РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
14 мая 2026 года с. Майя
Мегино-Кангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Алексеевой А.Е., при секретаре судебного заседания Максимовой Л.Н., с участием помощника прокурора Мегино-Кангаласского района Григорьева А.В., истца Николаевой Г.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Мегино – Кангаласского района в интересах Николаевой Г.Н. к администрации городского поселения "Поселок Нижний Бестях" Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), Государственному казенному учреждению Республики Саха (Якутия) «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия» о признании незаконным бездействия, возложении обязанности принять меры по расселению из аварийного жилья
У С ТА Н О В И Л:
Прокурор Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) в интересах Николаевой Г.Н. обратился в суд с вышеуказанным иском, в обоснование своих требований ссылаясь на то, что в результате проведенной прокуратурой проверки выявлено бездействие органа местного самоуправления по расселению жильцов аварийного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Данный жилой дом был признан аварийным в 2015 году, срок расселения был установлен до 31 декабря 2024 года. Просил возложить на ответчиков обязанность предоставить Николаевой Г.Н. благоустроенное жилое помещения, расположенное в черте границ городского поселения "Поселок Нижний Бестях» Мегино – Кангаласского района, равнозначное ранее занимаемому жилому помещению, отвечающего санитарно- гигиеническим и техническим нормам и правилам в течение 1 года с момента вступления решения в законную силу.
Определением суда от 28 января 2026 по гражданскому делу в качестве соответчика привлечено Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия», в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – администрация МР «Мегино – Кангаласский улус» РС(Я).
...
Представитель ответчика – администрации ГП «Поселок Нижний Бестях» 28.01.2026 представила в суд возражения, согласно которым уполномоченным органом по республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025» определено Министерство строительства РС(Я), также государственное казенное учреждение «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)» является уполномоченным органом по обеспечению организации строительства и приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В этой связи просит определить в качестве соответчиков по делу - Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия», администрацию МР «Мегино – Кангаласский улус» РС(Я),Министерство строительства РС(Я).
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) 28.01.2026 в суд представило отзыв, согласно которому Федеральным законом от 28.12.2025 №5507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» внесены изменения в Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» в части продления сроков реализации программы переселения до 1 сентября 2028, в связи с чем в Программу будут внесены соответствующие изменения.
Государственное казенное учреждение "Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)" 26.01.2026, 11.02.2026 предоставило отзыв и дополнение к нему, согласно которому исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, который жилищным законодательством уполномочен обеспечивать жильем граждан, проживающих в жилом помещении, находящемся в аварийном доме, признанным таковым по решению администрации поселения, является администрация городского поселения "Поселок Нижний Бестях», просило в удовлетворении иска отказать. Также указало в отзыве, что в соответствии с частью 6 Раздела 7 Программы Дирекция после получения от уполномоченного органа уведомления о бюджетных ассигнованиях на соответствующий год в установленном порядке заключает государственный контракт на строительство или приобретение жилых помещений согласно условиям Программы.
В судебном заседании прокурор Григорьев А.В. исковые требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить.
Истец Николаева Г.Н., действующая в своем интересе и в интересах несовершеннолетних детей, просила также удовлетворить требования прокурора. Сообщила, что в настоящее время в <адрес> жилой дом, в котором она проживала, не снесен, отключен от света и тепла, в <адрес> она арендует жилье.
Суд с учетом мнения Николаевой Г.Н., прокурора, администрации СП «село Майя» исключил администрацию Сельского поселения «село Майя» из ответчиков, поскольку Николаева Г.Н. не обращалась в указанный орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении ей жилого помещения, выражала согласие на получение жилого помещения в <адрес> взамен непригодного, что также подтверждено ею в ходе судебного заседания.
Ответчики и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.
Исследовав материалы дела, заслушав пояснения прокурора и истца, суд приходит к следующему.
