ОПРЕДЕЛЕНИЕ
28 мая 2026 года г. Елизово Камчатского края
Елизовский районный суд Камчатского края в составе:
председательствующего судьи Коваленко М.А., при секретаре судебного заседания Слободчикове И.Ф., с участием:
истца Вовк И.А., представителя истца Гончарука А.Л., представителя ответчика Прокофьевой Е.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителя, установил:
ФИО1 обратился в суд с иском к ИП ФИО2 о взыскании неустойки (пени) за нарушение срока выполнения работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 775 400 руб., судебных расходов по оплате государственной пошлины в сумме 7 754 руб.
В обоснование заявленных требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом (заказчиком) и ответчиком (подрядчиком) был заключен договор подряда №, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить текущий ремонт жилого помещения общей площадью 65.3 кв.м из материала и расходных материалов заказчика с помощью своего персонала и оборудования, а заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену. Местом выполнения указанных работ указано жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Работы необходимо было выполнить в соответствии с дизайн проектом, техническим заданием и требованиями законодательства России. Срок выполнения работ обозначен в договоре с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Цена стоимости работ с учетом скидки составила 1 775 400 руб. Заказчик оплатил стоимость работ в следующем порядке: ДД.ММ.ГГГГ – путем наличного расчета 861 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ – путем банковского перевода 457 100 руб. В установленный договором срок подрядчик работы не выполнил, самоустранился от исполнения обязательств, покинул строительный объект. Актов о приемке выполненных работ в адрес истца не направлялось.
В судебном заседании стороны представили мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого:
1. По настоящему мировому соглашению Истец отказывается от исковых требований к Ответчику в полном объеме, в том числе от иных материальных претензий, связанных с исполнением договорных обязательств по договору подряда N 1 от ДД.ММ.ГГГГ.
2. В свою очередь по настоящему мировому соглашению Ответчик обязуется, после утверждения настоящего мирового соглашения, незамедлительно передать Истцу денежные средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Кроме того, Ответчик обязуется выплатить Истцу денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в следующем порядке: в течении пяти месяцев начиная с даты утверждения настоящего мирового соглашения по 100 000 (сто тысяч) рублей ежемесячно, с датой платежа 28 числа каждого месяца.
3. Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим гражданским делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.
4. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
5. Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и Суда.
6. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения судом.
Истец ФИО1, его представитель ФИО7 и представитель ответчика ФИО6 в судебном заседании просили утвердить мировое соглашение.
Ответчик ФИО2 в судебном заседании участия не принимала, просила об утверждении мирового соглашения без ее участия.
Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив представленное мировое соглашение, материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с п. 1 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.
В силу ч. 8 ст. 153.10 ГПК РФ суд не вправе утверждать мировое соглашение в части, изменять или исключать из него какие-либо условия, согласованные сторонами.
В соответствии с ч. 13 ст. 153.10 ГПК РФ утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за собой прекращение производства по делу полностью или в части.
В силу ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
Как усматривается из содержания мирового соглашения, его условия не противоречат закону, соответствуют интересам сторон, не нарушают права и законные интересы иных лиц, последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, согласно которым повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, сторонам разъяснены и понятны, настоящее соглашение заключено сторонами добровольно, о чем указанно в тексте мирового соглашения.
На основании вышеизложенного, суд полагает возможным утвердить условия мирового соглашения, прекратить производство по настоящему гражданскому делу.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении) до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.
С учетом изложенного истцу подлежит возврату государственная пошлина в размере 5427,80 руб. (7754х70%) (л.д. 8).
Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220-221, 224-225 ГПК РФ, суд определил:
Утвердить мировое соглашение, заключенное ДД.ММ.ГГГГ между истцом ФИО1 (паспорт серии № №) и ответчиком индивидуальным предпринимателем ФИО2 (ИНН № ОГРНИП №) по гражданскому делу № по исковому заявлению о защите прав потребителя, по условиям которого:
1. По настоящему мировому соглашению Истец отказывается от исковых требований к Ответчику в полном объеме, в том числе от иных материальных претензий, связанных с исполнением договорных обязательств по договору подряда N 1 от ДД.ММ.ГГГГ.
2. В свою очередь по настоящему мировому соглашению Ответчик обязуется, после утверждения настоящего мирового соглашения, незамедлительно передать Истцу денежные средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Кроме того, Ответчик обязуется выплатить Истцу денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в следующем порядке: в течении пяти месяцев начиная с даты утверждения настоящего мирового соглашения по 100 000 (сто тысяч) рублей ежемесячно, с датой платежа 28 числа каждого месяца.
3. Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим гражданским делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.
4. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
5. Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и Суда.
6. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения судом.
Производство по гражданскому делу – прекратить.
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Произвести возврат ФИО1 (паспорт серии № №) уплаченной государственной пошлины в размере 5427,80 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый кассационный суд общей юрисдикции в течение одного месяца со дня вынесения определения.
Судья подпись М.А. Коваленко
Копия верна:
Судья М.А. Коваленко
Мотивированное определение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.
Подлинник определения подшит в материалах гражданского дела №,
УИД №.