РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
АДРЕС 04 февраля 2026 года
Новоалтайский городской суд АДРЕС в составе председательствующего судьи Н.В. Усвят при ведении протокола помощником судьи ФИО3, с участием истца ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о возложении на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: АДРЕС течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу; о взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств в сумме 10 327,42 руб., в счет компенсации морального вреда 30 000 рублей, штрафа 5163,71 рублей; об установлении судебной неустойки за неисполнение решения суда в размере 30 000 руб. ежемесячно, до момента фактического исполнения решения суда; взыскании расходов по оплате государственной пошлины 4000 рублей, почтовых расходов 330,72 рублей.
В обоснование исковых требований указано, что истцу на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером НОМЕР по названному адресу. В отношении указанного объекта с ответчиком был заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям; ответчиком выданы технические условия. Оплата по договору в размере 13 368,84 руб. осуществлена истцом ДАТА. Работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителя должны были быть осуществлены не позднее ДАТА, однако до настоящего времени условия договора ответчиком не исполнены.
В судебном заседании истец ФИО1 доводы иска поддержал, дал пояснения относительно заявленного иска аналогичные содержанию искового заявления; в обоснование требования о взыскании компенсации морального вреда, дополнительно указал, что его семья является многодетной, на земельном участке по адресу АДРЕС им планируется снос старого и возведение нового индивидуального жилого дома, получены соответствующие разрешения, однако в отсутствие технологического присоединения начать строительство он не может; длительное не исполнение договора, а также необходимость обращаться за защитой своего права в различные инстанции приводят к дополнительным временным затратам, эмоциональным переживаниям и финансовым расходам ввиду удорожания строительных материалов и невозможности начать строительство.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен, в письменном отзыве просил отказать в удовлетворении исковых требований.
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.
Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.
Согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
В силу ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).
Порядок технологического присоединения урегулирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иными лицами, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861.
В силу п. 3 данных Правил технологического присоединения от 27.12.2004 N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
В соответствии с п. 6 Правил технологического присоединения от 27.12.2004 N 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.
Согласно п. 16 Правил технологического присоединения от 27.12.2004 N 861 договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать, в том числе следующие существенные условия: срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности; положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.
По делу установлены следующие обстоятельства.
Земельный участок с кадастровым номером 22:33:020503:36 по адресу: АДРЕС с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежит на праве собственности ФИО1, право которого зарегистрировано в реестре недвижимости ДАТА на основании договора купли-продажи от ДАТА.
ДАТА между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР.2200.1772.24 мощностью 0,40 кВ, расположенных на земельном участке с кадастровым номером НОМЕР, по адресу: АДРЕС.
ФИО1 выданы технические условия НОМЕР для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь – «АДРЕСэнерго» энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером НОМЕР, по адресу: АДРЕС, в которых указано, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 13).
ДАТА ФИО1 внесена в адрес ПАО «Россети Сибирь» сумма в размере 13 368,84 руб. в качестве оплаты по договору технологического присоединения НОМЕР.2200.1772.24.
Оценив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.
Договор о технологическом присоединении от ДАТА НОМЕР.2200.1772.24 заключен между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1, что ответчиком при рассмотрении дела не оспаривалось.
На правоотношения указанных лиц распространяются положения Закона Российской Федерации от ДАТА N 2300-1 "О защите прав потребителей".
Земельный участок по адресу: АДРЕС принадлежит истцу, договор с ответчиком заключен от его имени, в связи с чем ФИО1 в силу закона является потребителем услуг, предоставляемых ответчиком в рамках договора от ДАТА.
Доказательств исполнения ответчиком условий договора НОМЕР.2200.1772.24 в части установленного срока технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя (шесть месяцев с ДАТА) суду со стороны ответчика не предоставлено.
При таких обстоятельствах требование истца о возложении на ответчика обязанности исполнить условия договора, подлежит удовлетворению.
В силу ч. 2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.
Суд устанавливает срок для исполнения ответчиком своих обязательств по договору в один месяц со дня вступления решения суда в законную силу, принимая во внимание категорию работ, срок неисполнения обязательств по договору, а также учитывая, что со стороны ответчика не представлено каких-либо доказательств в подтверждение наличия объективных обстоятельств, явившихся причиной невозможности исполнения договора в установленный срок.
В связи с нарушением срока исполнения обязательства с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в пределах заявленных исковых требований в сумме 10 327,42 руб. за период с ДАТА по ДАТА (13 368,84х0,25%х309).
Размер неустойки, заявленной ко взысканию, не превышает совокупный размер неустойки, рассчитанной по условиям договора за год просрочки (13 368,84х0,25%х365 = 12 199,06 руб.).
Оснований для уменьшения данной суммы неустойки суд не находит, признавая указанную сумму соразмерной последствиям длительного неисполнения ответчиком своих обязательств. Пунктом 2 ст. 333 ГК РФ установлено, что уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды. По данному делу таких обстоятельств не установлено.
Согласно ст. 15 Закона Российской Федерации от ДАТА N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
С учетом характера и длительности нарушенного права истца, его семейного положения, категории правоотношений, суд определяет размер компенсации морального вреда для истца в 8 000 руб.
На основании п. 6 ст. 13 Закона "О защите прав потребителей" с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50 % от суммы, взысканной в пользу потребителя, требования которого не были удовлетворены ответчиком в добровольном порядке. Сумма штрафа составит 9 163,71 руб. (10 327,42+8000/2). Оснований для уменьшения штрафа суд не находит, признавая данную сумму соразмерной последствиям нарушения обязательства.
В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).
Требование о взыскании с ответчика судебной неустойки в случае неисполнения решения суда в установленный срок подлежит удовлетворению, поскольку свои обязательства по договору ответчик не исполняет более года.
С учетом категории требования, состава сторон суд устанавливает размер судебной неустойки в 100 руб. за каждый день неисполнения решения суда.
В силу п. 1 ст. 98 ГПК РФ в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины 4000 рублей, почтовые расходы 330,72 рублей.
В силу положений ст. 333.19 Налогового кодекса РФ с учетом совокупности заявленных требований, при подаче иска подлежала оплате государственная пошлина в сумме 10 000 рублей (требование имущественного характера 4000 рублей и два требования неимущественного характера 6000 рублей).
В связи с изложенным, на основании ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит довзысканию в доход бюджета государственная пошлина в сумме 6000 рублей (10000-4000).
Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» удовлетворить частично.
Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в течение месяца с момента вступления решения в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств по адресу: АДРЕС, кадастровый НОМЕР.
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу ФИО1 (паспорт НОМЕР) неустойку за период с ДАТА по ДАТА в размере 10 327,42 рублей, компенсацию морального вреда в размере 8000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 9 163,71 рублей, расходы по оплате государственной пошлины 4000 рублей, почтовые расходы 330,72 рублей.
В случае неисполнения ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327, ИНН 2460069527) решения суда в установленный срок взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327, ИНН 2460069527) в пользу ФИО1 (паспорт НОМЕР) судебную неустойку в размере 100 руб. за каждый день неисполнения решения суда.
В оставшейся части исковые требования оставить без удовлетворения.
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) государственную пошлину в доход муниципального образования АДРЕС края в размере 10 000 руб.
Решение может быть обжаловано в АДРЕСвой суд через Новоалтайский городской суд АДРЕС в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Мотивированное решение изготовлено 05.02.2026
Председательствующий Н.В. Усвят