РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
13 августа 2026 года с. Угловское
Угловский районный суд Алтайского края в составе:
председательствующего судьи Е.В. Пироговой, при секретаре С.В. Лединой, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Администрации Угловского района Алтайского края к Халиной Л. П. о взыскании социальной выплаты,
УСТАНОВИЛ:
Администрация Угловского района Алтайского края обратилась в суд с исковым заявлением к Халиной Л. П. о взыскании социальной выплаты в размере 695039 рублей.
В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ на основании личного заявления Халина Л. П. была включена в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». ДД.ММ.ГГГГ ответчику было выдано свидетельство № о предоставлении социальной выплаты на строительства (приобретение) жилья в сельской местности согласно которому ответчику предоставлена социальная выплата в размере 1671351 руб. ДД.ММ.ГГГГ между администрацией Угловского района Алтайского края и ответчиком был заключен договор об исполнении обязательств в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Согласно условиям указанного договора получатель социальной выплаты обязан направить средства социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения пригодного для постоянного проживания на территории Угловского района Алтайского края, в также в случае направления средств на осуществление строительства индивидуального жилого дома, подготовить документы, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта индивидуального строительства и ввести объект в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Администрация района в свою очередь в рамках заключенного договора обязуется перечислить средства предоставленные в качестве социальной выплаты в размере определенном в свидетельстве, на банковский счет получателя социальной выплаты. Платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № денежные средства в сумме 1671351 руб. были перечислены на именной блокированный целевой счет участника программы. Также ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №, согласно условиям которого Халина Л. П., являясь подрядчиком обязуется в установленный договором срок выполнить своими силами строительство (реконструкцию) жилого дома в соответствии с условиями договора и сметой, а истец Администрация Угловского района Алтайского края обязуется признать результат работы и оплатить подрядчику обусловленную договором цену. Срок выполнения работ по строительству жилого дома в соответствии с п.1.2 договора определен сторонами с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Пунктом 2.3 договора подряда предусмотрено, что оплата по договору производится за фактически выполненные работы по актам приемки выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и затрат. До начала работ на объекте истец имеет право перечислить подрядчику аванс на приобретение строительных материалов в размере не более 30% от суммы социальной выплаты, удержание аванса производится равными долями до даты завершения работ на объекте. Расходование средств указанного счета осуществляется на основании разрешений на оплату договора подряда, выданных администрацией Угловского района. Всего с момента заключения договоров и по настоящее время Администрацией района выданы разрешения на расходование денежных средств на общую сумму 696039 руб. В нарушение сроков выполнения работ по строительству индивидуального жилого дома, установленных п. 1.2 договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательств принятых ответчиком на себя на основании договора об исполнении обязательств в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ работы по строительству жилого дома не завершены, документы, необходимы для ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства не подготовлены, ввод его в эксплуатацию не осуществлен. ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика было направлено требование о необходимости исполнения обязательств по вышеуказанным договорам и завершении строительства жилого дома, указанное требование оставлено без ответа и исполнения, какие – либо документы, свидетельствующие о невозможности исполнения обязательств ответчиком в администрацию района не поступали, с заявлением об изменении срока строительства жилого дома ответчик также не обращался. Ответчиком в нарушение договора об исполнении обязательств в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и договора подряда обязательства участника государственной программы и получателя социальной выплаты не исполнены, в связи с чем истец просит взыскать с Халиной Л.П. в пользу администрации Угловского района Алтайского края денежные средства, перечисленные ей в качестве социальной выплаты на строительство жилого помещения, в размере 695039 руб.
В судебное заседание представитель истца не явился, о рассмотрении дела извещен надлежащим образом, по средствам телефонограммы просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Ответчик Халина Л.П. в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, представила заявление о признании иска в полном объеме, просила о рассмотрении дела в её отсутствие.
В соответствии с ч. 5 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие не явившихся участников процесса.
В соответствии с ч. 4.1 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.
В соответствии с ч. 3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.
Разрешая вопрос о принятии заявления о признании иска ответчиком, суд учитывает, что в процессе рассмотрения дела установлен факт заключения между администрацией Угловского района Алтайского края и Халиной Л. П. ДД.ММ.ГГГГ договора об исполнении обязательств в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», договора подряда №, факт направления истцом в адрес ответчика требования о необходимости исполнения обязательств по указанным договорам и завершения строительства жилого дома, перечисление истцом на счет Халиной Л.П. социальной выплаты, отсутствие доказательств исполнения ответчиком договора об исполнении обязательств в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», договора подряда №.
Таким образом, с учетом характера спорных правоотношений, оснований иска и представленных истцом доказательств, а также того, что ответчиком в полном объеме признаны обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, на основании требований ст. ст. 309, 310, 340, 361, 363, 809, 819, 1142, 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд не усматривает обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, влекущих невозможность принятия признания иска ответчиком, и приходит к выводу о принятии признания иска ответчиком Халиной Л.П.
В соответствие с положениями п. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
Поскольку истец, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины освобожден, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 18 901 рублей.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление Администрации Угловского района Алтайского края к Халиной Л. П. о взыскании социальной выплаты удовлетворить в полном объеме.
Взыскать с Халиной Л. П. (<данные изъяты> в пользу Администрации Угловского района Алтайского края (ИНН 2283001599, КПП228301001, ОГРН 1022202283762) денежные средства перечисленные ей в качестве социальной выплаты на строительство жилого помещения в размере 695039 руб.
Взыскать с Халиной Л. П. (<данные изъяты>) в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 18901 руб.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Угловский районный суд Алтайского края в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме. Дата составления мотивированного решения: 13 августа 2026 года.
Судья Е.В. Пирогова