ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
«04» мая 2026 года <адрес>
Кировский районный суд <адрес> в составе:
председательствующего судьи А.К. Гладких, с участием секретаря судебного заседания В.М. Хилько, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ИП Кудряшова С. А. к Кулигину С. А. о взыскании неотработанного аванса по договору подряда, процентов,
УСТАНОВИЛ:
ИП Кудряшов С.А. обратился в суд с иском к Кулигину Е.А. о взыскании неотработанного аванса по договору подряда, процентов, в обоснование заявленных требований указав, что 04.07.2025г. между ИП Кудряшовым С.А. и Кулигиным Е.А. заключен договор подряда на строительно-отделочные работы №ИП 040725-2, в соответствии с п. 1.1 которого Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы согласно Приложению № к Договору. Подрядчик обязуется сдать выполненные работы Заказчику в срок, а Заказчик обязуется принять их и оплатить. Работы, выполняемые по договору, определяются в Техническом задании, согласованному сторонами и являющемуся неотъемлемой частью Договора. Работа выполняется из основных материалов Заказчика, силами и инструментом Подрядчика. Согласно п. 2.1 Договора цена подлежащей выполнению работы является договорной, определяется в Приложение №. Техническое задание приобретает силу и становится неотъемлемой частью Договора с момента утверждения ее обеими Сторонами. Оплата работ производится согласно порядку, указанному в Приложении № (и. 2.2. Договора). В соответствии с подписанным сторонами Техническим заданием работы выполняются Подрядчиком на объекте: частный жилой дом, <адрес>. Объем и стоимость выполняемых по Договору работ составляет 934 825 рублей 00 копеек. В пункте 2 Технического задания сторонами согласован следующий порядок оплаты работ: Заказчик вносит предоплату при заключении Договора подряда в размере 35 % - 327 188 рублей 75 копеек от суммы договора наличными денежными средствами Подрядчику. Заказчик вносит второй платеж Подрядчику в размере 35% в период с 20-25 календарных дней с момента начала работ - 327 188,75 рублей 75 копеек наличными денежными средствами Подрядчику. После окончания работ Заказчик вносит окончательный платеж Подрядчику в размере 30% - 280 447 рублей 50 копеек от суммы договора, путем внесения наличных денежных средств Подрядчику в течение 15 (трех) рабочих дней с даты окончания работ. Пунктом 3 Технического задания установлены сроки выполнения работ: Предварительная дата начала работ с «15» июля 2025 года- «20» июля 2025 года. Срок исполнения работ - 60 (шестьдесят) календарных дней от даты начала работ. Заказчик понимает и принимает тот факт, что предварительная дата начала и срок исполнения работ может изменяться в связи с погодными условиями, способными влиять на технологический процесс выполнения работ, а также их качество. Окончательная дата начала работ оговаривается и согласовывается отдельно Сторонами и фиксируется подписанием дополнительного соглашения (в случае даты начала работ, отличной от даты, указанной в п. 3.1, настоящего Технического задания). 05.07.2025г. согласно расходному кассовому ордеру №УТ-207, истцом ответчику был выдан аванс (предоплата) в размере 327 188 (триста двадцать семь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей. В тоже время к исполнению встречных обязательств по Договору подрядчик не приступил, предусмотренные Техническим заданием работы ответчиком не выполнены. Письмом № от 16.01.2026г. истец потребовал от ответчика выполнить работы по Договору, в противном случае считать Договор подряда на строительно-отделочные работы №ИП 040725-2 от 04.07.2025г. расторгнутым на 6-ой рабочий день с момента получения уведомления и вернуть необоснованно удерживаемый аванс, являющийся неосновательным обогащением подрядчика. Указанное письмо прибыло в место вручения 27.01.2026г., вместе с тем ответчиком не получено и 17.02.2026г. возвращено обратно отправителю за истечением срока хранения. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным. Абзацем первым пункта 4 статьи 453 ГК РФ предусмотрено, что стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. В то же время в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства но договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства (абзац второй пункта 4 статьи 453 ГК РФ). Следовательно, заказчик вправе требовать возврата исполнителем неотработанного аванса в качестве неосновательного обогащения, если к моменту расторжения договора им не получено встречное исполнение обязательства по выполнению работ, равное по стоимости сумме перечисленного аванса. Таким образом, поскольку ответчик на дату расторжения Договора не осуществил возврат неотработанного аванса, то на сумму неосновательного обогащения истцом начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 27.02.2026г. по 02.03.2026г., сумма которых составила 555 рублей 77 коп.
