

  5. 16:25

    Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)

  6. 16:00

    Предварительное судебное заседание

    Назначено судебное заседание

    203

  7. 16:00

    Судебное заседание

    Рассмотрение дела начато с начала

    203 · Изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований

  8. 11:00

    Судебное заседание

    Вынесено решение по делу

    203 · Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО

  9. 12:36

    Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

  10. 17:00

    Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

  11. 12:06

    Дело оформлено

Исполнительные листы

Дата выдачиСерия, номер бланкаСтатусКому выдан / направлен
02.07.2026ФС № 050666525ВыданВзыскатель
02.07.2026ФС № 050666526ВыданВзыскатель