04RS0№-50 резолютивная часть решения объявлена ДД.ММ.ГГГГ мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
«16» сентября 2026 г. г. Улан-Удэ
Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия в составе судьи Орлова А.С., при секретаре Самигулиной Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № № по исковому заявлению Федорова Алдара Нанзытовича к ПАО «Россети Сибирь» о расторжении договора, взыскании денежных средств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Обращаясь в суд, истец просит расторгнуть договор № 20.0300.2389.26 от 31.03.2026 г., взыскать с ответчика денежные средства в размере 50635,90 руб., неустойку в размере 8734,71 руб. за период с 13.05.2026 г. по 20.07.2026 г., а затем неустойку с 21.07.2026 г. за каждый день просрочки по дату фактического возврата денежных средств, взыскать компенсацию морального вреда в размере 50000,00 руб., штраф по закону о защите прав потребителей.
Исковые требования мотивированы тем, что 31.03.2026 г. между ПАО «Россети Сибирь» и Федоровым А.Н. заключен договор № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с условиями договора сетевая организация принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя. 3.03.2026 г. истцом исполнены обязательства по оплате стоимости договора в размере 50635,00 руб. Срок выполнения мероприятий составляет 30 рабочих дней со дня заключения договора, однако со стороны сетевой организации обязательства до настоящего времени не исполнены. На обращения истца, ответчиком обязательства не исполнены, 14.05.2026 г. истцом направлена в адрес ответчика претензия, 01.06.2026 г. дан ответ, в котором ответчиком указано о наличии дефицита источника финансирования льготной категории граждан с указанием, что работы будут выполнены до конца третьего квартала. 17.06.2026 г. истцом направлено требование о расторжении договора и возврате денежных средств. Однако на момент подачи искового заявления в суд денежные средства не возвращены. В соответствии с условиями п.17 договора за нарушение сроков исполнения обязательств истцом рассчитана неустойка, которая составила 8734,71 руб. за период с 13.05.2026 г. по 20.07.2026 г. В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50000,00 руб., а также штраф и судебную неустойку.
Истец Федоров А.Н., его представитель Ябжанов А.В. в судебном заседании исковые требования поддержали в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Просят суд удовлетворить исковые требования.
Представитель ПАО «Россети Сибирь» Шиханова О.Г. действующая на основании доверенности, в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, пояснила, что действительно в установленные сроки не исполнены условия заключенного с истцом договора, 17.06.2026 г. от истца поступило заявление о расторжении договора, в связи с чем ему было направлено соглашение о расторжении, однако истец отказался от его подписания, поскольку по его условиям возвращалась только часть оплаченной сумму, поскольку произведен вычет фактически понесенных расходов. Таким образом, договор считается расторгнутым с 17.06.2026 г. В части требований о взыскании неустойки полагает, что необходимость в исполнении обязательств отсутствует в связи с расторжением истцом договора, поэтому неустойка с целью исполнения обязательств по настоящему иску не может быть взыскана. В удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации морального вреда также не подлежат удовлетворению, поскольку истцом в соответствии со ст.56 ГПК РФ не представлено доказательств причиненных ему физических или нравственных страданий.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст.26 Федерального закона РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
Порядок технологического присоединения предусмотрен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Как указано в п.1 Правил присоединения, они определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяютсущественные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.
В соответствии с абз.1 п.3 Правил присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.
Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п.12.1, 14 и 34 названных Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац второй пункта 3 Правил присоединения).
К заявителям, на которых распространяется действие абзаца второго пункта 3 Правил присоединения, относятся, в частности, физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (п.14).
Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).
При этом из пп.«б» п.25 и пп.«б» п.25(1) Правил присоединения следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей.
Таким образом, в силу приведенных положений Закона об электроэнергетике и Правил присоединения обеспечение технических условий технологического присоединения в отношении любого обратившегося к сетевой организации заявителя является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации по соответствующему публичному договору.
В соответствии с п.6 Правил присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.
В силу п.16.3 Правил присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
Как установлено пп.«г» п.25(1) Правил присоединения, в технических условиях для заявителей, предусмотренных п.14 данных Правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).
Пунктом 108 Правил присоединения установлено, что результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в п.14 данных Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.
Судом установлено, что 31.03.2026 г. между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Федоровым А.Н. (заявитель) заключен договор № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированиюотношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,40 кВ; максимальная мощность, ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора.
Согласно п.2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, <адрес> кадастровый номер №.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней со дня заключения договора (п.5 договора).
Неотъемлемой частью договора являются технические условия № № для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибири» - «Бурятэнерго».
Согласно п.6 договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе повыполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройства заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.
В свою очередь, ПАО «Россети Сибири» не исполнило принятые обязательства, изложенные в пп.10.1-10.2. п.10 Технических условий для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» к договору № №.26 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Из договора о технологическом присоединении следует, что он по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг, следовательно, к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).
В ч.3 ст.401 ГК РФ указано, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст.310 ГК РФ).
В ст.12 ГК РФ предусмотрен такой способ защиты права, как присуждение к исполнению обязанности в натуре.
