РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
28 мая 2026 года г. Ачинск Красноярского края
Ачинский городской суд Красноярского края в составе председательствующего судьи Кончаковой М.Г., при секретаре Сапсай Д.А., с участием истца Никулиной О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Никулиной О. С. к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя, возложении обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,
УСТАНОВИЛ:
Никулина О.С. обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя, возложении обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.
Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между Никулиной О.С. и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям электропринимающих устройств объекта, расположенного по адресу: <адрес>. Пунктом 10 Договора установлено, что размер платы заявителя за технологическое присоединение составляет 89 907,75 руб. Согласно пункту 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Пунктом 21 Договора установлено, что Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору. Согласно справке оплата ПАО «Россети-Сибирь» в размере 89 907,75 руб. произведена через ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Договор считается заключенным ДД.ММ.ГГГГ. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ включительно. В срок до ДД.ММ.ГГГГ Ответчик свои обязательства по договору не исполнил. В адрес АО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» направлена претензия об осуществлении технологического присоединения по договору №.1900.2640.25. ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» направлен ответ, согласно которому, отсутствует финансирование на реализацию мероприятий капитального характера по договору № До настоящего времени Ответчиком обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ № не исполнены.
Просит обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение месяца со дня вступления в силу решения суда осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ; взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу истца неустойку за нарушение срока исполнения обязательства по договору за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 27 195,96 руб., с ДД.ММ.ГГГГ на день вынесения решения суда и продолжать взыскивать по день фактического исполнения решения суда в части технологического присоединения объекта заявителя исходя из п. 17 договора от ДД.ММ.ГГГГ, но не более 82 037,40 руб.; взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.; взыскать с ответчика штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу истца в порядке, установленном пунктом 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» (л.д. 4-6).
Определением суда от 23 марта 2026 года в качестве третьего лица привлечен ПАО «Красноярскэнергосбыт» (л.д. 29).
Истец Никулина О.С., в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, суду пояснила, что ответчиком до настоящего времени обязательства по договору не исполнены.
Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, путем направления почтовой корреспонденции (л.д. 31, 41 отчет об отслеживании почтового отправления, возврат из-за истечения срока хранения), а также посредством размещения информации о движении дела на официальном сайте суда, поскольку извещен о подготовке к судебному разбирательству (л.д.25, 32 отчет об отслеживании почтового отправления, получено адресатом), в судебное заседание не явился, позиции касаемо исковых требований, ходатайств о рассмотрении дела в свое отсутствие не представил.
Представитель третьего лица ПАО «Красноярскэнергосбыт» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, путем направления почтовой корреспонденции (л.д.31, 33 отчет об отслеживании почтового отправления, получено адресатом), позиции касаемо исковых требований, ходатайств о рассмотрении дела в свое отсутствие не представил.
Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд считает, исковые требования подлежащими частичному удовлетворению в следующем объеме и по следующим основаниям:
В соответствии со ст.ст. 21, 26 Федерального закона Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правительство РФ утверждает правила заключения и исполнения публичных договоров на оптовом и розничных рынках. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Порядок технологического присоединения установлен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (далее по тексту - Правила № 861).
Пунктом 6 Правил № 861 предусмотрено, что Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.
Из абз. 2 п. 15 Правил № 861 следует, что в адрес заявителей, за исключением случаев осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки.
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор (абз. 10 п. 15 Правил № 861).
Согласно п. 15 Правил № 861 договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. В случае не направления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и подписанных технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.
Как установлено по делу, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Никулина О.С. является собственником земельного участка, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для пашни, огорода, сенокоса, пастбища, многолетних насаждений, залежей, что подтверждается выпиской из ЕГРН (л.д. 19-20, 36-37).
22 июля 2025 года постановлением Правительства Республики Хакасия РФ № земельный участок площадью 20 000 кв.м, имеющий кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, территория муниципального образования Соленоозерный сельсовет, восточнее села Соленоозерное на расстоянии 20,4 км, уч. 1/3/3, переведён из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов, для размещения базы отдыха, гостиницы и иных средств размещения (в том числе некапитальных), предназначенных для оказания услуг (л.д. 35).
