РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5 октября 2026 года С.Троицкое
Троицкий районный суд Алтайского края в составе
Председательствующего Зайцевой Л.Н.
При секретаре Деминой Т.С.
Рассмотрев в судебном заседании дело по иску представителя истца Мгдесян С.С. – Бурдаевой Н.В. к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
УСТАНОВИЛ:
Истец Мгдесян С.С. действуя через представителя по доверенности Бурдаеву Н.В. обратился в суд с иском к ответчику ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, просил:
Обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение здания, расположенного по адресу <адрес>, кадастровый номер земельного участка №
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Мгдесян С.С. неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 10641,60 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, затем по дату фактического исполнения.
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Мгдесян С.С. денежную сумму в размере 5000 руб. в счет компенсации морального вреда.
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Мгдесян С.С. штраф в размер 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, выразил свою позицию в отзыве на исковое заявление. ПАО «Россети Сибирь» возражает против удовлетворения исковых требований ввиду следующего.
Между ПАО «Россети Сибирь» (далее - Сетевая организация, Ответчик) и Мгдесян С.С. (далее - Заявитель, Истец) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - договор).
Порядок технологического присоединения, в том числе объектов, принадлежащих сетевым организациям, урегулирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27,12,2004 N° 861 (далее - Правила №).
По смыслу пункта 7 Правил № под процедурой технологического присоединения энергоприннмающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям понимается состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта об осуществлении технологического присоединения.
Согласно подпункту "в" пункта 7 Правил №, одним из этапов процедуры технологического присоединения является выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.
Из пункта 18 Правил № следует, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе, подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий, разработку проектной документации, выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий.
ПАО «Россети Сибирь» выполнены мероприятия в части подготовки, выдачи технических условий на технологическое присоединение (пункт 10.1.1 технических условий), а также выполнена проектная документация и согласована со всеми заинтересованными лицами (пункт 10.2 технических условий).
Касательно срока, в течение которого истец просит возложить обязанность исполнить обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ отмечаем.
Истец изначально ставит ответчику гарантированно невыполнимые условия, поскольку срок один месяц является крайне недостаточным, нарушая принцип необходимости соразмерности при обеспечении защиты прав и законных интересов, что противоречит статье 6 Федерального конституционного закона «О судебной системе» и статьям 13,210 ГПК РФ согласно которым судебные решения должны отвечать общеправовому принципу исполнимости судебных актов.
Для технологического присоединения каждого заявителя, необходимо строительство линий электропередачи, установка специального оборудования, сложных технических средств, комплексов коммерческого учета электрической энергии, которые должны быть закуплены Сетевой организацией с соблюдением правил и сроков, установленных законодательством, в том числе № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических яиц».
На поставку всего необходимого оборудования, комплектующих, должны быть заключены договоры с поставщиками, с соблюдением процедур, указанных в ст. 3 № 223-ФЗ, что увеличивает сроки проведения работ по технологическому присоединению заявителя и может занять до 5 месяцев.
Для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителя Сетевой организации также потребуется определение земельных участков для прохождения планируемых к строительству линейных объектов электросетевого хозяйства, оформление публичного сервитута на вышеуказанные земельные участки, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации (ст.ст. 17, 39.37), согласование с собственниками этих участков, обращение в муниципальные органы с заявлением на оформление публичного сервитута, его регистрация (ст. 17), что может занять до 3 месяцев.
Выполнение подрядных работ по строительству ЛЭП, монтажу комплекса коммерческого учета также может занять около 3 месяцев, с учётом рельефа местности и погодных условий.
Техническими условиями № предусмотрены мероприятия для присоединения энергопринимающих устройств заявителя.
Указанный в технических условиях объём работ не представляется возможным исполнить в указанные заявителем сроки, в связи с чем в случае, удовлетворения исковых требований, просим указать срок для исполнения решении суда - 6 месяцев.
Неустойка за нарушение срока исполнения обязательств по договору с ДД.ММ.ГГГГ в размере ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 641, 60 руб. является чрезмерно завышенной и неразумной и служат попыткой незаконного обогащения истца за счёт ответчика.
Истцом неверно определен период начисления неустойки, так срок договора истек ДД.ММ.ГГГГ.(ДД.ММ.ГГГГ является датой заключения договора, так как денежные средства по оплате расходов на технологическое присоединение по Договору поступили в банк сетевой организации не ранее ДД.ММ.ГГГГ), соответственно начисление неустойки возможно не ранее следующего дня, то есть ДД.ММ.ГГГГ.
В случае, если суд придет к выводу об удовлетворении требования о взыскании неустойки за нарушения срока исполнения обязательств по договору, ответчик просит огранить размер неустойки исходя из положений ст. 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О защите прав потребителей", а также применить положения статьи 333 Гражданского кодекса РФ и уменьшить неустойку.
Согласно абз. 4 п.5 ст. 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О защите прав потребителей", сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 29.11.2024г № с изменениями, внесенными Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19.12.2024г №, от 12.03.2025г №, от 11.04.2025г №, от 29.04.2025г №, от 09.07.2025г №, от 30.07.2025г №, от 20.08.2025г №, от 22.10.2025г № и составляет 94590,00 руб. (Девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% в сумме 15765,00 руб. (Пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек).
