РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
17 сентября 2026 года г. Зеленогорск
Судья Зеленогорского городского суда Красноярского края Моисеенкова О.Л., при секретаре Морозовой Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по исковому заявлению Еременко В. Н. к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей, возложении обязанности совершить действия,
УСТАНОВИЛ:
Еременко В.Н. обратился в суд с иском к ПАО «РоссетиСибирь» с требованием обязать ответчика исполнить публичный типовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика в счет компенсации морального вреда 50 000 рублей, неустойку в размере 43 690 рублей 50 коп., почтовые расходы в размере 430 рублей 20 коп., за оказание юридических услуг в размере 15 000 рублей (л.д. 14-16, 78).
Требования мотивированы тем, что он является собственником земельного участка по адресу: Красноярский край, <адрес>, СНТ «Отдых», р-н Тубдиспансера, поле 13, <адрес>), кадастровый №, а также достроенного на этом участке дома с кадастровым номером №. Между ним и ПАО «Россети Сибирь» был заключен типовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор является публичным. Полная оплата по этому договору была произведена ДД.ММ.ГГГГ, тем самым он исполнил свои обязательства в полном объеме. В соответствии с п. 21 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета. Оплата первого платежа в размере 7200 рублей произведена ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет сетевой организации, таким образом, договор считается заключенным с ДД.ММ.ГГГГ Платежи приняты ПАО «Россети Сибирь», что подтверждается информацией на сайте ответчика (скриншотами): ДД.ММ.ГГГГ - 7200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 14400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 17000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 9280 рублей, всего 47 880 рублей. Срок технологического присоединения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения согласно договору установлен 6 месяцев, указан в договоре, который истек ДД.ММ.ГГГГ. Однако в настоящее время ПАО «Россети Сибирь» Филиал «Красноярскэнерго» работы по технологическому присоединению объекта не выполнило. Он неоднократно отправлял обращения (на сайте ответчика) по вопросам исполнения договорных обязательств, на что получал ответы. В результате бездействия ответчика, невыполнения им обязательств по публичному договору, согласно п. 17 последний обязан уплатить неустойку (365 дней * 0,25% * 47 880 рублей = 43690,50 рублей), а также причинён моральный вред. Оценивая размер компенсации морального вреда, учитывается длительность нарушения прав как потребителя (около 3 лет). Ответчик не предпринял никаких действий/направленных на скорейшее исполнение обязательств по договору. На протяжении 3 лет он не может полноценно пользоваться своим недвижимым имуществом, несет имущественные убытки, которые предполагал извлекать от сдачи в аренду своего дома, из-за отсутствия электроснабжения. По этой же причине не может продать дом по рыночной стоимости.
В судебное заседание истец Еременко В.Н. не явился, извещен надлежаще о месте и времени судебного заседания, что подтверждается распиской в получении ДД.ММ.ГГГГ судебной повестки (л.д. 67), просил рассмотреть дело в его отсутствие (л.д. 69).
Ранее в судебном заседании истец Еременко В.Н. исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске, пояснив дополнительно, что строительство дома на земельном участке не завершено, есть комната, в которой можно жить. Моральный вред мотивирован тем, что не может пользоваться своим имуществом в отсутствие электроэнергии.
Дополнительно истцом Еременко В.Н. представлены письменные пояснения, согласно которым из-за несвоевременного выполнения ответчиком своих обязательств по подключению электричества более двух лет срывался их с женой переезд в <адрес>. Так как жена является инвалидом, ей требуется медицинская помощь, которую она не может получать в г. Зеленогорске. На этой почве он на протяжении последних 3 лет испытывает переживания и нравственные страдания. Он является собственником 1-комнатной квартиры в <адрес>, фактически квартирой пользуется сын Еременко С.В. В их квартире в г. Зеленогорске проживают внуки со своей мамой. Выгнать их на улицу и продать квартиру они не имеют моральных прав. Просит учесть при определении суммы за причиненный моральный вред (л.д. 81).
Представитель истца – Еременко С.В., действующий на основании заявления (л.д. 61), в судебное заседание не явился, уведомлен о судебном заседании надлежаще, что подтверждается его собственноручной распиской о получении судебного уведомления (л.д. 68), об уважительных причинах неявки суд не уведомил.
Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание не явился, уведомлены надлежаще о месте и времени рассмотрения дела, что подтверждается сведениями, размещенными на сайте АО «Почта России», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ адресат корреспонденцию получил (л.д. 76), ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявляли, об уважительных причинах неявки суд не уведомили.