ПАО «Россети Сибири» является территориальной сетевой организацией в области электроэнергетики. По сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, основным видом экономической деятельности ПАО «Россети Сибири» является Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (л.д. 39-40).
ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибири» и Никулиной О.С. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № (л.д. 10-11).
Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21 договора).
По условиям договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Никулиной О.С. «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом»), в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, категория надежности третья, класс напряжения электрических сетей, с которыми осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта, расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес> (п.п.1, 2).
Технические условия № являются неотъемлемой частью договора, со сроком действия 2 года со дня заключения договора (л.д. 12-13).
Согласно пункту 10 технических условий, в целях технологического присоединения к электрическим сетям сетевая организация осуществляет: организационные мероприятия; подготовку технических условий на технологическое присоединение; обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке; требования по проектированию, строительству и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством; выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 года № 442; строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ- кВ ф.74-16 до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ; строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности; строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП-10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.
Пунктом 5 договора № предусмотрен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 6 мес. со дня заключения договора.
Размер платы за технологическое присоединение определен в п. 10 договора в соответствии с Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасии от ДД.ММ.ГГГГ №-п, и составил 89 907,75 руб.
Во исполнение обязательств по договору ДД.ММ.ГГГГ Никулиной О.С. произведена оплата по договору в сумме 89 907, 75 руб., что подтверждается квитанцией ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 15).
В связи с тем, что срок до ДД.ММ.ГГГГ ответчик свои обязательства не исполнил ДД.ММ.ГГГГ через портал электросетевых услуг ПАО «Россети Сибирь» Никулиной О.С. было направлено обращение с просьбой произвести технологическое присоединение к электрическим сетям (л.д. 17).
На указанное обращение ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Россети Сибирь»-«Хакасэнерго» был предоставлен ответ, что в соответствии с техническими условиями к Договору, сетевая организация осуществляет строительство ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/10,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ и установку комплекса коммерческого учета. В связи с дефицитом источника финансирования на реализацию мероприятий капитального характера по договорам технологического присоединения, у филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Хакасэнерго» отсутствует возможность выполнить мероприятия, предусмотренные договором ТП. Строительно-монтажные работы, предусмотренные условиями заключенного Договора, будут осуществлены незамедлительно при доведении источника финансирования в необходимом объеме (л.д. 18).
При таких обстоятельствах, при рассмотрении дела установлено, что в установленные договором, и Правилами сроки обязательства ПАО «Россети Сибирь» исполнены не были, технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта Никулиной О.С. не осуществлено, чем нарушаются ее права как заказчика и потребителя, в связи с чем, исковые требования о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринмающих устройств подлежат удовлетворению.
Доводы ответчика о тяжелом материальном положении и отсутствии источника финансирования сетевой компании не могут являться основанием для отказа от своевременного исполнения обязательств по договору, заключенному с истцом.
Поскольку судом выносится решение, обязывающее ответчика совершить определенные действия, суд по правилам ст. 206 ГПК РФ устанавливает срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено, исходя из чего, суд полагает возможным установить срок в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.
Рассматривая требование истца о взыскании неустойки, суд исходит из следующего.
В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от их исполнения не допускается.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пеня.
В соответствии с п. 17 договора № 20.1900.2640.25 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.
Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в связи с просрочкой ответчиком исполнения обязательств по договору за период с 20 октября 2025 года по 17 февраля 2026 года в сумме 27 195,96 руб., из расчета: 89 907,75 руб. х 0,25 % =224,76 руб. за день, 224,76 х 121 день = 27 195,96 руб.
Кроме того, подлежат удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика неустойки за период с 18 февраля 2025 года по дату вынесения решения суда – 28 мая 2025 года, размер которой составляет 22 476 руб. из расчета: 89 907,75 руб. х 0,25 % =224,76 руб. за день, 224,76 х 100 дней = 22 476 руб.