Как следует из материалов дела и установлено судом, жилое помещение – 2-х комнатная квартира с площадью 40 кв.м. с кадастровым номером №, находящееся по адресу: <адрес> принадлежит на праве общей долевой собственности ( по 1/7 доли) Николаевой Г.Н., ее несовершеннолетним детям, ФИО (ее бывшему супругу). Право общей долевой собственности на жилое помещение зарегистрировано 05.08.2018 (выписка из ЕГРН от 25.03.2026 №). Указанная квартира приобретена Николаевой Г.Н. и ФИО (бывший супруг) на основании договора купли – продажи 01.08.2018 у ФИО1 за 850 000 руб. с, т.е. жилое помещение приобретено после признания в 2015 дома аварийным.
Николаева Г.Н. в 24.08.2021 расторгла брак с ФИО, что подтверждается свидетельством о расторжении брака № от 28.09.2021.
Согласно акту обследования многоквартирного дома по адресу: <адрес> от 02.03.2015 года №42 по результатам обследования межведомственной комиссией установлен износ дома - 79%. Установлено, что все несущие и ограждающие конструкции дома деформированы, имеются неравномерные усадки фундамента, отклонения уровня полов от горизонтали, несущих стен и перегородок по вертикали. Деформации несущих конструкций стен и перекрытий признаны критическими, имеется угроза обрушения несущих конструкций.
Заключением межведомственной комиссии от 02.03.2015 года, назначенной распоряжением главы муниципального образования "поселок Нижний Бестях» №230п от 29.11.2011, многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> по результатам рассмотренных документов: технического паспорта на многоквартирный дом, технического заключения ООО «ИТК»Феникс» от 20.02.2015, акта обследования №42 от 02.03.2015, признан аварийным и подлежащим сносу.
Из заключения по результатам технического обследования многоквартирного дома от 20 февраля 2015 года следует, что с учетом значительного физического износа здания – 79 %, аварийного состояния, недопустимого состояния несущих и ограждающих конструкций, рекомендуется признать его аварийным и подлежащим сносу.
Распоряжением Главы «Поселок Нижний Бестях» от 12.03.2015 №119/1 многоквартирный дом по адресу: <адрес> признан аварийным и подлежащим сносу.
08.12.2025 Николаева Г.Н. обратилась к прокурору района с просьбой обратиться в суд в защиту ее прав, поскольку она является многодетной матерью, малоимущей, в силу чего не может самостоятельно обратиться в суд..
По результатам проверки на предмет исполнения законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда по обращению Николаевой Г.Н. прокурором в суд предъявлено указанное исковое заявление.
В соответствии со ст. 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем создания некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки, определяет компетенцию, порядок создания некоммерческой организации и ее деятельности, регулирует отношения между указанной некоммерческой организацией, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (ст. 1).
В п. 3 ст. 2 этого Закона определено, что под переселением граждан из аварийного жилищного фонда понимается принятие решений и проведение мероприятий в соответствии со ст. ст. 32, 86, чч. 2 и 3 ст. 88 ЖК РФ.
Федеральным законом от 27 декабря 2019 года N 473-ФЗ статья 32 Жилищного кодекса Российской Федерации дополнена частью 8.2, согласно которой граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном частью 7 названной статьи, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения частей 8 и 8.1 данной статьи в отношении таких граждан не применяются.
Приведенная правовая норма вступила в силу со дня официального опубликования указанного федерального закона 28 декабря 2019 года.
В соответствии с частью 1 статьи 6 Жилищного кодекса Российской Федерации акты жилищного законодательства не имеют обратной силы и применяются к жилищным отношениям, возникшим после введения его в действие.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, преобразование отношений в той или иной сфере жизнедеятельности не может осуществляться вопреки нашедшему отражение в статье 4 Гражданского кодекса Российской Федерации общему (основному) принципу действия закона во времени, который имеет целью обеспечение правовой определенности и стабильности законодательного регулирования в России как правовом государстве (статья 1, часть 1 Конституции Российской Федерации) и означает, что действие закона распространяется на отношения, права и обязанности, возникшие после введения его в действие, и только законодатель вправе распространить новые нормы на факты и порожденные ими правовые последствия, возникшие до введения соответствующих норм в действие, то есть придать закону обратную силу (ретроактивность), либо, напротив, допустить в определенных случаях возможность применения утративших силу норм (ультраактивность).
