РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
23 июня 2026 года город Кызыл
Кызылский городской суд Республики Тыва в составе председательствующего судьи Хомушку Е.В.., при секретаре Шыырап М.Я., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Шожут Д.О. к Акционерному обществу «Россети Сибирь Тываэнерго» о защите прав потребителя, об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Шожут Д.О. обратился в суд с исковым заявлением к Акционерному обществу «Россети Сибирь Тываэнерго» о защите прав потребителя, об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, компенсации морального вреда, в обоснование иска указав, что истец является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № Между собственником и Акционерным обществом «Россети Сибирь Тываэнерго» на основании заявки заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ. (далее-договор технологического присоединения), приложением к которому являются технические условия. В соответствии с пунктом 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы. Согласно пункту 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. В силу пункта 6 договора технологического присоединения сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. Пунктом 8 договора технологического присоединения предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях; по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий. В соответствии с пунктом 10 договора технологического присоединения, размер оплаты составляет <данные изъяты> Указанная сумма оплачена ДД.ММ.ГГГГ. (копия чека прилагается). Кроме того, истец выполнил все обязательства, предусмотренные договором. В соответствии с пунктом 11а договора технологического присоединения подготовил изолированный провод типа СИП. О выполнении всех мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями, ДД.ММ.ГГГГ истец письменно уведомил ответчика написав заявление на проверку выполнения технических условий в Центре обслуживания потребителей по адресу: <адрес>. Однако в установленный договором срок работы ответчик не выполнил. Истец неоднократно обращался к ответчику с претензиями о нарушении срока (копии прилагаются), на что не получал ответа о задержке срока выполнения работ. Таким образом, датой заключения договора технологического присоединения является ДД.ММ.ГГГГ. Работы, указанные в договоре технологического присоединения, должны быть выполнены в течении 6 месяцев, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ Согласно пункту 18 Правил, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Однако ответчик не выполнил в установленный Правилами, пунктом 5 договора технологического присоединения срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, в т.ч. обязанности, предусмотренные пунктом 18 Правил, пунктом 6 договора технологического присоединения, пунктом технических условий. Просит обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ., в течении 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>" кадастровый номер земельного участка №. Взыскать с ответчика денежную сумму в размере <данные изъяты> в счет компенсации морального вреда.
В судебное заседание не явились:
- истец Шожут Д.О., извещен о дате, времени и месте судебного заседания надлежащим образом, лично, о чем имеется расписка об извещении, до судебного заседания подал заявление, в котором просил рассмотреть дело без его участия, иск свой поддержал, просил его удовлетворить в полном объеме. В части компенсации морального вреда указал, что он длительное время находится без электричества, не может приготовить еду, зарядить телефон, и с его стороны все условия договора исполнены, оплачена услуга ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>;
- представитель ответчика АО "Россети Сибирь Тываэнерго" извещены надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания, о причинах неявки не сообщил, какие-либо ходатайства не заявлял.
Суд рассматривает дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.
Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно ч. 1 ст. 539 Гражданского кодекса РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии (ч. 2 ст. 539 ГК РФ).
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" указано, что при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей либо Закон), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно п. 2 этого же постановления, если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.
Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) определено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Порядок, технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее - Правила N 861).
Согласно пункту 3 Правил N 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя. Сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
Пунктом 6 Правил № 861 предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами.
По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике и пункты 8, 17 Правил N 861).
Согласно пункту 14 Правил N 861, заявителями являются - физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
В соответствии с пунктом 16.1 Правил № 861 заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.
Согласно пункту 16.3 Правил № 861, в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.
Таким образом, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между Шожут Д.О. и АО "Россети Сибирь Тываэнерго" заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Согласно п. 1.1 Договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:
- максимальная мощность присоединениях энергопринимающих устройств 15 кВт;
- категория надежности третья;
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ;
- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
В пункте 2 договора отражено, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый номер земельного участка №
В пункте 6 договора определен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, который составляет 5 месяцев со дня заключения настоящего договора.
На основании пункта 6 договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю; в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВт и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.
В соответствии с пунктом 8 договора заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.
Согласно пункту 10 договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Службы по Тарифам Республики Тыва от ДД.ММ.ГГГГ № и составляет <данные изъяты>, в том числе НДС 20 % в сумме <данные изъяты>
Из чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ видно, что Шожут Д.О. оплатил АО «Тываэнерго» <данные изъяты>, назначение платежа – за технологическое подключение к электрическим сетям по договору №, в соответствии с пунктом 21 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.
Согласно справке об инвалидности серии № № от ДД.ММ.ГГГГ Шожут Д.О. , ДД.ММ.ГГГГ года рождения является инвали<адрес> группы бессрочно по общему заболеванию.
Из выписки из ЕГРН следует, что ФИО5 пользуется земельным участком с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес> земли сельскохозяйственного значения, вид разрешенного пользования для личного подсобного хозяйства на полевых участках на основании договора аренды (субаренды) от ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.ГГГГ истец обратился через личный кабинет к ответчику с обращением, согласно которому он просит проверить выполнение технических условий по договору от ДД.ММ.ГГГГ.
