РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
02 апреля 2026 года город Хабаровск
Кировский районный суд г. Хабаровска в составе:
председательствующего судьи Пискунова А.Н., при секретаре ФИО2, с участием представителя истца ФИО6, представителя ответчика ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток» о понуждении к исполнению обязательств, взыскании судебной неустойки, установил:
ФИО1 обратился в суд с иском к акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток» о понуждении к исполнению обязательств, взыскании судебной неустойки.
В обоснование заявленных требований указано, что между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», ФИО1 и ООО «Газпром газификация» заключен договор №ТПД-ХБ22/2412/2024 от ДАТА о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. ДАТА по инициативе ответчика подписано Дополнительное соглашение к Договору, которым срок подключения к сетям газораспределения был продлен до ДАТА. В рамках догазификации бесплатным являлось проектирование и строительство газопровода от сети газораспределения до границы земельного участка, принадлежащего истцу. Мероприятия по проектированию и строительству газопровода в границах земельно участка истца, проектированию и строительству внутридомового газопровода, приобретению и установке прибора учета газа, газоиспользующего оборудования (плиты, котла, водонагревателя) подлежали выполнению истцом самостоятельно, за свой счет. ДАТА истцом, представителем ответчика (эксплуатационной организации) АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», ООО «ГАЗСТРОЙ» подписан Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, свидетельствующий о прохождении процедуры мониторинга выполнения истцом технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта истца к подключению. Таким образом, со стороны истца все обязательства по Договору №ТПД-ХБ22/2412/2024 от ДАТА исполнены. Объект истца и газоиспользующее оборудование готово к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего истцу земельного участка. ДАТА ФИО1 направлен запрос о ходе исполнения обязательств по Договору с учетом сроков исполнения, указанных в Договоре и Дополнительном соглашении от ДАТА. ДАТА от АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» получен ответ о планируемом сроке завершения работ согласно условиям заключенного договора. ДАТА ФИО1 повторно направлен запрос об исполнении договора, на который получен ответ, согласно которому Заявитель был уведомлен о том, что объект строительства «Распределительный газопровод в границах улиц пер. Южный - Весенняя Восточная - Горка - Зеленая Горка - Первомайская - Северная кв-л Красная Поляна <адрес>», обеспечивающий технологическую возможность подключения, принадлежащего Заявителю домовладения к сети газораспределения, в настоящий момент находится на этапе проектно-изыскательских работ. Планируемый срок завершения работ по строительству распределительного газопровода запланирован до конца текущего года. Однако в срок, установленный Дополнительным соглашением от ДАТА к Договору №ТПД-ХБ22/2412/2024 от ДАТА (до ДАТА), ответчик свои обязательства не исполнил. В связи с чем, ДАТА истец направил в адрес ответчика, третьего лица досудебную претензию с требованием в срок до ДАТА исполнить надлежащим образом Договор №ТПД-ХБ22/2412/2024 от ДАТА. По состоянию на ДАТА, обязательства со стороны АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» не исполнены, технологическое присоединение к системам газоснабжения не произведено. Просрочка исполнения обязательств по договору (с учетом Дополнительного соглашения от ДАТА) на ДАТА составляет 58 дней.
Просит суд обязать АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в течение месяца со дня вступления в силу судебного акта исполнить надлежащим образом договор №ТПД-ХБ22/2412/2024 от ДАТА о подключении (технологическом присоединении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (исполнить все необходимые фактические и юридические действия в целях осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования, принадлежащего Заявителю, по адресу: <адрес>, к сети газораспределения; взыскать с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в пользу ответчика денежную сумму на случай неисполнения судебного акта в размере 3000рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта до даты его полного фактического исполнения.
В судебном заседании представитель истца ФИО3 заявленные исковые требования поддержала в полном объёме, настаивала на удовлетворении.
В судебном заседании представитель ответчика ФИО4 возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на доводы, изложенные в письменных возражениях, показал о невозможности исполнения данных требований в срок до ДАТА.
Истец ФИО1, представитель третьего лица ООО «Газпром газофикация» в судебное заседание не явились, о дате и месте судебного заседания извещены в установленном законом порядке.
Руководствуясь ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся истца, представителя третьего лица ООО «Газпром газофикация».
Выслушав представителя истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно п. 1, п. 3 ст. 703 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.
Согласно положениям ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором (пункты 1, 2).
Согласно ст. 27 Закона Российской Федерации от ДАТА № «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).
Согласно пункту 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от ДАТА № «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В силу пункта 2 указанной статьи назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).
В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 указанной статьи.
Судом установлено, что порядок подключения (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сети газораспределения объектов капитального строительства утвержден Постановлением Правительства РФ от ДАТА № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации урегулированы разделом VII Правил подключения №.
Из материалов дела установлено, что ДАТА между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (исполнитель), ФИО1 (заявитель) и ООО «Газпром газификация» (единый оператор газификации) был заключен договор № ТПД-ХБ22/2412/2024 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.
В соответствии с п. 1 договора, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица «индивидуальный жилой дом» по адресу: <адрес>, кадастровый №, проложены газораспределительные сети к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>; кадастровый №, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.
