ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11.02.2026 г. Красноярск
Кировский районный суд города Красноярска в составе:
председательствующего судьи Резникова Ю.Е., при помощнике Буниной К.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Белоглазов ВВ к ООО «Ампир» о защите прав потребителя, установил:
истец обратился в суд с вышеназванным иском к ООО «Ампир», мотивировав тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ампир», в лице директора Дайкович ОЮ. и Белоглазов ВВ заключен договор подряда № на строительные работы по монтажу жилого дома, по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: № для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В соответствии с графиком производства работ от ДД.ММ.ГГГГ работы должны быть произведены в сроки, указанные в приложении № к договору. В соответствии с п. 4.1.2 Договора Белоглазов ВВ произведена оплата этапа работ, а именно в размере <данные изъяты> руб. – ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> руб. – ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> руб. – ДД.ММ.ГГГГ и <данные изъяты> руб. – ДД.ММ.ГГГГ. Однако ни один из видов работ ООО «Ампир» произведен не был. ДД.ММ.ГГГГ между сторонами утвержден новый график выполнения работ, согласно которого работы выполняются в следующие сроки: укладка стен 1-го этажа – 1-ДД.ММ.ГГГГ, устройство монолитного пояса – 10-ДД.ММ.ГГГГ, монтаж плит перекрытия 1-го этажа – 17 – ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлена претензия, в ответ на которую ООО «Ампир» направило гарантийное письмо и обязалось начать выполнение работ ДД.ММ.ГГГГ, однако до настоящего времени работы так и не начаты. Кроме того, Белоглазов ВВ произведены еще платежи в счет оплаты работ по договору, а именно: <данные изъяты> руб. – ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> руб. – ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ. По итогу истцом произведены платежи в размере <данные изъяты> руб.
Учитывая изложенное, истец просит суд взыскать с ООО «Ампир» денежные средства в размере <данные изъяты> руб., проценты в размере <данные изъяты> руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты> руб., проценты в размере <данные изъяты> руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты> руб.
Поскольку извещенные надлежащим образом стороны в судебное заседание не явились, суд полагает возможным рассмотреть дело без участия неявившихся лиц, в заочном порядке.
Исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.
В силу ч. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
В силу п. 3 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
В силу статьи 702 ГК РФ заказчик обязан оплатить принятый им от подрядчика результат работ.
В силу статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
На основании п. п. 1 и 3 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и уплатить обусловленную цену.
В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору применяются правила параграфа 2 главы 37 о правах заказчика по договору бытового подряда.
В соответствии с п. 1 ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным названным кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п. 3 ст. 730 ГК РФ).
В силу ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Как следует из материалов дела, представленных сторонами доказательств, Белоглазов ВВ является собственником земельного участка с кадастровым номером: №, местоположение <адрес>, что подтверждается выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор подряда № (далее Договор).
Согласно п. 1.1 Договора подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить строительные работы по монтажу жилого дома, указанные в Приложении № к настоящему договору, по адресу: <адрес> с кадастровым номером: №, а заказчик создать необходимые для выполнения работ условия, принять результат выполненных работ и уплатить Подрядчику обусловленную настоящим договором цену. Сроки выполнения соответствующих работ согласовываются сторонами в Приложении № к настоящему договору, но не превышают 12 месяцев (п. 1.2 Договора).
В соответствии с п. 4.1 Договора сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику за выполнение работ по настоящему Договору, составляет <данные изъяты> руб. Оплата сумм производится авансовыми платежами.
По условиям договора (п. 5.1) за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны наряду с неблагоприятными последствиями, предусмотренными настоящим договором, в полном объеме несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Согласно чекам по операциям мобильного приложения Сбербанк онлайн ООО «Ампир» приняты от Белоглазов ВВ денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб. в качестве оплаты по Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ истцом Белоглазов ВВ в адрес ответчика ООО «Ампир» направлена претензия о расторжении договора подряда №.7/24 от ДД.ММ.ГГГГ и возврате денежных средств, которая получена последним ДД.ММ.ГГГГ.
ООО «Ампир» в адрес Белоглазов ВВ направлено гарантийное письмо, в котором ответчик гарантировал начало работ с ДД.ММ.ГГГГ по объекту <адрес>, строительство индивидуального жилого дома, а также гарантировал выполнить работы в срок согласно договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.
Однако, как следует из позиции истца, не опровергнутой ответчиком, обязательства по началу строительных работ и сдаче объекта в срок до ДД.ММ.ГГГГ не исполнены.
Исходя из характера работ, отношения между истцом (потребителем) и ответчиком (продавцом) регулируются Законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее Законом РФ "О защите прав потребителей").
Согласно ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. (ч. 1). Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).
На основании абзаца пятого пункта 1 статьи 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения работы.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
При установленных по делу обстоятельствах, учитывая, что ответчик нарушил сроки выполнения работ, а также то, что истец свои обязательства по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ выполнил надлежащим образом, в пользу Белоглазов ВВ с ООО «Ампир» подлежит взысканию сумма в размере 5 990 000 руб., уплаченная истцом по договору подряда.
В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Поскольку в установленный договором срок, ООО «Ампир» денежные средства по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ не вернуло, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка, предусмотренная ч.1 ст. 395 ГК РФ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период заявленный истцом) в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды на сумму <данные изъяты> руб., в размере <данные изъяты> руб. Также за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период заявленный истцом) в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды на сумму <данные изъяты> руб., в размере <данные изъяты> руб.
Суд, проверив расчет задолженности, предложенный истцом, принимает его, поскольку находит верным. Ответчиком ООО «Ампир» расчет задолженности не оспорен, его правильность не опровергнута, каких-либо доказательств, опровергающих доводы истца суду не представлено.
В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от оплаты которой освобождены истец, в размере <данные изъяты> руб.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд решил:
исковые требования Белоглазов ВВ к ООО «Ампир» о защите прав потребителя удовлетворить.
Взыскать с ООО «Ампир» (ИНН 2465358307) в пользу Белоглазов ВВ (ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №) денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб.
Взыскать с ООО «Ампир» (ИНН 2465358307) в доход местного бюджета государственную пошлину <данные изъяты> руб.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ей копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья Ю.Е. Резников
Мотивированное решение суда изготовлено 26.02.2026.