РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
26 мая 2026 года с. Белый Яр
Алтайский районный суд Республики Хакасия в составе: председательствующего судьи Туревич К.А., при секретаре Сафроновой А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Кирьян М. Г. к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» об осуществлении технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,
УСТАНОВИЛ:
Кирьян М.Г. обратилась в суд с иском к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь», Сетевая организация) об обязании исполнить обязательства по технологическому присоединению гаража, предусмотренные п. 1 раздела 1 и п. 6 раздела 2 договора, взыскании неустойки, предусмотренной договором, в размере 15 146,05 руб., неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору до даты фактического исполнения обязательства по технологическому присоединению гаража, взыскании судебных расходов по отправке претензии в размере 187 руб.
Требования мотивированы тем, что между истцом и Сетевой организацией заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого, Сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств. По условиям договора технологическое присоединение должно было произойти на дату ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени присоединение к электрическим сетям не осуществлено, несмотря на то, что истец произвела оплату по договору.
В порядке ст. 39 ГПК РФ истец уточнила исковые требования, просит суд обязать исполнить обязательства по технологическому присоединению гаража, предусмотренные п. 1 раздела 1 и п. 6 раздела 2 договора, на условиях договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ без дополнительной оплаты в размере 427,86 руб., обязать указать (разъяснить) к какому из 2-х имеющихся на электрическом столбе переключателей будет присоединен гараж, взыскать неустойку, предусмотренную договором, в размере 15 146,05 руб., неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору до даты фактического исполнения обязательства по технологическому присоединению гаража, взыскать судебные расходы по отправке претензии в размере 187 руб.
В судебное заседание истец Кирьян М.Г., представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» не явились, уведомлялись о дате и времени рассмотрения дела.
В материалы дела представлен письменный отзыв на исковое заявление, в котором указано, что договор исполнен ДД.ММ.ГГГГ. Акт допуска прибора в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об обеспечение возможности присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ размещены в личном кабинете Кирьян М.Г. В качестве доказательств исполнения Договора также следует считать указания истца в заявлении об уточнении исковых требований. Истец ошибочно полагает, что Сетевая организация должна исполнить иные обязательства, чем те, которые предусмотрены договором. ПАО «Россети Сибирь» обеспечила возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, о чем составило уведомление от ДД.ММ.ГГГГ. В пункте 6 Договора указаны обязанности Сетевой организации. В связи с тем, что по договору осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ (пункт 1 Договора) обязанности указанные в абзаце 3, 4 пункта 6 Договора не подлежат исполнению. Требование истца об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № при условии его исполнения ДД.ММ.ГГГГ, не подлежит удовлетворению. Размер неустойки определяется из расчета: ДД.ММ.ГГГГ (дата определена истцом) по ДД.ММ.ГГГГ (день исполнения договора) 306 дней. 25 671,27 руб. (сумма по договору) х 0,25% х 306 дней = 19 638,52 руб. На основании ст. 333 ГК РФ снизить размер неустойки до 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, как обычно применяемого в деловом обороте. Требование обязать указать (разъяснить) к какому из 2-х имеющихся на электрическом столбе переключателей будет присоединен гараж не подлежит удовлетворению. С учетом наличия у истца Акта допуска прибора учета электрической энергии № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием необходимых характеристик, для Кирьян М.Г. информация о счетчике к которому необходимо подключить вводной кабель доступна. В своем уточненном заявлении истец не указал, каким пунктом договора, нормой права установлена обязанность Сетевой организации указывать (разъяснять) к какому прибору учету необходимо присоединять гараж. Требование обязать исполнить обязательства без дополнительной оплаты в размере 427, 86 руб. необоснованно. Обязательства по договору исполнены. Оплату по договору истец произвела. Новые счета ПАО «Россети Сибирь» не выставляла. Дополнительные соглашения касающиеся платы по договору также не подписывались. Нарушения прав истца не было.
Руководствуясь положениями ст.ст. 48, 167 ГПК РФ, суд рассмотрел дело в отсутствие не явившихся сторон.
Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, оценив представленные в совокупности по делу доказательства, определив обстоятельства, имеющие юридическое значение для разрешения спора по существу, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также – технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов, электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Постановлением Правительства РФ № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения).