Как усматривается из материалов дела, право общей долевой собственности на жилое помещение возникло 05 августа 2018, то есть до введения в действие части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при этом Федеральный закон от 27 декабря 2019 года N 473-ФЗ не содержит положений о распространении нового правового регулирования (части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации) на отношения, возникшие из договоров, заключенных до его вступления в силу, в связи с чем указанная правовая норма не может применяться к настоящему жилищному спору.
Согласно правовой позиции, изложенной в разделе II Обзора судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 г., в случае если жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то собственник жилого помещения в таком доме в силу п. 3 ст. 2, ст. 16 Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ имеет право на предоставление другого жилого помещения в собственность либо его выкуп.
При этом собственник жилого помещения имеет право выбора любого из названных способов обеспечения его жилищных прав.
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 марта 2019 года N 50 "О республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы" (далее- Региональная программа) жилой дом, в котором имеется принадлежащее истцу жилое помещение общей площадью 40 кв. м, расположенное по адресу: <адрес> включено в Региональную программу с указанием о планируемой дате окончания переселения 31.12.2024 года (номер 1731 в перечне согласно приложению №1 к постановлению), в связи с чем Николаева Г.Н., как собственник жилого помещения, по своему выбору имеет право требовать либо выкупа жилого помещения, либо предоставления другого жилого помещения в собственность.
Постановлением Правительства РС(Я) от 16.04.2026 N 133 "О внесении изменений в республиканскую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 марта 2019 г. N 50" приложение №1 к постановлению изложено в новой редакции, согласно которой жилой дом по адресу: <адрес>, значится в перечне под №1600 с планируемой датой окончания переселения – 31.12.2024.
Николаева Г.Н. избрала способ обеспечения своих жилищных прав, предусмотренный Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и действующий в рамках реализации региональной адресной программы, - предоставление другого жилого помещения взамен жилья, признанного аварийным, что никем не оспаривается, и подтверждено самой Николаевой Г.Н. в ходе судебного заседания.
Согласно паспорту Региональной программы уполномоченным органом исполнительной власти. Ответственным за реализацию программы является Министерство строительства РС(Я), государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) "Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)" (далее - Дирекция); муниципальный район «Мегино – Кангаласский улус», муниципальное образование «Поселок Нижний Бестях» - являются Участниками Региональной программы.
При этом до 31.12.2024 должен быть реализован этап реализации программы 2023 года.
Источниками финансирования данной программы являются средства ППК «Фонд развития территорий», а также средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Согласно Разделу 7 («Механизмы реализации Программы») механизмом реализации Программы является строительство и (или) приобретение жилых помещений в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) порядком для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, а также выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения в аварийных домах, возмещения за изымаемое жилое помещение.
Участники Программы:
-осуществляют процедуры переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством;
- заключают соглашения о реализации Программы с Уполномоченным органом и Дирекцией;
- предоставляют Дирекции заявки на участие в текущем этапе Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- представляют Дирекции информацию и отчетность о ходе реализации Программы на территории соответствующего муниципального образования;
- осуществляют контроль за строительством объекта, приобретаемого в рамках реализации Программы;
- осуществляют контроль за соблюдением сроков реализации Программы;
- обеспечивают разработку графиков переселения семей из аварийного жилищного фонда, проверку документов, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- распределяют, оформляют жилые помещения гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;
- заключают соглашения с собственниками о возмещении за изымаемое жилое помещение;
- осуществляют снос аварийных многоквартирных жилых домов за счет средств местного бюджета, либо внебюджетных и иных источников.
Дирекция обеспечивает:
предоставление общественности в понятной и доступной форме информации о принимаемых решениях и отчетности, связанных с финансовой поддержкой за счет средств Фонда, государственного бюджета республики;
достоверность и полноту представляемой уполномоченному органу отчетности, установленной Федеральным законом;
организацию строительства и приобретения жилых помещений в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) порядком для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
заключение соглашений о реализации Программы с уполномоченным органом и муниципальными образованиями - участниками Программы;
направление уполномоченному органу реестров о заключенных государственных контрактах на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах блокированной застройки, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо строительство указанных домов (помещений), отчетов о ходе переселения граждан, отчетов о расходовании средств Фонда, государственного бюджета республики;
подготовку и оформление документации для закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках Программы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
приобретение жилых помещений в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) порядком в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц, в многоквартирных домах или в домах блокированной застройки, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо строительство указанных домов (помещений);
осуществление выплаты по соглашениям о возмещении, заключенных с собственниками жилых помещений;
проводит мониторинг реализации Программы.
