Дело №
УИД55RS№-47
ЗАОЧНОЕРЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Омский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Прыгуновой Г.Н., при секретаре ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Омске 29 мая 2026 года гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к <данные изъяты> о защите прав потребителей,
УС Т А Н О В И Л:
ФИО1 обратился в Омский районный суд <адрес> к ответчику с названными требованиями, в обоснование указав, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты>» был заключен договор 7/11/2024 по выполнению работ по газоснабжению по адресу: <адрес>. Согласно данному договору подрядчик принял на себя обязательства по приобретению материалов, проведению необходимых работ по монтажу газоснабжения, оформлению и согласованию исполнительной документации, а также сдаче объекта в объемах в соответствии с проектом, в сроки и по стоимости, обозначенные в договоре. Полная стоимость работ была оценена в 90000 руб., истцом полностью оплачены работы подрядчика, что подтверждается квитанцией об оплате к приходно – кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Газовый стояк был установлен ДД.ММ.ГГГГ, однако проектная документация ответчиком не выдана до настоящего времени. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика была направлена претензия с требованием предоставить согласованный проект газоснабжения в течение 10-ти дней, однако до настоящего времени, ответа не поступило. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика было направлено уведомление с требованием расторгнуть договор, оплатить демонтаж смонтированной трубы, вернуть оплату по договору в сумме 90000 руб., выплатить неустойку, ответа не последовало, в связи с чем просит расторгнуть договор с <данные изъяты> возместить расходы на демонтаж смонтированной трубы, стоимость услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90000 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 90000 руб., неустойку за нарушение сроков требования потребителя составить согласованный проект в сумме 90000 руб., неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения суда в размере 500 руб. за каждый день просрочки, компенсацию морального вреда в размере – 50000 руб., штраф в размере 50% от присужденной суммы.
Истцы ФИО1 ранее участвовавший в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в исковом заявлении.
Представитель ответчика <данные изъяты> в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела был уведомлен надлежащим образом, ходатайств об отложении дела не направил, о причинах неявки не уведомил.
Представитель третьего лица – <данные изъяты> ФИО3 ранее принимавшая участие в судебном заседании, пояснила, что требуется согласование позиции с руководством, изучение документов, в последующем представила письменный отзыв, согласно которого фактическое подключение к сетям газоснабжения возможно только на основании проверки соответствия сетей и оборудования выданным техническим условиям и проектной документации, предоставление заявителем технической документации является неотъемлемым этапом в мероприятии по подключению.
Информация о дате и времени рассмотрения дела была заблаговременно размещена на официальном интернет – сайте Омского районного суда <адрес>.
В соответствии со статьёй 233 Гражданского процессуального кодекса РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствии, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.
Суд определил рассмотреть дело при данной явке в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с ч. 1 ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.
Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
В силу положений статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом.
В силу статьи 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.
Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.
В силу ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену, предусматривает ч. 1 ст. 740 ГК РФ.
В соответствии с п.1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Согласно п.п. 1, 3 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Цена работы может быть определена путем составления сметы.
Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно, предусматривает п. ст. 711 ГК РФ.
В силу ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Согласно п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
В силу п. 1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
В соответствии с п.п. 3, 5 ст. 723 ГК РФ если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).
Согласно п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.
В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия, следует из содержания п. 1 ст. 754 ГК РФ.
Согласно ст. 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
В судебном заседании установлено, что ФИО1 ФИО4, ФИО5 на праве общей долевой собственности принадлежит жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и ФИО1 заключен договор №, согласно которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ряда работ по объекту «Газоснабжение жилого дома по адресу: <адрес>:
- Приобретение материалов.
- Производство необходимых работ, согласованных сторонами.
- Монтаж газоснабжения.
- Оформление и согласование исполнительной документации.
- Сдача объекта приемочной комиссии, в объемах в соответствии с проектом, в сроки и по стоимости, согласованные сторонами в настоящем договоре.
Подрядчик выполняет данные работы своими силами или с привлечением сторонних организаций на субподрядные работы, без дополнительной оплаты Заказчиком работ сторонних субподрядных организаций. (Раздел 1 Договора).
Согласно раздела 2 Договора полная стоимость работ по внутреннему газоснабжению составляет 90 000 руб.
Сроки выполнения работ оговорены в разделе 3 договора, согласно которого начало работ считать с момента заключения настоящего договора, при условии внесения денежных средств, определенных в п. 2 Договора. Окончание работ, определенных п.<адрес> не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.
Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> принято 90000 руб.
ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО1 был заключен договор №-ДЗ.0 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома по адресу: <адрес>, д. Ракитинка, <адрес>. По указанному договору исполнитель обязуется осуществить подключение объекта заявителя (жилой дом) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю; заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, д. Ракитинка, <адрес>, кадастровый номер земельного участка <данные изъяты>; единый оператор газификации обеспечивает подключение объекта к сети газораспределения.
Выданы технические условия.