На основании изложенного истец просит взыскать с Кулигина Е. А. в пользу индивидуального предпринимателя Кудряшова С. А. (ОГРНИП №) сумму неотработанного аванса по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 327 188 рублей., проценты на сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. в размере 555 рублей 77 коп., с продолжением начисления процентов на сумму долга (327 188 рублей), исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период, начиная с ДД.ММ.ГГГГ. по день исполнения обязательства, расходы на оплату государственной пошлины в размере 13694 рубля.
Истец ИП Кудряшов С.А в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, обеспечил явку представителя.
Представитель истца Ковынева М.Н. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме по доводам, изложенным в иске.
Ответчик Кулигин Е.А. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом по известному месту жительства почтовым уведомлением, которое вернулось за истечением срока хранения в виду неявки адресата за его получением. В соответствии со ст.165.1 ГК РФ, ст.117 ГПК РФ уведомление считается доставленным.
Суд, выслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.
Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ИП Кудряшовым С.А. /заказчик/ и Кулигиным Е.А. /подрядчик/, заключили й договор подряда № на строительно-отделочные работы, согласно которому (далее - «Договор») о следующем: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы согласно Приложению № (Техническое задание) к настоящему Договору. Подрядчик обязуется сдать выполненные работы Заказчику в срок, а Заказчик обязуется принять их и оплатить. Работы, выполняемые по настоящему договору, определяются в Техническом задании, согласованному сторонами и являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. В Техническом задании указываются: перечень работ, стоимость, сроки выполнения работ Подрядчиком, а также порядок и сроки оплаты Заказчиком. Работа выполняется из основных материалов Заказчика, силами и инструментом Подрядчика. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему Договору является договорной, определяется в Приложение №. Техническое задание приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения ее обеими Сторонами. Оплата работ производится согласно порядку, указанному в Приложении №. Оплата производится Заказчиком наличным способом. Датой оплаты является дата поступления денежных средств в кассу Подрядчика.
Как следует из п. 3.3 Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика.
В силу п. 3.7 Договора сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
В соответствии с подписанным сторонами Техническим заданием работы выполняются Подрядчиком на объекте: частный жилой дом, <адрес>. Объем и стоимость выполняемых по Договору работ составляет 934 825 рублей 00 копеек. В пункте 2 Технического задания сторонами согласован следующий порядок оплаты работ: Заказчик вносит предоплату при заключении Договора подряда в размере 35 % - 327 188,75 рублей от суммы договора наличными денежными средствами Подрядчику. Заказчик вносит второй платеж Подрядчику в размере 35% в период с 20-25 календарных дней с момента начала работ - 327 188,75 рублей наличными денежными средствами Подрядчику. После окончания работ Заказчик вносит окончательный платеж Подрядчику в размере 30% - 280 447,50 рублей от суммы договора, путем внесения наличных денежных средств Подрядчику в течение 15 (трех) рабочих дней с даты окончания работ. Пунктом 3 Технического задания установлены сроки выполнения работ: Предварительная дата начала работ с ДД.ММ.ГГГГ года- ДД.ММ.ГГГГ года. Срок исполнения работ - 60 (шестьдесят) календарных дней от даты начала работ. Заказчик понимает и принимает тот факт, что предварительная дата начала и срок исполнения работ может изменяться в связи с погодными условиями, способными влиять на технологический процесс выполнения работ, а также их качество. Окончательная дата начала работ оговаривается и согласовывается отдельно Сторонами и фиксируется подписанием дополнительного соглашения (в случае даты начала работ, отличной от даты, указанной в п. 3.1, настоящего Технического задания).
