РЕШЕНИЕ
Именем Российской федерации
(Заочное)
21 апреля 2026 года п. Шушенское
Шушенский районный суд Красноярского края в составе:
председательствующего судьи Казенновой М.К., при секретаре Бикеевой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Форманчук Н.Г. к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Форманчук Н.Г. с учетом уточнений обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь», обосновывая его тем, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня его заключения. Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составил 70000 рублей. В счете на оплату от ДД.ММ.ГГГГ указана оплата по этапам 15%, 30%, 35%, 20%, что предусмотрено п. 103 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Истцом оплачена сумма в размере 56000 рублей в 3 этапа оплаты. Оставшиеся 20% истец должен будет оплатить в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении ТП. Вместе с тем по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ технологическое присоединение энергопринимающих устройств Форманчук Н.Г по договору не осуществлено, изменения в договор потребителем не внесены. Ответчик длительное время не исполняет условия договора и не осуществляет присоединение к электрическим сетям, чем причинил истцу моральный вред.
На основании изложенного, истец просит возложить на ответчика обязанность осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать с ответчика в пользу истца договорную неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 35000 рублей с продолжением ее начисления до фактического исполнения мероприятий по технологическому присоединению; взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей; взыскать штраф в размере 17500 рублей.
В судебное заседание истец Форманчук Н.Г., представитель истца - адвокат Тиванов А.Н., не явились, о дате и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, Тиванов А.Н. просил рассмотреть дело в отсутствие истца и его представителя.
Представители третьих лиц филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго», Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, Садоводческого некоммерческого товарищества №, извещались судом о месте и времени судебного разбирательства надлежащим образом, представителей не направили.
Согласно заключению в целях защиты прав потребителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, требования Форманчук Н.Г. являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Ответчик ПАО «Россети Сибирь» извещался судом о месте и времени судебного разбирательства надлежащим образом, в судебное заседание представитель не явился, о причинах неявки не известил, не просил рассмотреть дело в отсутствие его представителя, в связи с чем суд, руководствуясь ст. 233-237 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства, в отсутствие неявившегося представителя ответчика, истца, представителей истца и третьих лиц.
Исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению.
В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
В соответствии с положениями пунктов 3, 6 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения).
Кроме того, Правила № 861 содержат четко регламентированную процедуру технологического присоединения: подача заявки лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение; заключение договора; и выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.
Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема (выдачи объектами микрогенерации) напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
ПАО «Россети Сибирь» является территориальной сетевой организацией, основными видами деятельности которой являются передача электрической энергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Услуги по передаче электрической энергии являются регулируемым видом деятельности, согласно части 4 статьи 23.1 Федерального закона «Об электроэнергетике».
В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что Форманчук Н.Г. является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, площадью 440 кв.м., с кадастровым номером №, а также расположенного на данном земельном участке здания - садового дома, с кадастровым номером №.
ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» и Форманчук Н.Г. заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя «Малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом)», расположенного по адресу: <адрес>, снт. Садоводство 3, участок 42, кадастровый номер земельного участка 24:42:2425003:405, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Истцу выданы Технические условия № для присоединения к электрическим сетям.
Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 6 месяцев со дня заключения договора (пункты 4 и 5 договора).
Согласно пункту 6 договора Сетевая организация приняла на себя надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на них мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и представить его заявителю (за исключением случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
В свою очередь Заявитель обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в Сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ); после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже – рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 07.12.2023 № 57-э и составляет 70000 руб., в том числе НДС 20% в сумме 11666,67 руб. (пункт 10 договора).
Истцу был выставлен счет на оплату.
Согласно п. 103 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (в редакции, действующей на момент заключения договора), оплата счета осуществляется в следующем порядке:
15% платы за технологическое присоединение вносятся в порядке, предусмотренном п. 106 настоящих правил (5 дней);
30% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;
35% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;
20% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.
Такой же порядок указан в счете на оплату Форманчук Н.Г.
Истцом обязанность по внесению платы за технологическое присоединение исполнена в полном объеме в размере 56000 рублей, что соответствует 80% от согласованного в договоре размера оплаты, что подтверждается чеками по операциям от 28.11.2024, 14.11.2024, 24.12.2024.
Таким образом, все мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающего устройства истца должны были быть выполнены ответчиком в срок до 16.05.2025.
Положениями ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
В силу п. 1 ст. 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или в любой момент в пределах такого периода.
В соответствии с подп. «б» п. 16 вышеуказанных Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в п. п. 12(1), 13(1), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Истцом в адрес ответчика направлено заявление с просьбой уточнить срок осуществления технологического присоединения.
24.04.2025 от ПАО «Россети Сибирь» поступил ответ на обращение, из которого следует, что ввиду тяжелого материального положения и существенной финансовой нагрузки на общество по иным обязательствам, сроки исполнения договоров ТП затягиваются. Осуществить выполнение всех мероприятий в установленные вышеуказанным договором сроки не представилось возможным ввиду убыточности компании. Сетевая организация принимает все исчерпывающие и надлежащие меры по исполнению договоров и не имеет цели каким-либо образом нарушить законные права и интересы заявителей. О начале выполнения технической части технологического присоединение вы будете проинформированы дополнительно не менее чем за 1 календарный месяц.
