РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
19 мая 2026 года г. Красноярск
Железнодорожный районный суд г. Красноярска в составе:
председательствующего судьи Жидковой О.Б., при секретаре Чевычеловой М.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Иванькиной О. В. к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Иванькина О.В. обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя, мотивируя требования тем, что между сторонами заключен договор № 20.2400.1763.25 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25 февраля 2025 года. Технологическое присоединение необходимо для энергоснабжения объекта заявителя «Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № Условиями договора предусмотрен срок осуществления технологического присоединения 1 год со дня заключения договора, до 25 февраля 2026 года (включительно). Ответчик, принятые на себя обязательства по договору не исполнил, в связи с чем, истец обратился в суд. Просит возложить на ПАО «Россети Сибирь» обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в соответствии с условиями договора № 20.2400.1763.25 от 25 февраля 2025 года в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в свою пользу государственную пошлину в размере 3000 рублей.
В судебное заседание истец Иванькина О.В. не явилась, о дате, месте и времени судебного разбирательства извещена судебной повесткой, направила ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие. Ранее в судебном заседании пояснила, что земельный участок и дом по адресу пгт. Березовка, ул. Трактовая, 16 были приобретены у Бакановой Т.И. по договору купли-продажи, участок был приобретен для строительства на нем объекта торговли, в настоящее время участок расчищен и подготовлен для строительства объекта торговли, стройка еще не началась, так как отсутствует электрическая энергия. Указала, что договор заключала, как физическое лицо поскольку объект торговли еще не построен. Ранее она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, однако в настоящее время индивидуальным предпринимателем не является. Со своей стороны все предусмотренное договором она исполнила, ПАО «Россети Сибирь» обязательства по договору не исполняют. Просила удовлетворить заявленные требования в полном объеме.
Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание не явился о дате месте и времени рассмотрения дела извещен, судебной повесткой, причины неявки суду не сообщил, ранее в судебном заседании поддержал представленный отзыв, согласно которому в удовлетворении требований просил отказать, кроме того, поскольку ПАО «Россети Сибирь» находятся в сложной финансовой ситуации строительство ЛЭП в соответствии с договором является затруднительным, в случае удовлетворения требований истца просил установить срок не менее 6 месяцев.
Исследовав письменные материалы дела в их совокупности и взаимосвязи по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Обязательство прекращается надлежащим исполнением (ст. 408 ГК РФ).
Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.
Согласно положениям п. 1 ст. 26 приведенного ФЗ технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.
Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения (в редакции на момент заключения договора), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.
Согласно абз. 2 п. 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
В соответствии с п. 6 данных Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.
Анализ положений пунктов 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения позволяет прийти к выводу о том, что сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт.
Согласно положений статьи 27 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
В силу положений п.п.1, 2 ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Как установлено судом и следует из материалов дела, с 17 сентября 2024 года в собственности Иванькиной О.В. находится земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: nalog://egrul.nalog.ru по сведениям Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату рассмотрения дела Иванькина О.В. (ИНН 246516269448) не является индивидуальным предпринимателем.
25 февраля 2025 года между Иванькиной О.В. (заявителем) и ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.1763.25, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя объекта «Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес> кадастровый номер земельного участка № в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 90 кВт (общая мощность с учетом существующей 97 кВТ); категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 7 кВт, а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (п. п. 1. – 3. договора).В соответствии с п. 5. приведенного договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.
Технические условия являются неотъемлемой частью договора, срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п. 4 договора).
Пунктом 3 Технических условий № 8000657310 определена максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя: 90 кВт (общая мощность с учетом судействующей 97 кВт).
Пунктом 7. Технических условий № 8000657310 определена точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: I точка присоединения: максимальная мощность 7 кВт, опора (0,4) опора 9/2, линия (0,4) – ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-39-2-15, ТП ТП-39-2-15, Линия (3/6/10) ВЛ 6кВ ф.39-2, ПС ПС 35 кВ Шумково №39, основной источник питания ПС 35 кВ Шумково №39. Резервный источник питания: отсутствует.
В соответствии с п. 10. Технических условий, сетевая организация осуществляет организационные мероприятия по подготовке технических условий на технологическое присоединение; обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством РФ и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке; осуществляет требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя (выполняет проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и согласовывает со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством); I основная точка присоединения (основная, существующая); выполняет по существующей схеме в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442); строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение определить проектом; определить проектом необходимость установки автоматического выключателя 04 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 3-2-15; выполняет монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442).
