ОПРЕДЕЛЕНИЕ
15 мая 2026 г. г. Барнаул
Железнодорожный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:
Председательствующего Яковченко О.А.
при помощнике судьи Чернета К.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Елизовой Н.А. к ООО «Интеграция Строй» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,
УСТАНОВИЛ:
Елизова Н.А. обратилась в суд с иском к ООО «Интеграция Строй», в котором, с учетом уточнения исковых требований, просила взыскать неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В судебное заседание стороны не явились, извещены надлежащим образом.
В суд поступило мировое соглашение, заключенное между представителями сторон, которое они просят утвердить, на следующих условиях:
По настоящему Соглашению Ответчик выплачивает Истцу денежные средства в размере 150 <данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Указанная сумма денежных средств перечисляется по следующим реквизитам:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Обязанность по оплате денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств с расче тного счета Ответчика.
Истец в полном объеме отказывается от исковых требований к Ответчику, заявленных в рамках гражданского дела №, включая (но не ограничиваясь) требования: о взыскании неустойки (пени, штрафа) за просрочку исполнения обязательств по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за любые периоды; о взыскании компенсации морального вреда; о взыскании штрафа, предусмотренного ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»; о возмещении судебных расходов, расходов по уплате государственной пошлины, почтовых и иных издержек; о взыскании стоимости работ и материалов, необходимых для устранения недостатков и нарушений и приведения объекта в соответствие с требованиями действующих строительных норм и правил, а также с условиями договора.
Стороны подтверждают, что с даты утверждения судом настоящего Соглашения наступают следующие правовые последствия:
Договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Сторонами, считается расторгнутым по соглашению Сторон в порядке п. 1 ст. 450 ГК РФ; все взаимные обязательства Сторон по указанному договору, как существующие на момент заключения настоящего Соглашения, так и могущие возникнуть в будущем, прекращаются в полном объеме (ст. 407 ГК РФ).
Истец принял результат фактически выполненных Ответчиком по договору № от ДД.ММ.ГГГГ работ в существующем фактическом состоянии («как есть»), претензий по объему, качеству, срокам, видам, стоимости выполненных работ, использованным материалам и оборудованию не имеет и обязуется не предъявлять в будущем.
Истец отказывается от любых имущественных и неимущественных прав требования к Ответчику, вытекающих из договора № от ДД.ММ.ГГГГ и/или связанных с фактически выполненными в его рамках работами, в том числе (но не ограничиваясь) от требований: о возврате уплаченных по договору денежных средств полностью или в части; о возмещении убытков, в том числе расходов на устранение недостатков работ собственными силами или с привлечением третьих лиц (ст. ст. 15, 393,
397, 723 ГК РФ); о соразмерном уменьшении установленной цены работ; о повторном безвозмездном выполнении работ; о взыскании неустоек, пеней, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за любые периоды (как до, так и после заключения настоящего Соглашения); о компенсации морального вреда; о взыскании штрафа и иных санкций, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей»; о взыскании неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ).
Истец заверяет Ответчика об обстоятельствах в порядке ст. 431.2 ГК РФ о том, что: на момент подписания настоящего Соглашения он осмотрел результат выполненных работ и ему известно фактическое состояние объекта, расположенного по адресу: <адрес>; Стороны согласовали в п. 1 настоящего Соглашения окончательную и не подлежащую пересмотру сумму, прекращающую все взаимные обязательства Сторон, в том числе при обнаружении в будущем явных, скрытых или существенных недостатков выполненных работ; ему разъяснены и понятны последствия отказа от прав, в том числе предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей»; Соглашение заключается им добровольно, без какого-либо принуждения, в условиях полной информированности.
Стороны подтверждают, что все обязательства, в том числе финансовые, друг перед другом в рамках договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ исполнены. Каких-либо взаимных претензий стороны друг к другу не имеют, и в дальнейшем с какими-либо требованиями обязуются нс обращаться.
Стороны пришли к соглашению, что в случае неоплаты Ответчиком денежных средств, указанных в п.1 Соглашения, настоящее Соглашение считается расторгнутым. С момента расторжения настоящего Соглашения прекращают свое действие материально-правовые условия пунктов 2, 3, 4 и 5 Соглашения, при этом расторжение Соглашения не влияет на действительность определения суда об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по гражданскому делу №. При этом денежные средства в размере <данные изъяты>) рублей, фактически выплаченные Ответчиком до момента расторжения Соглашения, засчитываются в счет исполнения требований Истца к Ответчику, и подлежат соответствующему вычету из общей суммы требований.
Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим гражданским делом, Сторонами друг другу не возмещаются и относятся на ту Сторону, которая их понесла.
Настоящее Соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц, нс противоречит закону и вступает в силу с момента его утверждения судом.
Сторонам разъяснены и понятны последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 153.10, 153.11, 220, 221 ГПК РФ, в том числе о том, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, а утвержденное судом мировое соглашение подлежит немедленному исполнению и в случае его неисполнения добровольно может быть исполнено на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом, с учетом особенностей, установленных п.6 Соглашения.
Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для приобщения к материалам гражданского дела.
В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.
Учитывая, что заключенное представителями сторон, имеющих полномочия на заключение и подписание мирового соглашения, мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд считает необходимым утвердить мировое соглашение и производство по делу прекратить.
Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 221, 153.10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между представителем Елизовой Н.А. – Антиповым А.А. и представителем ООО «Интеграция Строй» - Казанцевым А.М., по условиям которого:
По настоящему Соглашению Ответчик выплачивает Истцу денежные средства в размере <данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Обязанность по оплате денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств с расче тного счета Ответчика.
Истец в полном объеме отказывается от исковых требований к Ответчику, заявленных в рамках гражданского дела №, включая (но не ограничиваясь) требования: о взыскании неустойки (пени, штрафа) за просрочку исполнения обязательств по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за любые периоды; о взыскании компенсации морального вреда; о взыскании штрафа, предусмотренного ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»; о возмещении судебных расходов, расходов по уплате государственной пошлины, почтовых и иных издержек; о взыскании стоимости работ и материалов, необходимых для устранения недостатков и нарушений и приведения объекта в соответствие с требованиями действующих строительных норм и правил, а также с условиями договора.
Стороны подтверждают, что с даты утверждения судом настоящего Соглашения наступают следующие правовые последствия:
Договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Сторонами, считается расторгнутым по соглашению Сторон в порядке п. 1 ст. 450 ГК РФ; все взаимные обязательства Сторон по указанному договору, как существующие на момент заключения настоящего Соглашения, так и могущие возникнуть в будущем, прекращаются в полном объеме (ст. 407 ГК РФ).
Истец принял результат фактически выполненных Ответчиком по договору № от ДД.ММ.ГГГГ работ в существующем фактическом состоянии («как есть»), претензий по объему, качеству, срокам, видам, стоимости выполненных работ, использованным материалам и оборудованию не имеет и обязуется не предъявлять в будущем.
Истец отказывается от любых имущественных и неимущественных прав требования к Ответчику, вытекающих из договора № от ДД.ММ.ГГГГ и/или связанных с фактически выполненными в его рамках работами, в том числе (но не ограничиваясь) от требований: о возврате уплаченных по договору денежных средств полностью или в части; о возмещении убытков, в том числе расходов на устранение недостатков работ собственными силами или с привлечением третьих лиц (ст. ст. 15, 393,
397, 723 ГК РФ); о соразмерном уменьшении установленной цены работ; о повторном безвозмездном выполнении работ; о взыскании неустоек, пеней, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за любые периоды (как до, так и после заключения настоящего Соглашения); о компенсации морального вреда; о взыскании штрафа и иных санкций, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей»; о взыскании неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ).
Истец заверяет Ответчика об обстоятельствах в порядке ст. 431.2 ГК РФ о том, что: на момент подписания настоящего Соглашения он осмотрел результат выполненных работ и ему известно фактическое состояние объекта, расположенного по адресу: <адрес>; Стороны согласовали в п. 1 настоящего Соглашения окончательную и не подлежащую пересмотру сумму, прекращающую все взаимные обязательства Сторон, в том числе при обнаружении в будущем явных, скрытых или существенных недостатков выполненных работ; ему разъяснены и понятны последствия отказа от прав, в том числе предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей»; Соглашение заключается им добровольно, без какого-либо принуждения, в условиях полной информированности.
Стороны подтверждают, что все обязательства, в том числе финансовые, друг перед другом в рамках договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ исполнены. Каких-либо взаимных претензий стороны друг к другу не имеют, и в дальнейшем с какими-либо требованиями обязуются нс обращаться.
Стороны пришли к соглашению, что в случае неоплаты Ответчиком денежных средс тв, указанных в п.1 Соглашения, настоящее Соглашение считается расторгнутым. С момента расторжения настоящего Соглашения прекращают свое действие материально-правовые условия пунктов 2, 3, 4 и 5 Соглашения, при этом расторжение Соглашения не влияет на действительность определения суда об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по гражданскому делу №. При этом денежные средства в размере 75 000 (семьдеся тпять тысяч) рублей, фактически выплаченные Ответчиком до момента расторжения Соглашения, засчитываются в счет исполнения требований Истца к Ответчику, и подлежат соответствующему вычету из общей суммы требований.
Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим гражданским делом, Сторонами друг другу не возмещаются и относятся на ту Сторону, которая их понесла.
Настоящее Соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц, нс противоречит закону и вступает в силу с момента его утверждения судом.
Сторонам разъяснены и понятны последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 153.10, 153.11, 220, 221 ГПК РФ, в том числе о том, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, а утвержденное судом мировое соглашение подлежит немедленному исполнению и в случае его неисполнения добровольно может быть исполнено на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом, с учетом особенностей, установленных п.6 Соглашения.
Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для приобщения к материалам гражданского дела.
Производство по делу по иску Елизовой Н.А. к ООО «Интеграция Строй» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа прекратить.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.
Судья О.А. Яковченко