РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
26 августа 2026 года Кировский районный суд г. Томска в составе:
председательствующего Ю.А. Романовой, при секретаре М.В.И., помощник судьи Н.А.Л., при участии представителя истца ФИО4 по доверенности от 13.05.2026 (на 3 года), представителя ответчика ФИО5 по доверенности от 21.07.2026 № 173 (по 20.07.2028), рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Томске гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ООО "Газпром газораспределение Сибирь" о возложении обязанности осуществить подключение к сети газораспределения, о взыскании компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 (далее истец) обратилась в суд с исковым заявлением, уточненным в ходе рассмотрения спора, к ООО "Газпром газораспределение Сибирь" (далее ответчик), в котором просит признать действия (бездействие) ответчика по неисполнению договора № /________/ от /________/ незаконными; обязать ответчика в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательство по договору № /________/ от /________/, осуществив подключение (технологическое присоединение) домовладения истца по адресу: Томская область, г.Томск, /________/, к сети газораспределения; взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.
В ходе рассмотрения спора представителем истца ФИО4 заявлен отказ от иска в части требования признать действия (бездействие) ответчика по неисполнению договора №/________/ от /________/ незаконными.
Определением Кировского районного суда г. Томска от 26 августа 2026 года в связи с отказом истца от иска прекращено производство по делу в части требования о признании действий (бездействия) по неисполнению договора №/________/ от /________/ незаконными.
В обоснование заявленных требований указано, что истец является собственником жилого дома и земельного участка по адресу: Российская Федерация, /________/, город Томск, /________/.
/________/ между ФИО1 и ООО «Газпром газораспределение Сибирь» (исполнитель), а также третьим лицом ООО «Газпром газификация» (единый оператор газификации, ЕОГ) заключён договор № /________/ подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках программы догазификации. По условиям договора ответчик обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) домовладения истца к сети газораспределения. Первоначальный срок исполнения обязательств по договору — май 2023 года. Впоследствии сторонами подписаны дополнительные соглашения от 31.05.2023 и от 01.06.2023, которыми срок исполнения обязательств продлён до 31.12.2023.
27.08.2024 истец направила в адрес ответчика заявление о продлении срока действия договора до 31.12.2025, однако никаких мер по исполнению договора со стороны ответчика до настоящего времени не предпринято.
18.11.2025 истцом направлена претензия в адрес ООО «Газпром газораспределение Сибирь» с требованием исполнить обязательства по договору от /________/ № /________/ - осуществить фактическое подключение домовладения истца к сети газораспределения до границ земельного участка в срок до 31.12.2025.
В ответ на указанную претензию ООО «Газпром газораспределение Сибирь» сообщило, что Обществом предпринимались и в настоящее время принимаются все зависящие меры по подключению домовладения к газораспределительным сетям и прогнозируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — II квартал 2026 года.
Срок действия договора от /________/ № /________/ всех подписанных дополнительных соглашений истёк 31.12.2025. Продление срока исполнения обязательств в одностороннем порядке (путём уведомления о прогнозируемом сроке) не предусмотрено ни договором, ни законом.
Неисполнение ООО «Газпром газораспределение Сибирь» обязательств по договору о догазификации от /________/ № /________/ на протяжении более двух лет (с 2023 года по настоящее время) причинило истцу существенные физические и нравственные страдания.
В судебное заседание истец ФИО1, представитель третьего лица ООО "Газпром газификация" не явились, будучи извещенными о времени и месте судебного заседания.
В судебном заседании представитель истца ФИО4 требования поддержала в полном объеме по обстоятельствам, изложенным в иске и пояснениях к иску, указывает, что в настоящее время истец самостоятельно осуществляет подготовку ко второму этапу подключения, а именно произведена прокладка трубы к дому; приобретен и установлен газовый котел; заключен договор на замену пластикового окна; ведётся подготовка к получению заключения МЧС. В результате длительного неисполнения ответчиком своих обязательств истец понес дополнительные финансовые затраты, существенно превышающие первоначально планируемые расходы по следующим причинам: рост цен на газовое оборудование; удорожание строительных материалов; повышение стоимости работ подрядных организаций. Просит суд учесть преклонный возраст истца, необходимость использования печного отопления, ухудшение качества жизни и длительность нарушения прав, а также добросовестные и оперативные действия, направленные на дальнейшее подключение к газоснабжению для нормализации жилищно-бытовых условий.
