РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
18 июня 2026 года <адрес>
Кызылский городской суд Республики Тыва в составе председательствующего Саая В.О., при секретаре ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к акционерному обществу «Россети Сибирь Тываэнерго» о возложении обязанности исполнить обязательство, взыскании неустойки и штрафа, компенсации морального вреда, с участием истца ФИО1, представителя ответчика по доверенности – ФИО5-Х.Ч.
установил:
истец обратился в суд к ответчику с вышеуказанным исковым заявлением, приведя в обоснование то, что между истцом и АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №.1700.3500.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее также - Договор).
Объектом присоединения является земельный участок с кадастровым номером 17:13:1301001:165, расположенный по адресу: <адрес>, Улуг-Хемский кожуун, <адрес>.
Истцом обязательства по оплате услуг Сетевой организации исполнены в полном объеме, что подтверждается чеком от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей. Согласно п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Таким образом, Ответчик обязан был завершить работы не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако по состоянию на текущую дату (ДД.ММ.ГГГГ) обязательства со стороны Сетевой организации не исполнены: фактическое присоединение не осуществлено, напряжение на объект не подано. ДД.ММ.ГГГГ истцом была направлена досудебная претензия (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ). Ответчик претензию проигнорировал, обязательства до настоящего момента не выполнил.
Цена договора: 50 ООО руб. Просрочка составляет более года (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), 647 дней. 1 день просрочки = 125 рублей умножаем на 647 дней, получилось 80875 рублей, 00 копеек. В связи с неисполнением Ответчиком требований в добровольном порядке, с него подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом (п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей). Также Истец претерпевает моральные страдания из-за невозможности вести хозяйственную деятельность (животноводство).
Просит обязать АО «Россети Сибирь Тываэнерго» исполнить обязательства по Договору №.1700.3500.24 от ДД.ММ.ГГГГ в натуре: осуществить фактическое технологическое присоединение и подачу напряжения на объект в течение 10 дней с даты вступления решения суда в законную силу; Взыскать с Ответчика неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 50 000 рублей 00 копеек; Взыскать с Ответчика компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей; Взыскать с Ответчика штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденной суммы.
В судебном заседании истец исковые требования просил удовлетворить иск в полном объеме по его доводам.
Представитель ответчика в судебном заседании с иском не согласился, указав на то, что подключение произведено ДД.ММ.ГГГГ, надо зайти на сайт, где вся информация размещена. Балансовая принадлежность ответчика заканчивается на опоре, а далее истец сам должен подсоединить провода от опоры с прибором учета. Просил уменьшить размер неустойки с учетом нарушения срока поставки опор подрядчиком ООО «Титан». Также просил уменьшить размер расходов на представителя до 50 000 рублей.
Выслушав пояснения явившихся лиц, изучив материалы дела, суд установил следующее.
Истец ФИО1 является арендодателем земельного участка с кадастровым номером 17:13:1301001:165, расположенный по адресу: <адрес>, Улуг-Хемский кожуун, <адрес>.
В соответствии с условиями Договора сетевая организация АО «Россети Сибирь Тываэнерго» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «Объект животноводства», расположенный по адресу: Россия, <адрес>, кадастровый номер земельного участка 17:13:1301001:165, <адрес>, местечко «Калбак-Хады» стоянка ФИО1, по максимальной мощности 10 кВт, класс напряжения электрических сетей 0,40 кВ, категория надежности третья, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в силу п. 13 составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Истцом произведена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям по договору №.1700.3500.24 в общей сумме 50 000 рублей, что подтверждается чеком.
Вышеуказанные доказательства суд, оценив по правилам ст. 67 ГПК РФ, находит относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения исковых требований по существу.
Руководствуясь ч. 3 ст.196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.
В силу пункта 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ) договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Из пункта 1 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", которому корреспондируют положения п. 6 Правил присоединения N 861, следует, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.
Согласно абзацу 15 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики.
Пунктом 1 статьи 421 ГК РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
В соответствии с пунктом 3 Правил N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.
В силу пункта 71 Правил N 861 процедура технологического присоединения завершается составлением акта об осуществлении технологического присоединения.
Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличения сечения проводов, кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии и т.п.
В соответствии с подпунктом "б" пункта 16 Правил N 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации.
Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению (пункт 108 Правил 861).
В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 (физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно) настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация в течение одного рабочего дня составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением N 1 (1) к настоящим Правилам, в форме электронного документа и размещает это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете заявителя (пункт 110 Правил N 861).