В соответствии с п. 2 договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
Пунктом 3 договора установлено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет ДАТА. Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.
В соответствии с п. 4 договора на АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» как на исполнителя, возложены следующие обязанности: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору; обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя и получить на нее положительное заключение экспертизы (если проектная документация сети газораспределения подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации); направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных настоящим договором, информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости строительства (реконструкции) сети газораспределения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях (приложение к настоящему договору); осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора (при необходимости выполнения таких мероприятий); обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; уведомить заявителя об окончании срока действия настоящего договора не позднее 20 рабочих дней до дня подключения (технологического присоединения), определенного в настоящем договоре; осуществить мониторинг выполнения заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее чем за 15 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению); направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не позднее 10 дней со дня получения от заявителя соответствующего запроса. Такая информация может быть направлена заявителю любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение по адресу электронной почты заявителя (при наличии), личный кабинет заявителя); согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц; обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка); осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении); нести эксплуатационную ответственность за сеть газораспределения, созданную исполнителем до границ земельного участка в рамках выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных настоящим договором, в соответствии с актом о подключении (технологическом присоединении), содержащим информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
Согласно п. 11 договора подключение (технологическое присоединение) осуществляется без взимания платы.
Пунктами 12-13 договора предусмотрено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы.
В соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, исполнитель осуществляет: проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети газораспределения Распределительный газопровод для газификации частных домов в <адрес> муниципального района <адрес> (полиэтилен DN 32х3,0, максимальное рабочее давление 0,3 Мпа, протяженность 3247,51 м, собственник АО « Газпром Газораспределение»), до точки подключения диаметром DN 25. Протяженностью по прямой линии ориентировочно 100 м, материал труб: ПЭ, ст. 32 мм, максимальное рабочее давление-0,3 Мпа, фактическое (рабочее) давление-0,29 Мпа, тип прокладки-подземно, по адресу: <адрес>; кадастровый №; проектирование и строительство пункта редуцирования газа; проектирование и строительство отключающего устройства (в точке подключения и у границ участка заявителя); получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам.
Срок действия настоящих технических условий до ДАТА.
ДАТА между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (исполнитель), ФИО1 (заявитель) и ООО «Газпром Газификация» (единый оператор газификации) подписано дополнительное соглашение к договору № ТПД-ХБ22/2412/2024 от ДАТА о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, в соответствии с которым, п. 3 договора изложен в следующей редакции: «Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет до ДАТА. Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день»; пункт 6 технических условий (приложение № к договору) изложен в следующей редакции: «Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства до ДАТА.»; пункт 14 технических условий (приложение № к договору) изложен в следующей редакции: «Срок действия настоящих технических условий составляет до ДАТА.».
ДАТА ООО «Газстрой» и ФИО1 заключен договор № К-06/06/24-2, в соответствии с п.1.1. которого заказчик поручает исполнителю, а исполнитель принимает на себя выполнение следующих услуг на объекте по адресу: <адрес>: разработка проектной документации для присоединения объекта к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» надземным и подземным способом; поставка комплектующих для монтажа газоиспользующего оборудования; строительно-монтажные работы в соответствии с проектной документацией; подготовка и сдача пакета документов в эксплуатирующую организацию.
Стоимость работ по договору № К-06/06/24-2 от ДАТА составила 286 371 руб., оплачена ФИО1 в полном объеме.
ДАТА ФИО1, представителем АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», ООО «ГАЗСТРОЙ» подписан акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, свидетельствующий о прохождении процедуры мониторинга выполнения истцом технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта истца к подключению.
Вместе с тем, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» подключение жилого дома истца к сети газораспределения в рамках догазификации произведено не было.
В связи с чем, истцом в адрес АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» ДАТА направлена претензия с предложением до ДАТА исполнить надлежащим образом договор ТПД-ХБ22/2412/2024 от ДАТА.
В ответ на претензию ДАТА АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» направлен ответ, согласно которому в настоящее время планируемый срок завершения работ по строительству распределительного газопровода находится на стадии корректировки в связи с необходимостью проверки соответствия государственным стандартам качества и согласования уполномоченными органами, осуществляющими строительный надзор, а также ввиду возможного возникновения обстоятельств непреодолимой силы, изменений в проектной документации, и иных факторов, не зависящих от воли сторон. Обществом подготовлено и загружено на портал Единого оператора газификации дополнительное соглашение к оговору о продлении срока действия технических условий.
Дополнительное соглашения к договору № ТПД-ХБ22/2412/2024 от ДАТА о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, в соответствии с которым срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства продлен до ДАТА сторонами подписан не был.
Распоряжением <адрес> от ДАТА N 944-рп утверждена региональная программа "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций <адрес> на 2022 - 2031 годы".
Распоряжением <адрес> от ДАТА N 871-рп "О внесении изменений в региональную программу "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций <адрес> на 2022 - 2031 годы", утвержденную распоряжением <адрес> от ДАТА №-рп" в пообъектном плане-графике срок догазификации индивидуального жилого дома, расположенного в <адрес> определен декабрем 2025 года.