Представитель ответчика ФИО5 в судебном заседании поддержала доводы отзыва на иск, в котором указано, что работы по проектированию подводящего газопровода до границ земельного участка истца завершены. Ещё до заключения договора Общество приступило к выполнению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации. На сегодняшний день завершены изыскательские и проектные работы, получены необходимые разрешения на использование земельных участков для строительства сети газораспределения. Идут подготовительные мероприятия для выполнения строительно-монтажных работ. Уведомление о выполнении заявителем технических условий в адрес Общества на сегодняшний день не поступало. Довод истца о применении в рассматриваемом случае обязательных сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с пунктом 122 Правил № 1547 является неверным и необоснованным. Также выражает несогласие с размером компенсации морального вреда, полагая ее чрезмерно завышенной и подлежащей уменьшению.
Заслушав представителя истца, представителя ответчика, определив на основании ст. 167 ГПК РФ рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, изучив доводы отзыва на иск, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.
Согласно пункту 9 Правил подключения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее - Правила № 1547) договор о подключении (технологическом присоединении) является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами.
Отказ ГРО в заключении договора о подключении (технологическом подключении), в том числе в рамках догазификации не допускается за исключением некоторых условий, предусмотренных пунктами 29, 120 Правил № 1547: отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя; отсутствие газораспределительных сетей в границах населенного пункта, в котором располагается домовладение заявителя либо объект капитального строительства.
Следовательно, при отсутствии указанных выше оснований для отказа в заключении договора о подключении, ГРО, в силу положений статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязано заключить договор с любым обратившимся в её адрес с заявкой лицом (физическое лицо, юридическое лицо).
Кроме того, договор о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения, исходя из смешанной правовой конструкции (услуги и подряд), по всем своим существенным условиям предполагает возмездное выполнение сторонами возложенных на них договором встречных обязательств (пункт 52 Правил № 1547).
Подключение (технологическое присоединение) - комплекс организационных и технических действий, включающих в себя геологические и геодезические инженерные изыскания, мероприятия по разработке схемы проектируемой сети газораспределения, оформление прав на земли для строительства сети газораспределения, разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ, подготовку исполнительной документации, мероприятия по вводу созданной сети газораспределения в эксплуатацию, и осуществление ГРО мониторинга выполнения заявителем технических условий (т.е. проверка готовности заявителя к подключению).
/________/ между ФИО1 (заявитель) и ООО "Газпром газораспределение Сибирь" (исполнитель), а также ООО "Газпром газификация" заключен договор № /________/ подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.
Согласно п. 1 договора исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границы земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети: жилой дом по адресу: Томская область, г.Томск, /________/.
Согласно условиям договора о подключении (технологическом присоединении) от /________/ № /________/, исполнитель осуществляет строительство (реконструкцию) сети газораспределения до границы земельного участка заявителя (пункт 4 договора), а заявитель обязан выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому подключению) в пределах границ своего земельного участка, обеспечить готовность объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) (пункт 6 договора).
ФИО1 были выданы технические условия. Место объекта газификации - жилой дом по адресу: Томская область, г.Томск, /________/, срок подключения – май 2023 года.
На основании выданных ГРО технических условий (Приложение № 1 к договору) подключение домовладения заявителя к газораспределительным сетям осуществляется в существующую сеть: «Газоснабжение /________/ 5 этап», протяженностью 2984 м.
Пунктом 11 договора предусмотрено, что плата за подключение состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) постановку газоиспользующего оборудования и (или) постановку прибора учета. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 0,00 руб. (п. 12)
Дополнительным соглашением от 31.05.2023 к договору от /________/ № /________/ подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации внесены изменения в части продления срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуска газа до июля 2023 года.