Согласно п.15 договора от 31.03.2026 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, являющегося приложением к Правилам 861, договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Процедура технологического присоединения включает в себя, в частности, выполнение сторонами договора предусмотренных договором мероприятий по технологическому присоединению (под. «в» п.7 Правил 861).
В силу подп. «а», «б», «в» п.16 Правил 861 перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению и положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и названными Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, являются существенными условиями договора технологического присоединения.
Таким образом, технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан, помимо прочего, внести плату за технологическое присоединение.
Из характера обязательств сетевой организации и заявителя следует, что к правоотношениям по технологическому присоединению применимы как нормы главы 39 ГК РФ, так и общие положения об обязательствах и о договоре.
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (ч.1 ст.779 ГК РФ).
В силу ч.1 ст.782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
Пунктом 10 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № № от 31.03.2023 г. стороны определили размер платы за технологическое присоединение в сумме 50635,90 руб., порядок внесения которой определен п.1 указанного договора.
Указанный в договоре размер платы подразумевает компенсацию всех расходов сетевой организации на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в установленном тарифным решением размере.
Согласно п.5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № № от 31.03.2023 г. стороны согласовали срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в течение 30 рабочих дней. Согласно п.4 неотъемлемой частью договора являются технические условия № №, срок действия которых составляет 2 года со дня заключения договора.
17.06.2026 г. истец направил ответчику претензию о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств.
В связи с получением претензии ответчиком было подготовлено соглашение о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения № № от 31.03.2023 г. и возврате части денежных средств в размере 41332,92 руб., с учетом понесенных фактических расходов. Указанное соглашение и акт приема0передачи работ были направлены стороне истца, однако не были подписаны в установленном порядке.
Поскольку 17.06.2026 г. ответчик заявил о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №.26 от 31.03.2023 г. в силу ч.1 ст.782 ГК РФ с истца в пользу сетевой организации могут быть взысканы фактически понесенные расходы, но не больше стоимости услуг сетевой организации, рассчитанной с учетом соответствующей ставки тарифа.
Согласно расчета затрат к соглашению о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № № от 31.03.2023 г. ответчиком указано на несение в том чисел и расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в сумме 9302,98 руб.
В связи с чем требования истца о расторжении договора подлежит удовлетворению, договор № № от 31.03.2023 г. считается расторгнутым 17.06.2026 г., при этом требования о взыскании уплаченных денежных средств по договору подлежит удовлетворению частично, в размере 41332,92 руб., исходя из следующего расчета: 50635,90 руб. (цена договора) – 9302,98 руб. (расходы сетевой организации на подготовку, выдачу, согласование технических условий).
Как установлено ч.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Разрешая требований истца в части взыскания неустойки, вопреки доводам стороны истца, суд считает обоснованным расчет стороны ответчика, поскольку п.17 Договора предусмотрено, что сторона нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана оплатить другой стороне неустойку в размере 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.
Таким образом, сумма неустойки за период с 15.05.2026 г. по 16.06.2026 г. подлежащая взысканию составляет 7975,15 руб. (50635,90 руб. *0,25%* 33 дн.).
Оснований для снижения размера неустойки в соответствии со ст.333 ГК РФ судом не установлено.
В связи с расторжением договора № № от 31.03.2023 г., необходимости в исполнении обязательств сторонами с 17.06.2026 г. отсутствует, в связи с чем неустойка с целью исполнения обязательств по настоящему договору с указанной даты не подлежит взысканию.
В соответствии со ст.15 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Согласно разъяснениям, данным в п.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при разрешении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Поскольку установлено нарушение ПАО «Россети Сибирь» прав Федорова А.Н. как потребителя, суд считает подлежащими удовлетворению требование о взыскании компенсации морального вреда.
Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, степень вины ответчика, характер и степень нравственных страданий истца, принцип разумности и считает необходимым взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Федорова А.Н. в счет компенсации морального вреда 50000,00 руб.
В силу п.6 ст.13 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
С учетом изложенного, суд полагает, что сумма подлежащего взысканию штрафа составляет 6487,58 руб. (7975,15 руб. + 5000,00 руб. / 2) и подлежит взысканию с ответчика.
В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета также подлежит взысканию госпошлина в размере 7000,00 руб.
На основании изложенного и руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд решил:
Исковое заявление Федорова Алдара Нанзытовича к ПАО «Россети Сибирь» расторжении договора, взыскании денежных средств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда удовлетворить частично.
Расторгнуть договор № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 31.03.2026 г., заключенный между Федоровым Алдаром Нанзытовичем и ПАО «Россети Сибирь».
Взыскать с ПАО «Россети Сибири» (ИНН 2460069527) в пользу Федорова Алдара Нанзытовича (паспорт № от 17.08.2013 г.) денежные средства в размере 41332,92 руб. уплаченные по договора от 31.03.2026 г., неустойку в размере 7975,15 руб. за период с 15.05.2026 г. по 16.06.2026 г., компенсацию морального вреда в размере 5000,00 руб., штраф по закону о защите прав потребителей в размере 6487,58 руб.
Взыскать с ПАО «Россети Сибири» (ИНН 2460069527) в доход муниципального образования г. Улан-Удэ государственную пошлину в размере 7000,00 руб.
В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.
Судья А.С Орлов