Требования, которые надлежало выполнить заявителю, изложены в п. 11. приведенных технических условий, среди которых: на гарнице балансовой принадлежности элетричесих сетей обеспечивает поддержание качества электрической энергии в соответствии с действующим НТД РФ; устанавливает приборы измерения и регистрации качества электрической энергии, фильтрокомпенсирующих устройств, средств обеспечения нечувствительности систем управления непрерывным технологическим процессом в соответствии с действующей НТД РФ. От РУ 0,4 кВ комплекса коммерческого учета электрической энергии проектирует и строит ЛЭП 0,4 кВ до объекта заявителя, марка и сечение провода определяется проектом. Проверяет существующее оборудование на пропускную способность и соответствие требованиям НТД с учетом увеличения нагрузки электроустановок, в случае необходимости осуществляет их замену. Необходимость выполнения дополнительных мероприятия определяется проектом; разработать проектную документацию в границах земельного участка заявителя согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; определить проектом необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности для поддержания tg в точках присоединения к электрическим сетям; при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством; после выполнения технических условий энергопринимающие устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.
Согласно п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;
в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;
не позднее 5 рабочих дней со дня уведомления заявителя о получении разрешения на допуск в эксплуатацию объекта заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям; фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения направить его заявителю.
Размер платы за технологическое присоединение составил 70060,33 руб. и был оплачен истцом, что подтверждается чеками по операции от 21.04.2025 года, 25.05.2025 года, 12.08.2025 года.
С учетом даты заключения договора 25 февраля 2025 года, и положений п. 5 договора, мероприятия по технологическому присоединению подлежали выполнению в срок до 25 февраля 2026 года (включительно), вместе с тем к указанному времени осуществлены не были.
Обращаясь в суд с иском о понуждении ответчика к исполнению условий договора о технологическом присоединении, истец ссылался на неисполнение в установленный договором срок сетевой организацией обязанности по подключению к электрическим сетям энергопринимающих устройств принадлежащего ему объекта «Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №
В подтверждение указанных обстоятельств представлена претензия, направленная 25 февраля 2026 года истцом на адрес сетевой организации, в которой Иванькина О.В. просила ПАО «Россети Сибирь» исполнить обязательства по спорному договору.
Сведений о направлении ответа на претензию материалы дела не содержат.
Факт неисполнения обязательств по договору стороной ответчика в судебном заседании не оспаривался. Доказательств, свидетельствующих о надлежащем исполнении условий договора об осуществлении технологического присоединения, на момент рассмотрения дела ответчиком не представлено и судом при рассмотрении дела не добыто.
Разрешая заявленные требования, суд учитывает, что на момент истечения срока исполнения договора – 25 февраля 2026 (25 февраля 2025 + 1 год) его условия сетевой организацией не исполнены, в связи с чем на ПАО «Россети Сибирь» надлежит возложить обязанность по исполнению обязательств, взятых в рамках приведенного соглашения в отношении принадлежащего истцу объекта «Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.
Доказательств наличия обстоятельств, объективно препятствующих исполнению взятых по договору обязательств в установленный договором срок, стороной ответчика суду не представлено.
Как следует из положений ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.
Исходя из ст. 210 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации исполнение решения суда связано с моментом вступления его в законную силу.
По смыслу закона срок исполнения решения подлежит установлению относительно момента его вступления в законную силу (за исключением случаев, когда срок исполнения обязанности законодательно установлен конкретной датой).
Руководствуясь вышеприведенными нормами права, исходя из конкретных обстоятельств дела, учитывая временной период, необходимый для разрешения вопроса об осуществлении технологического присоединения принадлежащего истцу объекта к электрическим сетям, с учетом допущенного нарушения срока исполнения договора (с 26 февраля 2026), суд полагает возможным установить для ответчика срок для исполнения возложенных на него обязанностей по договору об осуществлении технологического присоединения от 25 февраля 2025 №20.2400.1763.25 в два месяца со дня вступления решения в законную силу.
Положениями ч. 1 ст. 88, ст. 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, к которым, в том числе, относятся признанные судом необходимые расходы.
При обращении в суд с указанным исковым заявлением истцом оплачена государственная пошлина в размере 3000 рублей, что подтверждается чеком по операции от 25.02.2026 года.
Таким образом, с ответчика в истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3000 руб..
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Иванькиной О. В., удовлетворить частично.
Возложить на ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) обязанность в срок не позднее двух месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств принадлежащего Иванькиной О. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., <данные изъяты> объекта «Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка 24:04:6101016:1282, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора № 20.2400.1763.25 от 25 февраля 2025 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» ИНН 2460069527 в пользу Иванькиной О. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., <данные изъяты> расходы на оплату государственной пошлины в размере 3000 руб.
Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда в течение месяца с момента его изготовления в полном объеме, путем подачи апелляционной жалобы через Железнодорожный районный суд г. Красноярска.
Судья О.Б. Жидкова
Мотивированное решение изготовлено 11 июня 2026 года.