Всего размер неустойки составляет 49 671,96 руб. (27 195,96 руб.+ 22 476 руб.).
При этом, оснований для уменьшения неустойки судом не усматривается по следующим основаниям.
В силу ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Согласно разъяснениям, данным в п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым, в связи с чем, поскольку ответчиком не представлены доказательства уважительных причин неисполнения обязательств перед потребителем, суд считает, что с ПАО «Россети Сибири» подлежит взысканию в пользу истца неустойка в заявленном размере 49 671,96 руб.
Требования истца о взыскании с ответчика неустойки по день фактического исполнения решения суда в части технологического присоединения объекта заявителя, но не более 82 037,40 руб. (224,76 руб. х 365 дней) также подлежат удовлетворению.
Кроме того истец просит взыскать с ответчика в его пользу компенсацию морального вреда, что судом признается обоснованным.
В силу ст. 15 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
При определении размера компенсации морального вреда суд исходит из степени вины ответчика, конкретных обстоятельств дела. Учитывая, что судом установлено нарушение ПАО «Россети Сибири» прав Никулиной О.С. как потребителя, а также то, что компенсация морального вреда является средством возмещения причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, и не может служить средством его обогащения за счет ответчика, суд исходя из фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, характера нравственных страданий истца, а также требования разумности и справедливости, и полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца в качестве компенсации морального вреда 5 000 руб.
В силу п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.
При таких обстоятельствах, с учетом разъяснений п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», с ПАО «Россети Сибири» в пользу истца подлежит взысканию штраф в сумме 27 335,98 руб. (49 671,96 руб. + 5 000 руб. = 54 671,96 руб.) х 50%, оснований, для снижения которого по правилам ст. 333 ГК РФ суд не усматривает.
Кроме того, в соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты, которой освобожден истец при обращении в суд с настоящим иском, исходя из размера удовлетворенных судом требований в сумме 4 000 руб.
Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> во исполнение договора № от ДД.ММ.ГГГГ.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россетии Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Никулиной О. С. (СНИЛС №), неустойку в размере 49 671 рубль 96 копеек, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в сумме 27 335 рублей 98 копеек, всего 82 007 рублей 94 копейки.
Взыскивать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН2460069527) в пользу Никулиной О. С. (СНИЛС №) неустойку, равную 0,25 процентов размера платы за технологическое присоединение 89 907 рублей 75 копеек за каждый день просрочки начиная с 29 мая 2026 года по день фактического исполнения решения суда в части технологического присоединения объекта, но не более 32 365 рублей 44 копейки.
В остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в доход бюджета муниципального образования <адрес> края государственную пошлину в размере 4 000 рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме с подачей жалобы через Ачинский городской суд Красноярского края.
Судья Кончакова М.Г.
Мотивированное решение составлено 11 июня 2026 года.
24RS0002-01-2026-000621-18
Дело № 2-1107/2026
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
(Резолютивная часть)
28 мая 2026 года г. Ачинск Красноярского края
Ачинский городской суд Красноярского края в составе председательствующего судьи Кончаковой М.Г., при секретаре Сапсай Д.А., с участием истца Никулиной О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Никулиной О. С. к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя, возложении обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,
Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> во исполнение договора № от ДД.ММ.ГГГГ.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россетии Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Никулиной О. С. (СНИЛС №), неустойку в размере 49 671 рубль 96 копеек, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в сумме 27 335 рублей 98 копеек, всего 82 007 рублей 94 копейки.
Взыскивать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН2460069527) в пользу Никулиной О. С. (СНИЛС №) неустойку, равную 0,25 процентов размера платы за технологическое присоединение 89 907 рублей 75 копеек за каждый день просрочки начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения решения суда в части технологического присоединения объекта, но не более 32 365 рублей 44 копейки.
В остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в доход бюджета муниципального образования город Ачинск Красноярского края государственную пошлину в размере 4 000 рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме с подачей жалобы через Ачинский городской суд Красноярского края.
Судья Кончакова М.Г.