Дополнительным соглашением от 01.06.2023 к договору от /________/ № /________/ подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации внесены изменения в части продления срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуска газа до 31.12.2023.
27.08.2024 от истца поступило заявление о продлении срока действия договора от /________/ № /________/ до /________/.
Однако до настоящего времени подключение к сети газораспределения не произведено.
Из положений ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Согласно ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Согласно ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент заключения.
В соответствии с п. 2 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения предусмотренные данным параграфом, применяются, если иное не установлено правилами данного кодекса об этих видах договора.
В соответствии с п. 1 и 3 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.
Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.
В силу п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон РФ "О защите прав потребителей") исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
В соответствии с п. 1, 2 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).
В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 указанной статьи.
В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласно ст. 18 Закона Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение указанного Федерального закона.
Отношения по подключению объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения регулируются нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним подзаконными нормативными актами.
Согласно ч. 8 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение (технологическое присоединение) построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение (технологическое присоединение), предоставленными правообладателю земельного участка. В соответствии с ч. 10 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации.
Такой порядок установлен Правилами № 1547, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (в редакции от 30.11.2022).
Пунктом 3 Правил № 1547 предусмотрено, что подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:
а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 1 (далее - заявка о подключении);
б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;
в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;
г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению № 3 (далее - акт о готовности);
д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению № 4 (далее - акт о подключении).
В соответствии с п. п. 5, 6 Правил № 1547 подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).
В соответствии с пунктом 121 Правил № 1547, действовавшей на момент заключения договора № /________/, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.
Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяется программой газификации, не может выходить за пределы 2022 года, за исключением случаев, когда:
- для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем;
- для подключения домовладений, расположенных в населенных пунктах, в которых газораспределительные сети будут положены после 1 января 2022 года;
- для подключения домовладений требуется осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со сроком, определенным в соответствии с пунктом 122 настоящих Правил, выходящим за пределы 2022 года.
Пунктом 122 правил № 1547 установлены предельные сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела, в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя.
Из пункта 123 Правил № 1547, в редакции, действовавшей на момент заключения договора с истцом, следовало, что для случаев, указанных в пункте 121 указанных Правил, в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газорапределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 правил.
Следовательно, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению объекта заявителя истек 31.12.2023. С учетом заявления ФИО1 о продлении срока от 27.08.2024, сторонами согласован новый срок - до 31.12.2025.
Как следует из пояснений представителя ответчика, изложенных в возражении на исковое заявление, Обществом в 2021 году создан объект строительства для газификации домовладений, в том числе заявителя на газифицируемой территории с. Тимирязевское: «Газопроводы - вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, /________/» с кодом строительства /________/.
В рамках выполнения мероприятий на указанном объекте Общество выполнило изыскательские работы, проектные работы, строительно-монтажные работы в установленные программой газификации сроки согласно акту о приемке законченного строительством объекта СНиП от 02.11.2022.
В рамках выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), в ходе догазификации Обществом в 2023 создана техническая возможность для подключения объектов капитального строительства (домовладений) в с. Тимирязевское, в том числе и для заявителя с восточной стороны земельного участка на умеренном удалении из-за фактического расположения на местности искусственного ограждения (металлический забор).
К выполнению работ в связи с изменением точки подключения Общество приступило в 2025 году. Создало новый объект строительства с кодом /________/: «Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томск г, /________/».
На сегодняшний день на указанном объекте завершены изыскательские и проектные работы, получены необходимые разрешения на использование земельных участков для строительства сети газораспределения. Идут подготовительные мероприятия для выполнения строительно-монтажных работ.
При этом, ответчиком не представлено доказательств, того, что неисполнение мероприятий в рамках договора с ФИО1 в установленные сроки вызвано причинами, за которые общество ответственности не несет, либо обусловлено неисполнением обязательств по стороны заявителя ФИО1
ООО "Газпром газораспределение Сибирь" было обязано предпринять все необходимые меры и выполнить мероприятия по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя к сети газораспрделения.