Пунктом 1 ст. 333 ГК РФ установлено, что суд вправе уменьшить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
Суд по заявлению ответчика может снизить договорную неустойку до 0,1% за каждый день просрочки.
Согласно правовому подходу, выраженному в постановлении Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 5467/14, неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором, и не может быть превращена в противоречие своей компенсационной функции в способ обогащения кредитора за счет должника.
Истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о наступлении для него каких-либо негативных последствий.
Ссылка истца в иске на право требования взыскания компенсации морального вреда в размере 5 000 руб. в связи с нарушением сроков исполнения договора, не может быть принята судом в качестве оснований для компенсации морального вреда, поскольку, по основаниям статьи 151 Гражданского кодекса РФ не доказан факт причинения истцу Физических и нравственных страданий. Доводы истца об обратном, принимая во внимание отсутствие каких-либо подтверждающих документов, являются голословными.
Само по себе нарушение имущественного обязательства не влечет права требования морального вреда, при этом размер морального вреда определяется судом по своему внутреннему убеждению с учетом сложившейся судебной практики. Требование в заявленном размере необоснованно, сторона не представляет исчерпывающего перечня доказательств, которые однозначно бы указывали на несение морального вреда.
Согласно ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
На основании изложенного, просим в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме, а в случае, если суд придет к выводу о невозможности отказа в удовлетворении требований в полном объеме просим установить срок исполнения решения суда 6 месяцев, сократить размер неустойки применяя положений статьи 333 Гражданского кодекса РФ и снизить размер компенсации морального вреда.
Выслушав участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.
Судом установлено, что Мгдесян С.С. является собственником земельного участка, расположенного по адресу: Российская <адрес> <адрес>, кадастровый номер земельного участка №
Между Мгдесян С.С. и ПАО «Россети Сибирь» на основании заявки заключен договор об осуществлении технологи веского присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - договор технологического присоединения), приложением к которому являются технические условия.
В соответствии с пунктом 1 договора технологического присоединения, сетевая организация принимает па себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы. Согласно пункту 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.
В силу пункта 6 договора технологического присоединения сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. Пунктом 8 договора технологического присоединения предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных па заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях; по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий.
В соответствии с пунктом 10 договора технологического присоединения, размер платы составляет 94590.00 руб. Указанная сумма оплачена истцом Мгдесян С.С. ДД.ММ.ГГГГ.
Кроме того, истец выполнил все обязательства, предусмотренные договором, техническими условиями.
О выполнении всех мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями, истец уведомил ответчика. Однако в установленный договором срок работы ответчик не выполнил. Истец неоднократно обращался к ответчику с претензиями о нарушений срока, на что подучал ответы о задержке и переносе срока выполнения работ.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, заказывающий либо имеющий намерение заказать услуги для личных нужд, такой гражданин пользуется правами стороны и обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами. Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Привила).
В соответствии с пунктом 6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Приложением 1 Правил утверждена типовая форма договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности). Договор технологического присоединения, заключенный между истцом и ответчиком соответствует форме Приложения № Правил. Процедура технологического присоединения установлена пунктом 7 Правил и включает в себя: подачу заявки; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; фактический прием (подача) напряжения и мощности; составление акта об осуществлении технологического присоединения. Согласно пункту 15 Правил договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12,1. 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. К заявителям, указанным в пункте 14 Правил, относятся физические лица, направляющие заявки в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. Истец относится к поименованным в пункте 14 Правил лицам.
Таким образом, датой заключения договора технологического присоединения является ДД.ММ.ГГГГ Работы, указанные в договоре технологического присоединения, должны быть выполнены в течение 6 месяцев, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Согласно пункту 18 Правил, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Однако ответчик, не выполнил в установленный Правилами, пунктом 5 договора технологического присоединения срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, в т.ч. обязанности, предусмотренные пунктом 18 Правил, пунктом 6 договора технологического присоединения, пунктом 10 технических условий.
Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В силу части 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Согласно подпункту «в» пункта 16 Правил, пункту 17 договора технологического присоединения, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.
Истцом произведен следующий расчет неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ = 45 дней. Ставка рефинансирования на дату заключения договора - 16 %. Плата за технологическое присоединение - 94590,00 руб. руб., 94590.00 руб.*0.25 %* 45 дней = 10641.60 руб.
В соответствии со статьей 15 Закона о защите прав потребителей потребитель имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, peгулирующими отношения в области защиты прав потребителей.
В соответствии со статьей 16 Закона о защите прав потребителей потребитель имеет право на взыскание штрафа в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Согласно части 2 статьи 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный индивидуальных особенностей потерпевшего.
С учетом изложенного с ответчика следует взыскать компесацию морального вреда 5000 рублей,штраф 7820,80 рублей.
Руководствуясь изложенным, ст.194-199 ГПК РФ суд
РЕШИЛ:
Обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение здания, расположенного по адресу <адрес>, кадастровый номер земельного участка №
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Мгдесян С.С. неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 10641,60 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, затем по дату фактического исполнения.
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Мгдесян С.С. денежную сумму в размере 5000 руб. в счет компенсации морального вреда.
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Мгдесян С.С. штраф в размере 7820,80 рублей.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Взыскать с ПАО «Россетти Сибирь» в доход бюджета <адрес> государственную пошлину 4000 рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в <адрес>вой суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи жалобы через Троицкий районный суд.
Председательствующий Зайцева Л.Н.