Представителем ответчика ПАО «Россети Сибирь» представлен по делу отзыв, согласно которому считают не подлежащими удовлетворению требования истца по тем основаниям, что обществом при участии заявителя подготовлен акт допуска прибора учёта в эксплуатацию №, ДД.ММ.ГГГГ в личном кабинете размещено уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям №. Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям - документ, составленный по окончании процедуры технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, и подтверждающий технологическое присоединение к электрическим сетям в установленном порядке, в котором определены технические характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности, границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства. Соответственно, мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от ДД.ММ.ГГГГ №. Основания для удовлетворения требований истца отсутствуют как в части возложения обязательств об осуществлении присоединения, так и в части производных требований о взыскании неустойки, морального вреда и судебных расходов. Действия ПАО «Россети Сибирь» по заключению Договора и осуществлению мероприятий в соответствии с ТУ в срок, предусмотренный законом и Договором, соответствуют положениям действующего законодательства и не посягают на нематериальные блага истца (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), а также на неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и т.п. в соответствии с законодательством об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности). Таким образом, отсутствует причинение морального вреда истцу со стороны ПАО «Россети Сибирь». Кроме того, моральный вред существенным образом завышен по сравнению с требованиями по аналогичным искам. Не согласны с требованиями о взыскании судебных расходов в размере 15 000 рублей, считают сумму необоснованной (л.д. 50-52).
На основании ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие участников по делу.
Заслушав истца и его представителя, изучив исковые требования, исследовав письменные доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующим выводам.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 Гражданского кодекса РФ).
В силу п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Обязательство прекращается надлежащим исполнением (ст. 408 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии со ст. 539 Гражданского кодекса РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.
К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.
Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики.
Согласно положениям п. 1 ст. 26 Федерального Закона «Об энергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.
Постановлением Правительства РФ N 861 от ДД.ММ.ГГГГ утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее Правила технологического присоединения), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт "е" пункта 16, пункты 16 (2), 16 (4), 17, 18 Правил технологического присоединения).
Под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также построенных линий электропередачи, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, указанной в документах, подтверждающих технологическое присоединение, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, а в отношении лиц, указанных в пунктах 12.1, 14, 34 настоящих Правил, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
Согласно положениям статьи 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
В силу положений п. п. 1, 2 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
Судом установлено, что ПАО «Россети Сибирь» является территориальной сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии. Услуги по передаче электрической энергии являются регулируемым видом деятельности, согласно ч. 4 ст. 23.1 Федерального закона «Об электроэнергетике».
Еременко В.Н. с ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером № с разрешенным использованием для ведения садоводства, расположенный по адресу: <адрес>, право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке (л.д. 17, 19).
На указанном земельном участке построен жилой дом площадью 136,9 кв.м., зарегистрирован в установленном законом порядке (л.д. 18, 71-73).
ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Еременко В.Н. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес> в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует, а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (п. п. 1-3 договора) (л.д. 20-28). Технические условия являются неотъемлемой частью договора, срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п. 4 договора).
В соответствии с пунктом 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.
Пунктом 10 договора предусмотрен размер оплаты за технологическое присоединение, который определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ №-э с изменениями, внесенными Приказами Министерства тарифной политики Красноярского Края от ДД.ММ.ГГГГ №-э, и составляет 47 880 рублей, в том числе, НДС 20% в сумме 7 980 рублей.
Истцом произведена оплата по договору: ДД.ММ.ГГГГ – 7 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 14.400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 17 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 9 280 рублей, а всего на общую сумму 47 880 рублей (л.д. 32, 43, 44).
Согласно п. 10 технических условий № сетевая организация осуществляет организационные мероприятия: подготовка технических условий на технологическое присоединение; обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь" - «Красноярскэнерго» для энергоснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, и согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки, указанной в пункте 7 настоящих ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом. Определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-0,4 кВ. Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №) (л.д. 25- 26).
В соответствии с п. 6 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя (за исключением случаев технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течении одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.
ПАО «Россети Сибирь» в нарушении принятых на себя обязательств в срок, установленный договором (до ДД.ММ.ГГГГ), работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта истца не выполнило, доказательств обратного материалы дела не содержат.
Согласно Акту допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Россети Сибирь» принято решение о допуске прибора учете Еременко В.Н. в эксплуатацию (л.д. 54-55).
ДД.ММ.ГГГГ в личном кабинете Еременко В.Н. размещено уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям № (л.д. 56-57).
Таким образом, ответчиком обязательства по договору с Еременко В.Н., выполнены ДД.ММ.ГГГГ, то есть после обращения с иском в суд.