Согласно п. п. 16, 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" по смыслу пункта 2 статьи 310, пункта 3 статьи 426, статьи 450.1 ГК РФ не связанный с нарушением со стороны потребителя односторонний отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от исполнения публичного договора не допускается, в том числе в случаях, предусмотренных правилами об отдельных видах договоров, например статьей 782 ГК РФ.
Согласно п. 4 ст. 13 Закона "О защите прав потребителей" изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
В соответствии с разъяснениями, данными в п. 28 Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств лежит на исполнителе услуг.
Таким образом, Законом о защите прав потребителей предусмотрено, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере).
Между тем, ответчиком не было представлено доказательств, подтверждающих отсутствие его вины.
Договор от /________/ № /________/ заключен между сторонами: ООО "Газпром газораспределение Сибирь", именуемый "Исполнитель" с одной стороны, ФИО1 с другой стороны, именуемой "Заявитель", и ООО "Газпром газификации" (оператор).
Согласно пунктам 1, 4 договора обязанностью исполнителя является осуществление подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства, к сетям газораспределения.
Пунктом 8 договора предусмотрена обязанность ООО "Газпром газификации" осуществлять мониторинг исполнения действий по созданию сети газораспределения до точек подключения, рассмотрение претензий заявителя на действия исполнителя.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что в данном случае лицом, ответственным за неисполнение договора в срок является ООО "Газпром газораспределение Сибирь".
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что на момент обращения ФИО1 в суд срок исполнения договора истек, в связи с чем, имеются основания для возложения обязанности на ООО "Газпром газораспределение Сибирь" осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего ФИО1 по адресу: Томская область, г.Томск, /________/, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения).
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 206 ГПК РФ суд полагает необходимым установить срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено - 2 месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Согласно ст. 15 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
В соответствии с п. 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Разрешая исковые требования о взыскании с ответчика компенсации морального вреда, суд учитывает характер правоотношений сторон, одной из которых выступает экономически более слабая сторона, предмет договора, которым, характер нравственных страданий истца, степень вины ответчика, требования разумности и справедливости и считает возможным взыскать с ответчика ООО "Газпром газораспределение Сибирь" в пользу истца 10 000 руб.
В силу п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В силу разъяснения, содержащегося в п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).
Судом установлено, что ответчиком требования потребителя в добровольном порядке удовлетворены не были, в связи с чем, с ответчика в пользу истца ФИО1 подлежит взысканию штраф в порядке ст. 13 указанного Закона в размере 5000 руб. (10000 руб./2).
В связи с тем, что истец в соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина подлежит взысканию в бюджет муниципального образования "Город Томск" с ответчика в размере 3000 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК PФ, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление ФИО1 к ООО "Газпром газораспределение Сибирь" о возложении обязанности осуществить подключение к сети газораспределения, о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично.
Возложить на ООО "Газпром газораспределение Сибирь" (ИНН /________/ ОГРН /________/) обязанность осуществить подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения газоиспользующего оборудования, принадлежащего ФИО1 (паспорт серии /________/ /________/), по адресу: Томская область, город Томск, /________/, на основании договора от /________/ № /________/ подключении (технологически присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.
Взыскать с ООО "Газпром газораспределение Сибирь" (ИНН /________/ ОГРН /________/) в пользу ФИО1 (паспорт серии /________/ /________/) компенсацию морального вреда в размере 10000 руб., штраф в сумме 5000 руб.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с ООО "Газпром газораспределение Сибирь" (ИНН /________/ ОГРН /________/) в доход бюджета муниципального образования "Город Томск" судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3000 руб.
Решение может быть обжаловано в Томский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Кировский районный суд г. Томска.
Судья /подпись/ Ю.А. Романова
Мотивированный текст решения суда изготовлен 01.09.2026.