Согласно положениям ст.309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от ДАТА N 15-ФЗ "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом о защите прав потребителей и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.
Как разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДАТА № "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Под услугой следует понимать действие (комплекс действий), совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых услуга такого рода обычно используется, либо отвечающее целям, о которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении возмездного договора (п. 3 постановлении Пленума N 17).
По общему правилу бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (п.4 ст.13, п.5 ст.14, по.6 ст.28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»).
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.
Как следует из материалов дела, и не оспаривается сторонами с момента заключения договора № ТПД-ХБ22/2412/2024 и дополнительного соглашения ДАТА к указанному договору, до настоящего времени, объект, принадлежащий истцу, не подключен к сетям газоснабжения.
Ответчик не приступал к выполнению мероприятий по технологическому присоединению объекта к сети газораспределения, действий по исполнению обязательств, определенных договором от ДАТА не предприняло. С учетом дополнительного соглашения от ДАТА срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта к сети газораспределения определен до ДАТА.
Доказательств заключения дополнительного соглашения к указанному договору, согласно которому срок исполнения обязательств пролонгирован, суду не представлено.
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» до настоящего времени не выполнены договорные обязательства перед истцом по договору от ДАТА № ТПД-ХБ22/2412/2024 по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, р-н Хабаровский, с Краснореченское, <адрес>; кадастровый № к сети газораспределения в рамках догазификации.
На основании изложенного суд приходит к выводу о нарушении прав истца со стороны ответчика, в связи с чем, требования истца о возложении обязанности на акционерное общество «Газпром газораспределение Дальний Восток» выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу, к сетям газораспределения, суд находит подлежащими удовлетворению.
Доводы о невозможности исполнения своих обязательств по договору, заключенному с истцом, со ссылкой на Региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций <адрес> на 2022-2031 годы», утвержденную распоряжением <адрес> от ДАТА №-рп и п.121 Правил подключения, обстоятельством, освобождающим ответчика от исполнения своих обязательств, либо изменения срока исполнения обязательств по договору не является.
Факт обращения АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» к Министру энергетики <адрес> ДАТА с предложением о корректировке пообъектного плана-графика догазификации не свидетельствует о переносе срока подключения домовладения истца к газораспределительной сети и о достаточности принятых ответчиком мер в целях реализации такой правовой инициативы.
Доказательств наличия чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, повлекших за собой невозможность соблюдения сроков, предусмотренных договором и дополнительным договоров при осуществлении подключения (технологического присоединения) объекта ответчиком не представлено. Как и не представлено проведение реальных, а не планируемых мероприятий. Обстоятельства, на которые ссылается АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» не являются чрезвычайными, которые невозможно предвидеть, и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», как профессиональный участник рынка оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам, должно было и имело возможность учитывать соответствующие обстоятельства.
С учетом изложенного, требования ФИО1 к АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" о возложении обязанности исполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования жилого дома к сети газораспределения в рамках догазификации подлежат удовлетворению.
Разрешая требования об установления срока выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, в случае, если действия, которые обязан решением суда совершить ответчик, может совершить только ответчик, суд устанавливает в решении суда срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.
Учитывая обстоятельства дела, принимая во внимание объем мероприятий, которые необходимо будет произвести ответчику в целях организации работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования жилого дома к сети газораспределения в рамках догазификации, суд находит разумным установить срок для исполнения решения в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Полагает, что такой срок для исполнения решения суда разумным и обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон.
Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика судебной неустойки в размере 3000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта до даты его полного фактического исполнения.
В соответствии с ч. 3 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.
Согласно п.п. 28, 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДАТА № "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).
Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.
Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.
Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.
На основании вышеприведенных норм права, руководствуясь принципами справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, суд полагает необходимым взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 500 руб., ежедневно, начиная со следующего дня по истечении установленного судом срока для исполнения решения суда, до дня фактического его исполнения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:
исковые требования ФИО1 к акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток» о понуждении к исполнению обязательств, взыскании судебной неустойки - удовлетворить частично.
Возложить обязанность на АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ИНН 2722010548, ОГРН 1022701128317) исполнить обязательства по договору № ТПД-ХБ22/2412/2024 от ДАТА о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, выполнив все необходимые мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю по адресу: <адрес>, в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.
Взыскать с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ИНН 2722010548, ОГРН 1022701128317) в пользу ФИО1, ДАТА. года рождения, паспорт № №, выдан ДАТА, судебную неустойку в размере 500 рублей, ежедневно, начиная со следующего дня по истечении установленного судом срока для исполнения решения суда, до дня фактического его исполнения.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ИНН 2722010548, ОГРН 1022701128317) в доход городского округа «Город Хабаровск» государственную пошлину в размере 3000 руб.
Решение может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Кировский районный суд города Хабаровска в течение месяца со дня вынесения в окончательной форме.
Мотивированное решение составлено ДАТА.
Председательствующий судья А.Н. Пискунов