Во исполнение Раздела 7 Региональной программы Министерством строительства РС(Я)- Государственный заказчик, с одной стороны, Дирекция, с другой стороны, и с третьей стороны – муниципальные образования - Участники программы (Администрация района, ГП « Поселок Нижний Бестях») заключено Соглашение №19/РАП 2019 о реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» от 17.05.2019.
08.10.2021 сторонами заключено дополнительное соглашение, согласно которому внесены изменения в вышеуказанное Соглашение. Пункты 2.4.1, 2.4.2 Раздела 2 Соглашения изложен в той же редакции, что и ранее до внесения изменений: «Участники программы обязуются обеспечить переселение граждан из всего аварийного фонда до 1 сентября 2025 года, признанного таковым с 01 января 2012 года до 01 января 2017 года», завершить до 31.08.2025 реализацию мероприятий Программы в части переселения всех граждан из аварийных домов.
Согласно пункту 2.6 Соглашения в редакции от 08.10.2021 муниципальные образования обязуются своевременно предоставить в Дирекцию заявки на приобретение жилых помещений. В рамках реализации мероприятий принять решения об изъятии земельных участков и аварийных жилых помещений у собственников (пункт 2.6.3)., оформить соответствующие документы гражданам (п.2.6.5), проживающим в аварийных жилых помещениях (п.2.6.5), принять решения об изъятии земельных участков и аварийных жилых помещений у собственников (п.2.6.3) и т.д.
Во исполнение указанного пункта Соглашения 28.01.2025 исх №113 Администрацией ГП «Поселок Нижний Бестях» в Дирекцию направлена заявка, согласно которой по жилому помещению № по адресу: <адрес> с площадью 40 кв.м. избран способ – предоставление жилого помещения (приобретение жилого помещения в строящемся МКД у застройщиков).
Поскольку Региональная программа, принятая во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ, предусматривает обязанность обеспечить переселение граждан из всего аварийного фонда до 01.09.2025,и заключенное во исполнение Региональной программы Соглашение – обязанность органов местного самоуправления как Участников программы обеспечить переселение граждан из всего аварийного фонда до 01.09.2025, (п.2.4 Соглашения), в том числе, по Николаевой Г.Н. до 31.12.2024, суд считает, что на Администрацию ГП «Поселок Нижний Бестях» возложена обязанность обеспечить переселение граждан из аварийного фонда, находящегося на территории указанного муниципального образования.
Между тем, суд считает необоснованным довод Дирекции о том, что обязанность по предоставлению жилых помещений лежит исключительно на органе местного самоуправления, поскольку Региональная программа, в которой со сроком расселения до 31.12.2024 значится жилое помещение, принадлежащее Николаевой Г.Н., финансируется за счет средств ППК «Фонд развития территорий» и средств государственного бюджета РС(Я).
Указанное также подтверждается ответом от 27.01.2026 Дирекции на обращение Администрации ГП «Поселок Нижний Бестях», в котором сообщается, что в связи с наличием значительного дефицита средств государственного бюджета на финансирование Программы, расселена только часть жилых помещений в многоквартирных домах. Из за дефицита средств остаются не расселенными порядка 153 тыс. кв.м. аварийного жилья, признанного таковым до 01 января 2017 года. Дирекция с Министерством строительства РС(Я) продолжает вести работу, в том числе с федеральными органами власти по изысканию необходимого для реализации Программы финансирования.
Между тем, отсутствие финансирования не освобождает органы публичной власти от исполнения возложенных обязанностей и не может служить основанием для ограничения прав граждан. Установление конкретного срока расселения жилого дома свидетельствует о принятии органами публичной власти на себя обязательства, подлежащего безусловному исполнению.