В соответствии с пунктом 10 Технических условий (Приложение № к Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора, заявитель осуществляет:
- предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;
- строительство (реконструкцию) сети газопотребления отточки подключения до газоиспользующего оборудования по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>.
- обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Согласно пункту 71 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.090.2021 №. 1547 (далее - Правила №), мероприятия по подключению включают в себя несколько этапов:
а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;
в) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка);
г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности;
д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключений (технологическом присоединении).
Договор также содержит положения о мониторинге выполнения технических условий (раздел V Договора).
Согласно пункту 21 Договора для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий заявитель не позднее 10 дней до дня окончания срока осуществления мероприятий по подключению представляет уполномоченной организаций уведомлении о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных пунктом 95 технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10,2010 г. № «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» ( в случае, если это предусмотрено техническим регламентом), а также копни сертификатов соответствия на газоиспользующее оборудование и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации.
При непредоставлении указанных документов осуществление мониторинга исполнителем невозможно.
Истцом заявлено требование о взыскании услуг по договору подряда, оплаченных <данные изъяты> в сумме 90000 руб., принимая во внимание, что работы не были выполнены до конца, суд приходит к выводу об обоснованности данных требований и взыскании стоимости услуг в пользу истца.
Рассматривая требование о взыскании стоимости работ по демонтажу газовой трубы, суд не находит возможности удовлетворения данных требований ввиду отсутствия доказательств стоимости работ и самого факта демонтажа, истцом не указана стоимость услуг и не представлены доказательства данной суммы.
Указанное обстоятельство не лишает истца после производства фактических работ по демонтажу обратиться с соответствующими требованиями к ответчику.
Рассматривая требование о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ, суд исходит из следующего.
Согласно п.2,3, 6 ст. 13 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О защите прав потребителей" если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором. Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем.
В силу п. 5 ст. 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Согласно договора от ДД.ММ.ГГГГ работы должны быть выполнены в срок 60 календарных дней с момента оплаты, оплата произведена ДД.ММ.ГГГГ, следовательно срок исполнения обязательства наступил ДД.ММ.ГГГГ, как поясняет истец стояк был установлен ДД.ММ.ГГГГ., однако проектная документация не была представлена.
ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика была направлена претензия.
В связи с чем, суд исходит из начала нарушения срока исполнения обязательства ДД.ММ.ГГГГ, расчет неустойки при этом выглядит следующим образом: 90000 х419 (количество дней просрочки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – день обращения в суд)х3%=1131300000 руб.
Учитывая, что размер неустойки не может превышать стоимость работ по договору подряда, то за указанный период неустойка подлежит взысканию в размере 90000 руб.
Неустойка не может быть взыскана дважды в размере не превышающем стоимость договора, в связи с чем, в этой части суд не находит правовых оснований для удовлетворения требований истца.
Статьей 15 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» предусмотрено, что моральный вред, причиненный г потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.
Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
В силу разъяснений, содержащихся в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрений судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Установив наличие нарушения прав истца со стороны подрядчика, вызванного неисполнением работ по договору подряда, суд, руководствуясь статьи 15 Закона РФ от 07-02.1992 №, взыскивает с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.
Данная сумма в рассматриваемом случае является справедливой компенсацией причиненных истцам как потребителям услуг по договору подряда страданий.
Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Размер штрафа составляет: 90000 + 90000 +10000 руб.= 190000 /2=95000 руб.
Истцом заявлено требование о взыскании судебной неустойки начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения суда за нарушение требования о возврате денежных средств в сумме 500 руб.
В силу п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).
Согласно п. 30 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 7 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" правила пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ не распространяются на случаи неисполнения денежных обязательств.
В связи с чем, суд не находит оснований для удовлетворения требований истца в этой части.
Суд не находит правовых оснований для удовлетворения исковых требований в части расторжения договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку договор прекратил свое действие в одностороннем порядке с момента получения досудебной претензии ответчиком о его расторжении (п.1 ст.450.1 ГК РФ).
На основании статьи 103 Гражданского процессуального кодекса РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае государственная пошлина взыскивается в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством РФ.
В силу положений пункта 1 статьи 333.20 Налогового кодекса РФ /в редакции, действующей на дату поступления иска в суд/ по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, при подаче исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера.
Размер государственной пошлины определяется по правилам подпункта 1 пункта 1 стати 333.19 Налогового кодекса РФ. С учетом изложенного, с ответчика <данные изъяты> в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3000 рублей за требования неимущественного характера, за требования имущественного характера – 9250 руб., в общей сумме 12250 руб.
Руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ЗАОЧНОРЕШИЛ:
Взыскать с <данные изъяты>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <данные изъяты>) сумму оплаченную по договору подряда – 90 000 руб., неустойку 90 000 руб., компенсацию морального вреда 10000 руб. штраф – 95000 руб.
В остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с <данные изъяты>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 12 250 рублей.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья Г.Н. Прыгунова
Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.