Материалами дела подтверждается, что свои обязательства по договору ФИО5 исполнил в полном объеме, а именно: произвел оплату за технологическое присоединение в размере <данные изъяты>, выполнил требования, указанные в технических условиях, о чем уведомил ответчика ДД.ММ.ГГГГ.
В силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 обратился с заявлением в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва по факту нарушения срока технологического подключения к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый №.
Определением Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва от ДД.ММ.ГГГГ отказано в возбуждении дела об административном правонарушении.
Постановлением по делу об административном правонарушении № руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва от ДД.ММ.ГГГГ АО «Россети Сибирь Тываэнерго» признано виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ на основании постановления заместителя прокурора города Кызыла Республики Тыва Ховалыг И.Р. о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) по факту нарушения сроков технологического присоединения к электрическим сетям объектов потребителей, в том числе объекта гр.Шожут Д.О. расположенного по адресу: <адрес> кадастровый №.
Постановление Тывинского УФАС России от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении № вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, штраф в сумме <данные изъяты> оплачен ДД.ММ.ГГГГ
Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ответчиком был нарушен, факт неисполнения условий договора от ДД.ММ.ГГГГ со стороны ответчика нашло свое подтверждение исследованными материалами дела, в частности чеком-оплаты и постановлением по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, иных доказательств, дающих основания для освобождения от ответственности со стороны ответчика представлено не было в соответствии со ст. 56 ГПК РФ.
Нарушение ответчиком обязательств по исполнению данного договора повлекло нарушение прав истца Шожута Д.О. как потребителя услуг, в течение длительного периода времени.
Согласно ч. 2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.
Определяя срок исполнения ответчиком обязанности, а именно месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу, суд на основании ст. 206 ГПК РФ учел возможность ответчика по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, длительность неисполнение данного обязательства по договору, мнение стороны истца и представителя ответчика в ходе предварительного судебного заседания.
При таких обстоятельствах, имеются правовые основания для удовлетворения заявленных требований и возложении на ответчика обязанности в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение электроустановок объекта истца к электрическим сетям согласно условиям заключенного договора и технических условий.
Разрешая требование о взыскании компенсации морального вреда, суд исходит из следующего.
В силу положений ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется в том числе путем компенсации морального вреда.
На основании положений ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.
Согласно ст. 15 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Как разъяснено в пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
В обоснование компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> истец в иске указал на длительное использование генератора, что приносит истцу определенные неудобства, затраты, дополнительно указал, что в настоящее время он не может без электричества приготовить еду, зарядить телефон.
Истцом требования о взыскании убытков заявлены не были, в связи с чем, согласно ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, суд принимает решение только по заявленным истцом требованиям.
В обоснование заявленного размера компенсации морального вреда со стороны истца каких-либо иных доводов и доказательств, какие именно физические, нравственные страдания он претерпел, в чем конкретно это выразилось, суду представлено не было.
Определяя размер компенсации морального вреда, суд принял во внимание то обстоятельство, что договор между сторонами заключен ДД.ММ.ГГГГ, при этом истец уведомил ответчика о выполнении технических условий только ДД.ММ.ГГГГ, в этой связи признает, что заявленный ответчиком размер компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> не отвечает критерию справедливости, в связи с чем, приходит к выводу, что в указанной части требование подлежит частичному удовлетворению, а именно с ответчика в пользу истца следует взыскать <данные изъяты> в качестве компенсации морального вреда за длительное неисполнение договора от ДД.ММ.ГГГГ без уважительных причин.
В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 ГПК РФ. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Частичный отказ в удовлетворении иска неимущественного характера (например, о компенсации морального вреда) или имущественного характера, не подлежащего оценке (например, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения), не предполагает применения принципа пропорциональности распределения судебных расходов (п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда от ДД.ММ.ГГГГ N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела").
С учетом этого, с ответчика акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» подлежит взысканию в доход бюджета муниципального образования городской округ «город Кызыл Республики Тыва» государственная пошлина в размере <данные изъяты>, от уплаты которой был освобожден истец при подаче иска за два требования неимущественного характера об обязании исполнить договор от ДД.ММ.ГГГГ и о компенсации морального вреда.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Исковое заявление Шожут Д.О. к Акционерному обществу «Россети Сибирь Тываэнерго» о защите прав потребителя, об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, компенсации морального вреда, удовлетворить частично.
Обязать акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» (ОГРН №) исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Шожут Д.О. в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Взыскать с акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» в пользу Шожут Д.О. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ.<данные изъяты>) компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Взыскать с акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» в доход бюджета муниципального образования городской округ «город Кызыл Республики Тыва» государственную пошлину в размере <данные изъяты>.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Тыва через Кызылский городской суд Республики Тыва в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения – 7 июля 2026 года.
Председательствующий Е.В. Хомушку