ДД.ММ.ГГГГ. истцом ответчику был выдан аванс (предоплата) в размере 327 188 рублей, что подтверждается расходным кассовым ордером №.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Учитывая согласованные сторонами сроки выполнения работ, подрядчик должен был приступить к выполнению работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ и завершить работы через 60 календарных дней от даты начала работ.
В указанный срок работы подрядчиком не выполнены, из текста искового заявления следует, что ответчик к выполнению работ не приступил, работы, предусмотренные техническим заданием не выполнил.
В силу пункта 3 статьи 708 Гражданского кодекса РФ при нарушении конечного срока выполнения работы наступают последствия, указанные в пункте 2 статьи 405 Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 405 Гражданского кодекса РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
Пунктами 1 и 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
ДД.ММ.ГГГГ истец направил в адрес ответчика уведомление-претензию, в которой просил в 7 (семидневный) срок с момента получения уведомления выполнить работы. В случае невыполнения работ, в сроки, оговоренные в уведомлении, просит считать на 6-ой рабочий день с момента получения уведомления и окончания 7-ми дневного срока на добровольное исполнение обязательств по договору, Договор подряда № на строительно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ. расторгнутым. В указанном случае вернуть необоснованно удерживаемый аванс, являющийся неосновательным обогащением на стороне Подрядчика, а также проценты на сумму долга по ст. 395 ГК РФ до момента полного возврата суммы долга.
Указанное уведомление направлено в адрес ответчика почтой, прибыло в место вручения ДД.ММ.ГГГГ, ответчиком не получено в связи с истечением срока хранения и ДД.ММ.ГГГГ возвращено отправителю.
Согласно пункту 4 статьи 453 Гражданского кодекса РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса РФ.
Денежные средства, переданные истцом ответчику в счет предварительной оплаты по договору подряда, являются неосновательным обогащением ответчика и в силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса РФ и подлежат возврату истцу в размере 327188 руб.
В силу пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Ответчик узнал о неосновательности пользования денежными средствами истца с момента истечения установленного в претензии срока на выполнение работ – ДД.ММ.ГГГГ.
Истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и по дату фактического возврата суммы предоплаты.
В силу пункта 3 статьи 395 Гражданского кодекса РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок, в связи с чем, проценты подлежат взысканию с ответчика до момента фактического исполнения обязательства.
Согласно абз. 1 пункта 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Гражданского кодекса РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня.
Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (п. 3 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 555 руб. 77 коп., исходя из следующего расчета:
- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>
При указанных обстоятельствах, с учетом изложенных норм права, заявленные истцом требования подлежат удовлетворению в полном объеме.
В соответствии с частью 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 ГПК РФ. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Согласно части 1 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
Истцом в связи с рассмотрением дела в суде были понесены расходы по оплате государственной пошлины в общем размере 13694 руб., которые подлежат взысканию с ответчика в пользу истца
Руководствуясь статьями 194-199, 233 - 235 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования индивидуального предпринимателя Кудряшова С. А. удовлетворить.
Взыскать с Кулигина Е. А. в пользу индивидуального предпринимателя Кудряшова С. А. (ОГРНИП №) сумму неотработанного аванса по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 327 188 рублей, проценты на сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. в размере 555 рублей 77 коп., расходы на оплату государственной пошлины в размере 13694 рубля, всего 341 437 (триста сорок одна тысяча четыреста тридцать семь) руб. 77 коп.
Взыскать с Кулигина Е. А. в пользу индивидуального предпринимателя Кудряшова С. А. (ОГРНИП №) проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ до дня возврата основного долга - 327188 руб., начисленные на остаток основного долга в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления, в Новосибирский областной суд через Кировский районный суд г.Новосибирска.
Судья (подпись) А.К. Гладких
Заочное решение вынесено в окончательной форме 22.05.2026 года.
Подлинник заочного решения находится в материалах гражданского дела № 2-2576/2026 (УИД 54RS0005-2026-001366-75) Кировского районного суда г. Новосибирска.
На 22.05.2026 заочное решение не вступило в законную силу.
Судья