ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
ДД.ММ.ГГГГ <адрес>
Советский районный суд <адрес> в составе:
председательствующего судьи Тыченко В.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителя, установил:
ФИО1 обратилась в суд с иском к ИП ФИО2 о расторжении договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ №, взыскании денежных средств, уплаченных по договору, в размере 215 000 руб., неустойки за нарушение сроков выполнения работ – 276 000 руб., компенсации морального вреда – 10 000 руб., штрафа, судебных расходов на оплату услуг представителя – 35 000 руб. (10 000 руб. за составление претензии, 25 000 руб. за составление иска), почтовых расходов.
Иск мотивирован тем, что между сторонами заключен договор подряда на изготовление мебели от ДД.ММ.ГГГГ №. Стоимость мебели составляет 276 000 руб., из них 215 000 руб. оплачено истцом. ДД.ММ.ГГГГ произведены замеры в помещении истца, однако по результатам замеров эскиз был подготовлен лишь ДД.ММ.ГГГГ Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику претензию о расторжении договора и возврате денежных средств, на которую ответчик ответил ДД.ММ.ГГГГ, предложив перенести срок исполнения договора или вернуть сумму частями, без компенсации понесенных расходов. ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчик письменный отказ от исполнения договора.
В судебном заседании истец ФИО1 и ее представитель ФИО6 иск поддержали.
Ответчик ИП ФИО2 не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц в порядке заочного производства в соответствии с частью 1 статьи 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее также – ГПК РФ).
Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 28 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» (далее также – Закон «О защите прав потребителей») если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор подряда на изготовление мебели от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ответчик обязуется изготовить мебель надлежащего качества по представленным образцам или эскизам, а истец – принять и оплатить заказанную мебель, стоимость которой составляет 276 000 руб. (пункты 1.1, 2.1).
Срок изготовления мебели составляет 50 рабочих дней с момента подписания договора и внесения предоплаты не менее 70 % от стоимости заказа (пункт 2.9).
В срок, не позднее 10 дней после заключения договора, ответчик обязуется подготовить эскиз изделия и направить эскиз истцу на утверждение. Также ответчик обязуется завершить работу не позднее 50 рабочих дней с момента утверждение эскиза и комплектующих (пункты 3.1.1, 3.1.2).
При этом истец вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты ответчику фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по договору, уплатив часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения заявления об отказе от исполнения договора (пункт 3.4.3).
Истец произвела оплату по договору на общую сумму 215 000 руб. (70 000 руб. + 35 000 руб. + 45 000 руб. + 35 000 руб. + 30 000 руб.). Последний платеж произведен ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, по состоянию на данную дату истцом оплачено более 70 % от стоимости заказа.
ДД.ММ.ГГГГ истец направила ответчику претензию о возврате оплаченной суммы по договору, неустойки, убытков, на которую ДД.ММ.ГГГГ ответчик ответил о возможности согласования нового срока исполнения договора или частичного возврата денежных средств.
При таких обстоятельствах, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца денежных средств, уплаченных по договору подряда, в размере 215 000 руб.
Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Поскольку установлен факт нарушения ответчиком прав истца как потребителя, является обоснованным и подлежащим удовлетворению требование о взыскании неустойки.
Неустойка подлежит исчислению с ДД.ММ.ГГГГ (10 дней от даты заключения договора) по ДД.ММ.ГГГГ из расчета 276 000 руб. х 3 % х 168 и составит 1 391 040 руб.
Принимая во внимание, что неустойка не может превышать цену услуги, сумма неустойки составит 276 000 руб.
Согласно статье 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Поскольку суд установил факт нарушения ответчиком прав истца как потребителя, требование о взыскании компенсации морального вреда является обоснованными. С учетом характера допущенного нарушения, длительности неисполнения обязательств, степени вины нарушителя, требований разумности и справедливости суд считает возможным определить компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.
В силу части 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Принимая во внимание, что судом удовлетворены требования истца, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 255 500 руб. (215 000 руб. + 276 000 руб. + 20 000 руб.) х 50 %.
В силу части 1 статьи 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В соответствии со статьей 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.
Согласно части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Согласно части 1 статьи 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
Доказательствами, подтверждающими несение расходов, являются: договор возмездного оказания услуг и дополнительное соглашение к данному договору, чеки на суммы 10 000 руб. и 25 000 руб., чеки об отправке почтовой корреспонденции на общую сумму 622,60 руб.
С учетом срока рассмотрения дела и его сложности, объема оказанных представителем услуг, суд считает возможным снизить размер судебных расходов на оплату услуг представителя до разумных пределов, а именно до 15 000 руб. В остальной части не имеется оснований для снижения судебных расходов.
По смыслу статей 98, 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, в размере 17 775 руб.
Руководствуясь статьями 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд решил:
удовлетворить частично иск ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителя.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) в пользу ФИО1 (ИНН №) денежные средства, уплаченные по договору, в размере 215 000 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ – 276 000 руб., компенсацию морального вреда – 10 000 руб., штраф – 255 500 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя – 10 000 руб., почтовые расходы – 622,60 руб.
Отказать в удовлетворении иска в остальной части.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 17 775 руб.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене решения в течение семи дней со дня вручения ему копии решения.
Ответчиком заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения об отказе в удовлетворении заявления об отмене решения.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых разрешен судом, заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления.
Судья Тыченко В.С.
Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.