РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
16 января 2026 года город Радужный
Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи Гаитовой Г.К., при помощнике судьи Кондратьевой Л.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-58/2026 по исковому заявлению Мерденова Ливадина Алалдиновича (третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5) к публичному акционерному обществу «Россети Северный Кавказ» о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ:
Мерденов Л.А. обратился в суд с иском к ПАО «Россети Северный Кавказ» о защите прав потребителей. В обоснование иска указал, что является собственником жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №. На основании заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств от 07 декабря 2023 года № 9513221 между ним и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к энергетическим сетям от 18 марта 2024 года № 54962/2024/ДЭ/МАГАРЭС, приложением к которому являются технические условия. В соответствии с п. 1 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы. Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. В силу п. 6 договора технологического присоединения сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. Пунктом 8 договора предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях; по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий. В соответствии с п. 10 договора технологического присоединения размер платы составляет 21 277 руб. Указанная сумма оплачена 18 марта 2024 года. Согласно п. 6 договора № 54962/2024/ДЭ/МАГАРЭС от 18 марта 2024 года договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору. Таким образом, датой заключения договора технологического присоединения является 18 марта 2024 года. Работы, указанные в договоре технологического присоединения, должны быть выполнены в течение 6 месяцев, то есть, до 18 сентября 2024 года, однако в установленный договором срок ответчик работы не выполнил. В настоящий момент в его личном кабинете «Россети» статус заявления указан как договор заключен и находится на исполнении с 27 мая 2024 года. Он неоднократно обращался к ответчику через личный кабинет «Россети» о нарушении ими сроков исполнения договора (03 августа 2025 года №15031446, 03 сентября 2025 года №15354793), ответы на его обращения не были получены. Кроме того, он обращался по данным фактам в прокуратуру Республики Дагестан (13 июня 2024 года № Отв-20820034-185-24/145, 29 ноября 2024 года № Отв-20820034-336-24/443204). 20 января 2025 года он обратился в Дагестанское УФАС России с жалобой на действия ПАО «Россети Северный Кавказ», в результате чего было возбуждено административное дело №005/04/9.21-25/2025 от 11 марта 2025 года, ПАО «Россети Северный Кавказ» признано виновным в совершении административного правонарушения, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 000 руб. 24 августа 2025 года он обращался в аппарат уполномоченного по правам человека по Республике Дагестан, получен ответ о 08 октября 2025 года № 21-1127ОГ/25. Согласно п. 17 договора технологического присоединения, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителем, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже. Размер неустойки за период с 18 сентября 2024 года по 18 сентября 2025 года (366 дней) составил 19 468,45 руб. (21 277 / 100 * 0,25 * 366). Ссылаясь на ст. 309, 310, 329, 1101 ГК РФ, ст. 15 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35- ФЗ «Об электроэнергетике», п. 6, 14, 16, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861, просил обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 54962/2024/ДЭ/МАГАРЭС от 18 марта 2024 года в течение 20 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 19 468,45 руб., компенсацию морального вреда в размере 25 000 руб. (л.д. 5-8).
Протокольным определением суда от 04 декабря 2025 года на основании ст. 43 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО1, ФИО2, ФИО1, ФИО4, ФИО5 (л.д. 86).
Письменные возражения на иск не представлены (л.д. 2-4, 29, 61, 70, 87, 88).
Стороны, третьи лица в судебное заседание не явились, о рассмотрении дела извещались, в том числе, в соответствии с требованиями ч. 2.1 ст. 113 ГПК РФ (л.д. 49-50, 69-71, 85, 87-102, 113-114). На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие указанных лиц.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Пунктом 1 ст. 781 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
Регулирование доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии осуществляется на основании статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике).
В соответствии с п. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий. Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает: правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора; правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора; ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.
Порядок технологического присоединения урегулирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее – Правила).
Согласно пункту 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
В соответствии с пунктом 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.
Из подпункта «е» пункта 16, пунктов 16 (2), 16 (4), 17, 18 Правил следует, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения, а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение.
В соответствии с пунктом 16(3) Правил в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.
Из материалов гражданского дела следует, что ПАО «Россети Северный Кавказ» является компанией в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к сетям в Северо-Кавказском федеральном округе, его основным видом деятельности является передача электроэнергии и технологическое присоединение распределительным электросетям, что следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29 октября 2025 года № ЮЭ99965-25-164140999 (л.д. 31-44).
Мерденов Л.А. и третьи лица являются долевыми собственниками, которым на праве общей долевой собственности (каждому по 1/6 доли) принадлежит жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от № (л.д. 55-60, 80-82).
Согласно выписке Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №), является ФИО5 (л.д. 83-84).
На основании заявки от 07 декабря 2023 года № 9513221 на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно, между сторонами заключен договор № 54962/2024/ДЭ/МАГАРЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По условиям договора ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ВЛ-0.4 кВ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15 (кВт);категория надежности - III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,22 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 0 кВт. Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (л.д. 9, 10-12).
Согласно пункту 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый № (л.д. 10-12).
Пунктами 4 и 5 договора предусмотрено, что технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (л.д. 10-12).
В соответствии с пунктом 6 договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энерго принимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации (л.д. 10-12).
Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается (пункт 7 договора) (л.д. 10-12).
В силу пункта 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением приказом Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан от 19.12.2023 г. № 45-ОД-294/23, и составляет 21 277,90 руб., в том числе НДС (20%) 3 546,32 руб. (л.д. 10-12).
Пунктом 12 договора предусмотрено, что датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (л.д. 10-12).
