ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
11 февраля 2026 года г. Челябинск
Советский районный суд г. Челябинска в составе:
председательствующего Поняевой А.Ю., при секретаре Козловой А.П., рассмотрела в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по иску Высоцкого ВВ к Устьянцеву СП о взыскании денежных средств, процентов, судебных расходов,
УСТАНОВИЛ:
Высоцкий В.В. обратился в суд с иском к Устьянцеву С.П., в котором просил взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства по договору от 10.05.2023 г. в размере 67 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 20.06.2023 г. по 27.11.2025 г. в сумме 63238,26 руб., денежные средства по договору от 26.05.2026 г. в размере 85000 руб., проценты за период с 20.06.2023 г. по 27.11.2025 г. в суме 63238,26 руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 50 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 10712 руб.
В обоснование исковых требований указал на то, что 10.05.2023 г. и 26.05.2023 г. заключил с Устьянцевым С.П. договоры № 05.10.2023/1 и № 26.05.2023/1, по условиям которых исполнитель обязался осуществить работы по ремонту. Истцом исполнены обязательства по оплате стоимости работ в размере 119000 руб. по договору № 05.10.2023/1. А также оплачены работы в сумме 85 000 руб. по договору № 26.05.2023/1. С учетом купленного исполнителем материала по договору от 05.10.2023/1 на сумму 42731 руб. и на сумму 9269 руб., к возврату по договору от 10.05.2023 г. подлежит сумма 67000 руб. Ответчику была направлена претензия, однако в связи с неудовлетворением требований истца подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 20.06.2023 г. по 27.11.2025 г.
В судебное заседание истец и ответчик не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.
Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержала.
Суд, руководствуясь положениями статей 167, 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, признал возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся сторон, в порядке заочного производства.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. В случае причинения реального ущерба под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права.
В силу пункта 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно пункту 1 статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей её результата заказчику.
В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Как установлено судом и следует из материалов дела, 10.05.2023 г. истец заключил с Устьянцевым С.П. договор № 05.10.2023/1, по условиям которого исполнитель обязался осуществить работы по ремонту сроком по 15.06.2023 г.
Стоимость работ по договору определена сторонами в размере 52 000 руб. (пункт 3.1 договора).
Всего по договору исполнитель получил денежные средства на сумму 119000 руб. Исполнителем куплен материал на сумму 9269 руб., за услуги демонтаж труб и работу стоимость услуг составила 42731 руб.
Итого сумма к возврату по договору от 10.05.2023 г. составляет 67000 руб. (119000-42731-9269).
26.05.2023 г. истец заключил с Устьянцевым С.П. договор № 26.05.2023/1, по условиям которого исполнитель обязался осуществить работы по ремонту сроком по 20.06.2023 г.
Стоимость работ по договору определена сторонами в размере 44 000 руб. (пункт 3.1 договора).Всего по договору исполнитель получил денежные средства на сумму 85000 руб. Итого сумма к возврату по договору от 26.05.2023 г. составляет 85000 руб.
Поскольку в установленный договорами срок Устьянцевым С.П. обязательства по договорам не были выполнены, 18.11.2025 года истец обратился к ответчику с претензией, в которой просила вернуть уплаченные по договорам денежные средства.
Ответа на претензию от ответчика не последовало, до настоящего времени требования истца ответчиком не исполнены.
Разрешая исковые требования истца, исследовав и оценив по правилам статей 12, 56, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд исходит из того, что работы по договору подряда ответчиком в установленный договором срок не исполнены, в связи с чем приходит к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с Устьянцева С.П. в пользу истца денежных средств, уплаченных по договору от 10.05.2026 г. в размере 67000 руб. и по договору от 26.05.2023 г. в сумме 85000 руб.
Истцом заявлено о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Указанные проценты являются мерой гражданско-правовой ответственности, средством защиты стороны в обязательстве от неправомерного пользования должником денежными средствами кредитора.
Учитывая, что требования истца о возврате денежных сумм не были удовлетворены, за период с 20.06.2023 г. по 27.11.2025 г. на подлежащую возврату сумму по договорам 152000 руб. подлежат начислению проценты, сумма которых составит 63238,25 руб. согласно расчета истца.
Данный расчет судом проверен, признан верным, в связи с чем требования о взыскании процентов в сумме 63238,26 руб. подлежат удовлетворению.
Согласно дополнительного соглашения к договорам установлена неустойка 10% от суммы заключенных договоров в случае нарушения срока сдачи работ по договорам. Истец проводит расчет неустойки на сумму основного долга в размере 152000 руб. за период с 20.06.2023 г. по 27.11.2025 г. и определяет сумму указанных процентов в размере 63238,25 руб.
Суд соглашается с представленным истцом расчетом, в связи с чем требования в указанной части также подлежат удовлетворению.
Истцом заявлено ходатайство о взыскании с ответчика расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб.
В соответствии со ст.ст. 88, 94 ГПК РФ расходы на оплату услуг представителя являются судебными расходами, распределение которых производится с учетом ст. 100 ГПК РФ, согласно которой стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
Судом установлено, что защита интересов истца производилась представителем Насоновой В.В., за что истцом были оплачено в сумме 50 000 руб. Указанные расходы подтверждены договором об оказании юридических услуг от 18.11.2025 г., квитанцией об оплате денежных средств.
При разрешении заявленного ходатайства о возмещении судебных расходов суд учитывает, что представитель осуществлял консультацию истца, составлял претензию и исковое заявление, представлял интересы в суде первой инстанции.
С учетом изложенных обстоятельств, исходя из требований разумности, сложности дела, объема фактически оказанных истцу юридических услуг, принимая во внимание, что требования истца удовлетворены, суд считает необходимым требования истца о взыскании в его пользу с ответчика расходов на представительские услуги удовлетворить в сумме 50 000 руб.
Также в пользу истца подлежат взысканию расходы на оплату госпошлины в размере 10712 руб.
Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Высоцкого ВВ удовлетворить.
Взыскать в пользу Высоцкого ВВ (ИНН №) с Устьянцева СП (паспорт №) денежные средства по договору № 05.10.2023/1 от 10.05.2023 г. в размере 67000 руб., денежные средства по договору № 26.05.2023/1 от 26.05.2023 г. в сумме 85000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 20.06.2023 г. по 27.11.2025 г. в сумме 63238,26 руб., проценты в сумме 63238,26 руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 50 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 10712 руб.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Председательствующий Поняева А.Ю.
Мотивированное заочное решение составлено 11.02.2026 г.