Ссылка Министерства строительства РС(Я) на Федеральный закон от 28.12.2025 №5507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», которым внесены изменения в Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» в части продления сроков реализации программы переселения до 1 сентября 2028, в связи с чем в Программу будут внесены соответствующие изменения, судом не принимается. В соответствии с частью 2.2. статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ не допускается внесение в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда изменений, которые приводят к нарушению требований, установленных частями 2 (срок переселения граждан из каждого многоквартирного дома, включенного в перечень, указанный в пункте 1 настоящей части) и 2.1 настоящей статьи.
Таким образом, срок переселения Николаевой Г.Н. не может быть пересмотрен, что также подтверждается Постановлением Правительства РС(Я) от 16.04.2026 N 133 "О внесении изменений в республиканскую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 марта 2019 г. N 50", согласно которому жилой дом по адресу: пос.Нижний Бестях, квартал Энергетиков, д.10, значится в перечне под №1600 с планируемой датой окончания переселения – 31.12.2024.
Конституция Российской Федерации исходит из того, что органы местного самоуправления должны решать вопросы, относящиеся к непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения муниципального образования (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2000 года N 15-П и от 24 декабря 2012 года N 32-П). Это, однако, не препятствует конструктивному - основанному на признании и гарантировании самостоятельности местного самоуправления и в то же время на единстве системы публичной власти - взаимодействию между органами местного самоуправления и органами государственной власти для наиболее успешного решения общих задач, непосредственно связанных с вопросами местного значения, в интересах населения муниципальных образований, равно как и возложению на органы местного самоуправления тех или иных имеющих общегосударственное значение публичных функций и задач на соответствующей территории: как в порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, так и в иных формах конституционно оправданного участия органов местного самоуправления в осуществлении совместно с органами государственной власти конституционных функций государства на конкретной территории.
Поскольку материалами дела подтверждается, что жилой дом, в котором проживала Николаева Г.Н., в установленном законом порядке признан аварийным и подлежащим сносу в 2015 году, срок переселения из многоквартирного дома, установленный адресной программой, истек 31.12.2024, дальнейшее проживание в жилом помещении невозможно, истцу подлежит предоставление взамен признанного непригодным для проживания жилого помещения другое равноценное жилое помещение. При этом ответчиками, обязанными в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ, Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 марта 2019 года № 50 "О республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы", обеспечить переселение Николаевой Г.Н. до настоящего времени достаточных мер не принято.
При таких обстоятельствах, принимая во внимание включение жилого помещения в республиканскую адресную программу, истечение сроков расселения, исковые требования подлежат удовлетворению и на администрацию ГП «Поселок Нижний Бестях», ГКУ РС (Я) «Дирекция жилищного строительства РС(Я)» в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» подлежит возложению обязанность предоставить Николаевой Г.Н. в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу равнозначное жилое помещение площадью не менее 40 кв.м взамен непригодного.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:
Исковое заявление прокурора Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) в защиту прав, свобод и законных интересов Николаевой Г.Н. к администрации Городского поселения «Поселок Нижний Бестях» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия), государственному казенному учреждению Республики Саха (Якутия) «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)» о предоставлении жилого помещения – удовлетворить.
Обязать администрацию городского поседения «Поселок Нижний Бестях» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия), государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)» в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» предоставить в течение 1 года со дня вступления решения суда в законную силу Николаевой Г.Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженке <адрес>, взамен непригодного для проживания жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, другое благоустроенное жилое помещение, расположенное в пределах городского поселения «Поселок Нижний Бестях» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия), общей площадью не менее 40 кв.м, отвечающее санитарным и техническим требованиям.
Идентификатор прокуратуры Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия): ОГРН 1031402044563.
Идентификатор истца Николаевой Г.Н. паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выдан ТП УФМС России по Республике Саха (Якутия) в Мегино-Кангаласском районе – 21.06.2010.
Идентификатор ответчика администрации Городского поселения «Поселок Нижний Бестях» МР «Мегино-Кангаласский улус» РС(Я) ИНН 1415010199, ОГРН 1061415002538.
Идентификатор ответчика ГКУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)»: ИНН 1435339168, ОГРН 1191447002042.
Настоящее решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Мегино-Кангаласский районный суд Республики Саха (Якутия).
Судья . А.Е. Алексеева
.
.
Решение в окончательной форме вынесено 15 мая 2026 года.