В связи с чем исковые требования в части возложения обязанности на ответчика выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств принадлежащего Еременко В.Н. дома к электрическим сетям подлежит удовлетворению с установлением того, что решение в этой части является исполненным.
Разрешая требование о взыскании договорной неустойки, суд учитывает следующее.
Истец просит взыскать неустойку в сумме 43 690 рублей 50 коп. исходя из расчета: 365 дней х 0,25% х 47.880 рублей = 43 690,50 рублей.
В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Согласно п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.
Факт нарушения ПАО «Россети Сибирь» условий заключенного с истцом договора об осуществлении технологического присоединения подтверждается имеющимися по делу доказательствами и не оспаривается ответчиком, в связи с чем суд находит обоснованным требование истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.
Период просрочки составляет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего 1 062 дня.
Неустойка за указанный период составляет 127 121 рубль 40 коп. из расчета: 47.880 х 0,25% х 1062.
Ограничение по начислению неустойки согласно условиям договора относится только к случаям нарушения выполнения мероприятий заявителем, то есть истцом, такого основания по делу не установлено.
Истец самостоятельно ограничил сумму требования неустойки, снизив ее до 43 690,50 рублей.
В силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
В соответствии со ст. 1101 Гражданского кодекса РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме (пункт 1). Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (пункт 2).
Судом установлено, что действиями ответчика нарушены права истца, как потребителя, на своевременное получение услуг по договору, истцу причинены нравственные страдания.
Учитывая характер и степень перенесенных истцом нравственных страданий, причиненных нарушением его прав потребителя со стороны ответчика, личности истца, с учетом его пояснений в судебном заседании, суд признает заявленную истцом сумму компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей завышенной и определяет размер компенсации морального вреда с учетом требований разумности и справедливости в сумме 5.000 рублей.
Пунктом 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Поскольку факт нарушения прав потребителя подтвердился в судебном заседании, суд взыскивает с ответчика штраф в размере 50% от присужденной судом в пользу Еременко В.Н. денежной суммы в размере 24 345 рублей 25 коп. исходя из расчета: (43.690,50 + 5.000) х 50%.
Оснований для уменьшения штрафа суд не усматривает.
Также согласно иску Еременко В.Н. просил взыскать с ответчика 15 000 рублей расходы за оказание юридических услуг, несение которых подтверждается договором оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Еременко В.Н. и Ловцовой М.Л., по которому Ловцова М.Л. должна была подготовить исковое заявление, актом об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, чеком по операции Газпромбанк от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 15 000 рублей отправителем В. Н. Е. получателю Марина Леонидовна Л. (л.д. 79-80, 33).
Учитывая объем работы, выполненный Ловцовой М.Л., а именно: составление одного краткого несложного искового заявления, суд находит, что расходы в сумме 15 000 рублей не отвечают принципу разумности, и подлежат уменьшению до 5 000 рублей, которые подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.
Также Еременко В.Н. просил взыскать понесенные по делу почтовые расходы в сумме 430,20 рублей за направление копии иска ответчику и направление иска в суд.
Указанные расходы подтверждаются кассовыми чеками от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 211,60 рублей, 138,60 рублей и 80 рублей (л.д. 6).
Оценив по правилам ст. 67 ГПК РФ представленные стороной заявителя документы, подтверждающие фактическое несение данных расходов, суд признает их относимыми и допустимыми доказательствами.
Данные почтовые расходы являются для истца вынужденными, а поэтому подлежат возмещению в полном объеме в сумме 430 рублей 20 коп.
На основании статей 98, 103 ГПК РФ, ст. 333.19 Налогового кодекса РФ с ответчика, не освобожденного от уплаты госпошлины, в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере всего 7000 рублей (4 000 рублей по требованию имущественного характера и 3 000 рублей по требованию о компенсации морального вреда).
Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Еременко В. Н. удовлетворить частично.
Возложить на ПАО «Россети Сибирь» (ИНН №) обязанность осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств принадлежащего Еременко В. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 0400 №, объекта «Малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом)», расположенного по адресу: <адрес> к электрическим сетям в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Считать возложенную на ПАО «Россети Сибирь» обязанность осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям исполненной.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН №) в пользу Еременко В. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт №, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 43 690,50 рублей, в счет компенсации морального вреда 5 000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя в размере 24 345 рублей 25 коп., расходы по оплате юридических услуг 5 000 рублей, почтовые расходы в сумме 430,20 рублей, а всего в сумме 78 465 (семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 95 коп.
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН №) государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 7 000 (семь тысяч) рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Зеленогорский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья О.Л. Моисеенкова
Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.