Дело № 2-1662/2026
УИД 19RS0002-01-2026-002142-42
РЕШEHИЕ
Именем Российской Федерации
15 сентября 2026 года г. Черногорск
Черногорский городской суд Республики Хакасия в составе председательствующего Соловьевой А.А.
при секретаре Лушовой В.Д., с участием истца Мухина Е.А. и его представителя Гречишниковой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Мухина Е.А. к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Мухин Е.А. обратился в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь», Общество), с учетом заявления об уточнении исковых требований от 20.08.2026 просил:
обязать ответчика осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям по договору *** для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: *** в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу;
взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору за период с *** по *** в размере 2 103, 75 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 50% от присужденной судом суммы;
установить судебную неустойку в размере 1 500 руб. за каждый день неисполнения решения суда до момента фактического исполнения обязательств по договору.
Требования мотивировал тем, что между ПАО «Россети Сибирь» и истцом заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям *** со сроком исполнения 6 месяцев со дня заключения. Технологическое присоединение до настоящего времени не произведено.
Определением суда (протокольным) от 22.07.2026 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Мухина И.А., действующая в своих интересах и интересах несовершеннолетнего Мухина К.Е.
В судебном заседании истец Мухин Е.А. и его представитель Гречишникова О.В., допущенная к участию в деле на основании ч. 6 ст. 53 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), поддержали исковые требования с учетом их уточнения, также просили взыскать с ответчика судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 46 000 руб.
Представитель ответчика, третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте суда (https://chernogorsky.hak.sudrf.ru), в судебное заседание не явились.
Третье лицо Мухина И.А. направила в суд заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие.
Представитель ответчика по доверенности Сергеева Л.С. направила в суд письменный отзыв на исковое заявление, в котором указала, что неисполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям в установленный срок на территории Республики Хакасия обусловлено тяжелым финансовым положением ответчика. В случае удовлетворения исковых требований просила снизить размер неустойки и компенсации морального вреда, установить размер судебной неустойки в размере 100 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда.
Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, суд полагал возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса.
Изучив материалы дела, выслушав истца и его представителя, суд приходит к следующим выводам.
В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).
Статьей 401 ГК РФ предусмотрено, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
В соответствии с п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии установлены Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ).
Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 35-ФЗ предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правил технологического присоединения).
В соответствии с п. 3 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п.п. 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
На основании п. 7 указанных Правил устанавливается следующая процедура технологического присоединения: а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее – заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным п. 2 настоящих Правил, б) заключение договора; в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором; г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя; д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности; е) составление акта об осуществлении технологического присоединения.
Пунктом 16 Правил технологического присоединения определено, что договор должен содержать следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется, со дня заключения договора и не может превышать, в том числе 30 рабочих дней - для заявителей, указанных в п.п. 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий: технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже; расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя; от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности); в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в п.п. 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки; обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты; г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III настоящих Правил); д(1)) порядок определения размера платы при поэтапном технологическом присоединении и оплате в случаях, предусмотренных пунктом 17(1) настоящих Правил (размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом предусмотренных пунктом 17(1) настоящих Правил особенностей; е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение (в случаях, предусмотренных пунктом 17(1) настоящих Правил, договором предусматривается определяемый по соглашению сторон график поэтапного внесения платы, который должен обеспечивать предварительное финансирование экономически обоснованных затрат сетевой организации на реализацию мероприятий по технологическому присоединению на каждом из этапов осуществления таких мероприятий).
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от *** жилой дом, расположенный по адресу: *** находится в общей собственности Мухина Е.А., Мухиной И.А. и Мухина К.Е., *** года рождения (*** доли жилого дома принадлежит на праве собственности Мухину К.Е., *** доли жилого дома на праве общей совместной собственности принадлежит Мухиной И.А. и Мухину Е.А.).
*** ПАО «Россети Сибирь» и Мухиным Е.А. оформлены условия типового договора *** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – договор технологического присоединения).
Согласно договору технологического присоединения следует, что сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Мухина Е.А. электроустановки объекта «малоэтажная жилая застройка», расположенного по адресу: ***.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен сторонами – 6 месяцев со дня заключения договора (п. 5 договора технологического присоединения).
Размер платы за технологическое присоединение определен сторонами в соответствии с приказом Государственного комитета тарифного регулирования Республики Хакасии от 29.11.2024 № 131-п и составил 37 100,12 руб. (п. 10 договора технологического присоединения).
Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п. 12 договора технологического присоединения).
Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21 договора технологического присоединения).
Обращаясь с настоящим исковым заявление, истец ссылался на неисполнение ответчиком обязательств по осуществлению технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям в установленный договором *** шестимесячный срок.
При этом из материалов дела следует, что обязательства по внесению платы за технологическое присоединение истцом исполнена частично *** (внесена плата в размере 20 000 руб. (квитанция *** от ***)), в полном объеме оплата произведена истцом только 10.06.2026 (чек *** по операции от ***, сумма платежа 17 100,12 руб.).
Исходя из буквального толкования условий договора технологического присоединения, согласованных сторонами в п. 21 указанного договора, договор технологического присоединения *** заключен Мухиным Е.А. и ПАО «Россети Сибирь» 10.06.2026, то есть в день исполнения Мухиным Е.А. обязательств по внесению платы за технологическое присоединение.
Соответственно срок исполнения обязательств по данному договору, предусмотренный п. 5 договора (6 месяцев со дня заключения договора), ни на дату обращения с настоящим иском в суд (17.06.2026), ни на дату вынесения настоящего решения (15.09.2026) не истек, в связи с чем основания для удовлетворения требований Мухина Е.А., в том числе для взыскания неустойки и компенсации морального вреда, отсутствуют.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ в связи с отказом в удовлетворении исковых требований, требования о взыскании с ответчика судебных расходов удовлетворению также не подлежат.
Руководствуясь статьями 193-199, ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Мухина Е.А. в удовлетворении исковых требований к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома в соответствии с условиями договора ***, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебной неустойки и судебных расходов отказать.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Хакасия через Черногорский городской суд Республики Хакасия в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Председательствующий А.А. Соловьева
Мотивированное решение изготовлено 29.09.2026.