РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10 февраля 2026 года г. Улан-Удэ
Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Далбановой Е.В., при секретаре Баглаевой Ю.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Заяхановой Раисы Андреевны к ПАО «Россети Сибирь» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, морального вреда, штрафа,
УСТАНОВИЛ:
Заяханова Р.А. обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» в котором просит обязать в ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ... в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 5 843,80 руб., взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., штраф.
Исковые требования мотивированы тем, истец является собственником земельного участка с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: <адрес>. 27.03.2025 между ПАО «Россети Сибирь» и Заяхановой Р.А. был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ... по условиям которого истец выполнила обязательства, предусмотренные договором, ПАО «Россети Сибирь» работы, предусмотренные договором, не выполнил до настоящего времени.
Истец Заяханова Р.А. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, дополнительно пояснила, что вносила оплату частями, полагает, что договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным с момента частичной оплаты. С заявлением в ПАО «Россети Сибирь» о предоставлении рассрочки не обращалась.
Представитель ПАО «Россети Сибирь» по доверенности Колесник К.Е. возражала против удовлетворения исковых требований по доводам письменного возражения, пояснив, что оплата по договору истцом произведена не в полном объеме, соответственно у ПАО «Россети Сибирь» отсутствовала обязанность исполнить договор, полная оплата по договору произведена Заяхановой Р.А. только 20.01.2026. Потребитель не воспользовался правом предоставления рассрочки. При оформлении рассрочки потребитель вносит сумму (последний платеж) после технологического присоединения, если рассрочки платежа нет, то мы ждем внесения полной оплаты по договору.
Выслушав стороны, изучив письменные доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (п. 1 ст. 309 ГК РФ).
Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом.
В силу абзаца восьмого статьи 12 ГК РФ одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО5 был заключен договор ... (далее по тексту-договор) об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом конкретных технических характеристик; заявитель обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
П.2 договора установлено, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «жилой дом», расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка ...
Согласно п.5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней со дня заключения настоящего договора.
Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п.21 Договора).
В соответствии с п. 6 Договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.
В силу п. 8 Договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях.
В соответствии с п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 38 332,57 руб.
Плата за технологическое присоединение внесена Заяхановой Р.А. частями: 14.04.2025 в размере 3 833,25 руб., 14.04.2025 в размере 11 499,77 руб., 20.01.2026 в размере 22 999,55 руб. (что подтверждается представленными кассовыми чеками).
Согласно п.11 Договора, внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно- диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
Согласно п. 106 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», физические лица с мощностью до 15 кВт, юр. лица и ИП с мощностью до 150 кВт обязаны в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета, предусмотренного пунктом 103 Правил, в соответствии с которым наличие договора между сетевой организацией и заявителем подтверждается документом об оплате, который должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения.
Согласно п. 103 указанного Постановления, наличие договора между сетевой организацией и заявителем, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения.
Как предусмотрено п. 12 Договора, датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации. Условия договора не содержат сведения о рассрочке платежа за технологическое присоединение и представленным договором не предусмотрено.
Согласно дополнительному соглашению от 29.04.2025 срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению, указанный в договоре и Технических условиях, являющихся приложением к договору при условии, что Заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливается до 10.10.2025.
Как следует из материалов дела оплата по договору произведена истцом в полном объеме 20.01.2026, в связи с чем обязанность ПАО «Россети Сибирь» по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям возникает после указанной даты.
При таких обстоятельствах исковые требования Заяхановой Р.А. о понуждении ПАО «Россети Сибирь» к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения, взыскании неустойки, морального вреда, штрафа, не подлежат удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
исковые требования Заяхановой Раисы Андреевны к ПАО «Россети Сибирь» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, морального вреда, штрафа, оставить без удовлетворения.
На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Бурятия через Железнодорожный районный суд г.Улан-Удэ в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.
Судья Е.В.Далбанова
УИД 04RS0007-01-2025-006252-28