РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
28 мая 2026 года г. Улан-Удэ
Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Шатаевой Н.А., при секретаре судебного заседания Баженове Д.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Бондарева А. В. к ПАО "Россети Сибирь" филиал ПАО "Россети-Сибирь"-Бурятэнерго о взыскании неустойки в связи с неисполнением обязательств по договору.
УСТАНОВИЛ:
Обращаясь в суд, истец просит взыскать с ПАО "Россети Сибирь" неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 51 800 рублей, а также неустойку с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательств из расчета 0,25 % от 80 000 рублей за каждый день просрочки, штраф в размере 50 % от суммы присужденной судом за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.
Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор технологического присоединения № по условиям которого ответчик взял на себя обязательства в течение шести месяцев с даты заключения договора осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя по адресу: <адрес>, местность Солонцы, участок 207. Договором установлена поэтапная оплата. Истцом в счет исполнения обязательств внесено 80 000 рублей, последний платеж должен быть внесен после фактического подключения. ДД.ММ.ГГГГ истец обратился с претензией на которую ответчик указал об исполнении договора по мере финансовой возможности. В связи с чем просит взыскать неустойку и штраф.
В судебном заседании истец Бондарев А.В. исковые требования поддержал, полагал, что договор считается заключённым в даты внесения первой части оплаты. При этом законом предусмотрена поэтапная оплата, в связи с чем, с даты наступления просрочки, то есть с ДД.ММ.ГГГГ у истца не имелось обязанности вносить оставшуюся часть. Ответчик подтвердил действие договора, принял частичные платежи, в течение более восьми месяцев не требовал возврата денежных средств, в личном кабинете договора отображается как заключенный. С учетом положений п. 3 ст. 432 ГК РФ, полагал, что ответчик принявший частичную оплату, не вправе ссылаться на не заключенность договора. При этом просил учесть, что не отказывается от внесения оставшейся суммы после исполнения договора и размещения акта в личном кабинете.
Представитель ответчика Салимова М.В., действующая на основании доверенности, возражала против удовлетворения требований, указав, что по условиям договора оплата за осуществление технологического присоединения установлена в размере 97 661,85 рублей, фактически истцом в отсутствие какой-либо отсрочки или рассрочки внесено 80 000 рублей. в связи с чем, должник не считается просрочившим обязательство, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Таким образом, с учетом п. 21 Договора, согласно которым договор считается заключенным со дня оплаты, полагала, что в данном случае договор считается незаключенным, оснований для взыскания неустойки и штрафа не имеется.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
Порядок технологического присоединения предусмотрен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27. 12.2004 N 861.
В соответствии с пунктом 6 Правил присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.
Установлено, что между ПАО «Россети Сибирь» и Бондаревым А.В. (заявитель) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность, ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора.
Согласно п. 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес>
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 5 договора, п.13 технических условий №).
Неотъемлемой частью договора являются технические условия № для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибири» - «Бурятэнерго».
Согласно п. 10 договора, плата за технологическое присоединение составляет 97 661,85 рублей, в том числе НДС в сумме 16 276,97 рублей.
Датой исполнения обязательств заявителя считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации. (пункт 12 Договора).
Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору. (пункт 21 Договора).
Согласно чекам по операции оплата за техническое присоединение истцом произведена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей.
Таким образом, при цене договора в размере 97 661,85 рублей, обязательства истцом по оплате техническое присоединение исполнены частично. В этой связи следует констатировать о незаключенности договора.
Учитывая, что незаключенный договор не влечет за собой правовых последствий, и обязательства ответчика возникают после полной оплаты договора истцом, суд признает исковые требования о взыскании неустойки и штрафа необоснованными и не подлежащими удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление Бондарева А. В. к ПАО "Россети Сибирь" филиал ПАО "Россети-Сибирь"-Бурятэнерго о взыскании неустойки в связи с неисполнением обязательств по договору, оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме.
Судья Н.А. Шатаева
Решение в окончательной форме изготовлено 11.06.2026.
Верно: Судья Н.А. Шатаева
Подлинник решения (определения) находится в Октябрьском районном суде г. Улан-Удэ и подшит в гражданское (административное) дело (материал) 2-2247/2026