Судом установлено, что мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям ответчика до настоящего времени не выполнены, доказательств обратного стороной ответчика не представлено.
Таким образом, неисполнение ПАО «Россети Сибирь» договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп. «б» п. 16 Правил, является нарушением требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Согласно ч. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
В силу части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» договор об осуществлении технологического присоединения является публичным.
В соответствии с п. 1 ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации публичным договором признается договор, договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).
В соответствии с пунктом 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. п. 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
На основании вышеприведенных положений закона, ответчик обязан был осуществить технологическое присоединение объекта истца к электрическим сетям в соответствии с условиями заключенного договора.
Из материалов дела следует, что по настоящий момент ответчик не исполнил обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и не осуществил технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта истца, расположенного по адресу: <адрес>
Поскольку обязательства по технологическому подключению объекта истца к электрическим сетям по настоящий момент не исполнены, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований и возлагает на ПАО «Россети Сибирь» обязанность осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №
Согласно ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.
С учетом заявленных требований, принципа исполнимости, суд полагает возможным установить срок исполнения решения суда в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.
Данный срок, по мнению суда, является разумным, позволяющим завершить работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца на земельном участке.
В соответствии с п. 17 договора от 14.11.2024 сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящем порядке, за год просрочки.
В соответствии со ст. 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.
Срок исполнения обязательств по договору истекал 15.05.2025, однако ответчик не исполнил свои обязательства по договору, в связи с чем у истца возникло право требования начисления и взыскания неустойки за неисполнение условий договора.
Таким образом, расчет суммы неустойки должен быть произведен с 16.05.2025 по 20.01.2026 и выглядит так:
56000 рублей х 250 дней х 0,25% = 35000 рублей.
Согласно позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в п. 2 определения от 21.12.2000 года № 263-О, положения п. 1 ст. 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требования ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Суд, учитывая необходимость соблюдения принципа соразмерности и баланса интересов сторон, в котором потребитель выступает заведомо более слабой стороной, считает, что к взысканию в пользу истца подлежит неустойка в рассчитанном судом размере. Оснований к снижению неустойки суд не усматривает.
Как следует из разъяснений, изложенных в п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки либо ее сумма может быть ограничена.
Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.
Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами. В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (ст. 202 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации).
При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства включается в период расчета неустойки.
Судом установлено и ответчиком не оспорено, что обязанность по технологическому присоединению к электрическим сетям здания истца по адресу: <адрес>, до настоящего времени ответчиком не исполнена.
Учитывая, что действующее законодательство предусматривает право требовать неустойку до даты фактического исполнения обязательства, суд приходит к выводу об удовлетворении требования истца о дальнейшем начислении неустойки, начиная с 21.01.2026 до даты фактического исполнения обязательства.
Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 3 000 рублей, так как ответчик длительное время не исполняет условия договора и не осуществляет присоединение к электрическим сетям, в связи с чем истцу приходилось продолжать отапливать дом печным отопление, приобретать за собственные средства горючий материал, что причиняет неудобства морального плана, нанося своими действиями нравственные и физические страдания.
Согласно п. 1 ст. 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Как следует из разъяснений, изложенных в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Принимая во внимание, что неисполнение сетевой организацией обязанности по технологическому присоединению в установленный договором срок привело к нарушению прав потребителя услуг, учитывая, что факт нарушения прав истца как потребителя судом достоверно установлен, при определении размера присуждаемой потребителю компенсации морального вреда, в данном случае, суд учитывает характер причиненных потребителю нравственных и физических страданий, их доказанность, длительность неисполнения договора ответчиком, исходя из требований разумности и справедливости, оценивает его в 3 000 рублей.
Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Установив факт неисполнения требований потребителя в добровольном порядке, суд, руководствуясь статьей 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», взыскивает с ПАО «Россети Сибирь» в пользу истца штраф в размере 19000 рублей ((35000 + 3000)/2).
В силу ч. 1 ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
С учетом положений п.п. 1 п. 1 ст. 333.19, п.п. 8 п. 1 ст. 333.20 НК РФ, исходя из размера удовлетворяемых судом исковых требований, с ответчика ПАО «Россети Сибирь» в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 10 000 руб. (3 000 руб. – за удовлетворение требований о возложении обязанности, 3 000 руб. – за требование о компенсации морального вреда, 4 000 руб. – за удовлетворение имущественных требований о взыскании неустойки в размере 35000 руб.).
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Возложить на публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327, ИНН 2460069527, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) обязанность осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта по адресу: <адрес> расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, собственником которого является Форманчук Н.Г., в срок – один месяц со дня вступления настоящего решения в законную силу.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327, ИНН 2460069527, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) в пользу Форманчук Н.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт гражданина РФ № №), неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 35000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф в размере 19000 рублей, договорную неустойку, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактического исполнения обязательства из расчета 0,25 % от суммы 56000 рублей (140 рублей) за каждый день просрочки исполнения судебного решения в части осуществления технологического присоединения.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327, ИНН 2460069527, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) в доход бюджета Шушенского муниципального округа Красноярского края государственную пошлину в размере 10 000 рублей.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Председательствующий М.К. Казеннова
Копия верна. Судья: М.К. Казеннова
Мотивированное решение изготовлено 23 апреля 2026 года