Суд пришел к выводу о том, что в судебном заседании нашел подтверждение факт не подключения ответчиком АО «Россети Сибирь Тываэнерго», являющейся сетевой организацией, электрических сетей к принадлежащему истцу ФИО1 объекту –земельный участок с кадастровым номером 17:13:1301001:165, расположенный по адресу: <адрес>, Улуг-Хемский кожуун, <адрес>.
Истец просит обязать АО «Россети Сибирь Тываэнерго» исполнить обязательства по Договору №.1700.3500.24 от ДД.ММ.ГГГГ в натуре: осуществить фактическое технологическое присоединение и подачу напряжения на объект в течение 10 дней с даты вступления решения суда в законную силу; Взыскать с Ответчика неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 50 000 рублей 00 копеек; Взыскать с Ответчика компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей; Взыскать с Ответчика штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденной суммы.
В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. В силу диспозиции статьи 333 ГК РФ основанием для ее применения может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. По смыслу данной нормы неустойка выступает мерой ответственности (санкцией) за нарушение гражданско-правового обязательства.
Исходя из приведенных правовых норм, периода начисления неустойки и заявленный ее размер, который больше фактически уплаченный истцом суммы, размер и сроки фактически уплаченной истцом по договору суммы, а также учитывая, нарушение срока поставки материалов для АО «Россети Сибирь Тываэнерго» поставщиком ООО «Титан», с которым заключены договоры поставки по результатам закупочных процедур в электронной форме, что, также повлияло на конечный срок исполнения договора технологического присоединения, суд считает заявленный размер неустойки несоразмерным последствиям нарушения обязательства, в связи с чем возможным с применением требований ст. 333 ГК РФ уменьшить сумму неустойки 30 000 рублей.
В остальной части требование о взыскании неустойки удовлетворению не подлежит.
Истец в иске требовал об обязании ответчика в течение 10 дней со дня вступления в законную силу судебного решения исполнить обязательства по договору №.1700.3500.24 от ДД.ММ.ГГГГ в части технологического присоединения к электрическим сетям объекта истца.
Данное требование подлежит в удовлетворении, поскольку согласно представленному ответчиком акту допуска (ввода) в эксплуатацию прибора учета электроэнергии от ДД.ММ.ГГГГ в отношении потребителя ФИО2, объект - нежилое помещение по адресу: <адрес> «А», который установлен на опоре в ТП РУ-0,4кВ, что соответствует границам балансовой принадлежности объектов энергопринимающих устройств и эксплуатационной ответственности сторон, согласно которым балансовая и эксплуатационная ответственность начинается от ТП и в границах своего земельного участка ответственность несет истец.
В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Вопреки требованиям ст. 56 ГПК РФ иных доказательств, опровергающих данное обстоятельство, стороной истца не представлено.
Истец как потребитель имеет право, требовать взыскания штрафа в размере 50% от добровольно не уплаченной суммы по правилам законодательства о защите прав потребителей.
Так, согласно пункту 4 статьи 13 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
Из пункта 6 названной статьи следует, что при удовлетворении требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В пункте 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.
Поскольку судом установлено нарушение прав истца как потребителя электрической энергии по настоящему иску, то с ответчика «Россети Сибирь Тываэнерго» в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 20 000 рублей.
В силу ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
В пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда от ДД.ММ.ГГГГ N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Поскольку в ходе судебного разбирательства установлено нарушение прав потребителя, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда.
Учитывая обстоятельства настоящего дела, отсутствие доказательств индивидуальных физических и нравственных страданий истца, суд присуждает с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10000 руб., полагая данную сумму соответствующей требованиям разумности и справедливости.
Поэтому требование о компенсации морального вреда в остальной части не подлежит удовлетворению.
Таким образом, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.
Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
иск ФИО1 к акционерному обществу «Россети Сибирь Тываэнерго» о возложении обязанности исполнить обязательство, взыскании неустойки и штрафа, компенсации морального вреда удовлетворить частично.
Обязать акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» (ИНН 1701029232) осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств по адресу: Республика тыва, <адрес>, <адрес> ФИО1 по договору №.1700.3500.24 от ДД.ММ.ГГГГ в течение 5 месяцев со дня вступления решения в законную силу.
Взыскать с акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» (ИНН 1701029232) в пользу ФИО1 (паспорт №) неустойку в размере 30 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и штраф в сумме 20 000 рублей.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Взыскать с акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» в бюджет муниципального образования городской округ «<адрес> Республики Тыва» государственную пошлину в размере 3000 рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Тыва через Кызылский городской суд Республики Тыва в течение одного месяца со дня составления судом решения в окончательной форме.
Судья В.О. Саая
Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.