Согласно пункту 21 договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (л.д. 10-12).
Надлежащее исполнение истцом обязательств по оплате цены договора в размере 21 227,90 руб. подтверждается квитанцией по операции от 18 марта 2025 года, выпиской по принадлежащему истцу карточному счету АО «БМ-Банк», что ответчиком не оспорено и не опровергнуто (л.д. 13, 115-117).
Таким образом, договор между сторонами заключен 18 марта 2024 года.
Согласно информации, размещенной на портале электросетевых услуг Россети договор № 9513221 от 07 декабря 2023 года заключен и находится на исполнении (л.д. 14-15, 27).
В нарушение общих правил доказывания, предусмотренных ст. 56 ГПК РФ, доказательства надлежащего исполнения договора ответчиком в материалы дела не представлены.
Напротив, из гражданского дела следует, что в связи с нарушением ответчиком срока исполнения договора Мерденов Л.А. обращался в прокуратуру Магарамкентского района Республики Дагестан, в УФАС по Республике Дагестан, в аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан, в администрацию главы и правительства Республики Дагестан, которыми по результатам проведения проверок установлен факт нарушения ответчиком договора. При этом прокуратурой внесено представление, постановлением УФАС по Республике Дагестан от 19 марта 2025 года № 005/04/9.21-251/2025 ПАО «Россети Северный Кавказ» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 600 000 руб. (л.д. 16-26, 28, 104-112).
Таким образом суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца об обязании ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 54962/2024/ДЭ/МАГАРЭС в течение 20 дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Положениями пункта 16 (5) Правил предусмотрено, что одним из существенных условий договора технологического присоединения являются положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и указанными Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе, об обязанности сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб. (1100 руб. - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 руб. (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.
Кроме того, пунктом 17 договора предусмотрено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий потехнологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.
Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.
Согласно п. 5 условий договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (л.д. 10-12).
Таким образом, с учетом условий договора суд приходит к выводу о том, что днем исполнения ответчиком своих обязательств по договору является 18 сентября 2024 ноября (18 марта 2024 года + 6 месяцев).
Следовательно, период просрочки исполнения ответчиком обязательств составил с 19 сентября 2024 года по 18 сентября 2025 года, то есть, 366 дней.
В соответствии с ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.
Таким образом, суд соглашается с представленным истцом расчетом (л.д. 7), который ответчиком не оспорен, и приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки в размере 19 468,45 руб. (21 277 / 100 * 0,25 * 366).
Статьей 151 ГК РФ установлено, что если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.
Как разъяснено в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми, в том числе, Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей).
Согласно ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме (пункт 1). Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (пункт 2).
В п. 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Учитывая, что ответчиком было допущено нарушение срока исполнения обязательств по договору, тем самым, нарушены права истца как потребителя на своевременное исполнение ответчиком своих обязательств, принимая во внимание длительность неисполнения обязательства, что повлекло обращение истца в различные контролирующие органы, суд считает возможным взыскать компенсацию морального вреда в размере 25 000 руб., что, по мнению суда, будет отвечать принципу разумности и справедливости.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Поскольку требования ответчиком не удовлетворены в добровольном порядке, размер штрафа, подлежащего взысканию с ответчика, составляет 50% от общей суммы, присужденной в пользу истца, то есть, 22 234,25? ? руб. ((19 468,45 руб. + 25 000) * 50%).
Пунктом 1 ст. 333 ГК РФ предусмотрено, что если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 21 декабря 2000 года № 263-О, от 15 января 2015 года № 7-О, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
В п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).
О применении судом положений ст. 333 ГК РФ и уменьшении размера неустойки и штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, ответчиком не заявлено.
В соответствии с п. 3 ст. 17 Закона о защите прав потребителей, пп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) истец освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу иска в суд.
В связи с этим согласно ч. 2 ст. 88, ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, п. 1 ст. 333.19, п. 1 ст. 333.20, п. 1 ст. 333.36 НК РФ, п. 2 ст. 61.2 и п. 2 ст. 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 7 000 руб. (4 000 + 3 000), исходя из удовлетворенных требований имущественного характера о взыскании неустойки в размере 19 468,45 руб. и неимущественного характера о компенсации морального вреда.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление Мерденова Ливадина Алалдиновича, 20 <данные изъяты> к публичному акционерному обществу «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033, ОГРН 1062632029778) о защите прав потребителей – удовлетворить.
Обязать публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» исполнить обязательства по договору № 54962/2024/ДЭ/МАГАРЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенному с Мерденовым Ливадином Алалдиновичем, обеспечив электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, в течение 20 дней с момента вступления решения в законную силу.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» в пользу Мерденова Ливадина Алалдиновича неустойку в размере 19 468,45 руб., компенсацию морального вреда в размере 25 000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 22 234,25 руб., всего взыскать 66 702,7?0? руб. (Шестьдесят шесть тысяч семьсот два рубля 70 копеек).
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» в бюджет муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный государственную пошлину в размере 7 000 руб. (Семи тысяч рублей 00 копеек).
Решение может быть обжаловано в суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Радужнинский городской суд.
Резолютивная часть решения оглашена 16 января 2026 года.
Решение в окончательной форме принято 16 января 2026 года.
Судья подпись Г.К. Гаитова
КОПИЯ ВЕРНА
Подлинный документ находится в гражданском деле № 2-58/2026 Радужнинского городского суда.
Решение в законную силу не вступило. 16.01.2026.
Судья Г.К. Гаитова
Секретарь суда