В силу пункта 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861, «сетевые организации» - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.
В соответствии с пунктом 2 Правил технологического присоединения, действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
Пунктом 14 Правил технологического присоединения указано, что в заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
В разделе X Правил технологического присоединения указаны особенности технологического присоединения заявителей, указанных в пунктах 12, 12(1), 13(2) - 13(5), 13(8) и 14 настоящих Правил.
В п. 103 Правил технологического присоединения определено, что договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) -13(5) и 14 настоящих Правил, заключается с использованием личного кабинета заявителя.
В соответствии с пунктом 109 Правил технологического присоединения, допуск в эксплуатацию установленных приборов учета, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, сетевая организация осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допускав эксплуатацию прибора учета сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, обязана разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, о чем сетевая организация в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию обязана уведомить заявителя, а также в течение 2 рабочих дней направить такой акт в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, субъекту розничного рынка, указанному в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации, а которым заявителем планируется к заключению договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации (абзац 2 пункта 109 Правил № 861).
Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности) (абз. 3 п. 109 Правил технологического присоединения).
Из п. 110 Правил технологического присоединения следует, что в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация в течение одного рабочего дня составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением N 1(1) к настоящим Правилам, в форме электронного документа и размещает это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете заявителя. По результатам выполнения сетевой организацией и заявителем, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация составляет в форме электронных документов и размещает в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотренной приложением № 15 к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящим Правилам, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя.
Как установлено судом и следует из материалов дела, между ПАО «Россети Сибирь» и Кирьян М.Г. заключен договор №
Согласно п. 1 раздела I Договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) электроустановки объекта "Гараж", в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такимц лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринймающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 3 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.
В п. 6 раздела II Договора указано, что Сетевая организация обязуется: о надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).
В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.
Технические условия являются неотъемлемой частью договора (пункт 4 Договора).
Пунктом 7 Технических условий установлено, что точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: I точка присоединения - максимальная мощность 3 кВт.; опора (0,4) - ближайшая опора, расположенная не далее 15м во внешнюю сторону от границы установленной правоустанавливающими документами заявителя; линия (0,4) - ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 29-20-02; ТП – ТП 29-20-02; линия (3/6/10) - ВЛ 6 кВ ф.29-10; ПС- ПС "Белоярская" (Ведомственная).
В соответствии с пунктом 11.а, 11.б Технических условий к договору Кирьян М.Г. осуществляет ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).
Сетевая организация исполнила обязательства по Договору № ДД.ММ.ГГГГ по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения; энергопринимающих устройств заявителя.
ПАО «Россети Сибирь» обеспечила возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
Обязанность обеспечить готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств с учетом следующих характеристик: максимальная мощность 3 кВт, категория надежности третья; класс напряжения 0,23 кВ, исполнена.
Акт допуска прибора в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об обеспечение возможности присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ размещены в личном кабинете Кирьян М.Г., что подтверждается скриншотом с личного кабинета на портале - тп рф.
По Договору осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ (пункт 1 Договора) обязанности указанные в абзаце 3, 4 пункта 6 Договора не подлежат исполнению.
С учетом вышеизложенного суд приходит к выводу, что требования Кирьян М.Г. об обязании исполнить обязательства по технологическому присоединению гаража, предусмотренные п. 1 раздела 1 и п. 6 раздела 2 договора, на условиях договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ без дополнительной оплаты в размере 427,86 руб., обязать указать (разъяснить) к какому из 2-х имеющихся на электрическом столбе переключателей будет присоединен гараж, удовлетворению не подлежат.
Согласно ст. 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает, в частности, ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.
Как следует из п. 16 Правил, договор о технологическом присоединении должен содержать, в частности, положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств (пункт «в»).
Соответствующее положение внесено сторонами в пункт 17 заключенного ими договора, согласно которому, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.
Истец просит взыскать с ответчика неустойку, предусмотренную договором, в размере 15 146,05 руб. (25 671,27 руб. * 236 дней *0,25%), неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору до даты фактического исполнения обязательства по технологическому присоединению гаража.
Как разъяснено в п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).
Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ч. 1 ст. 7, ст. 8, п. 16 ч. 1 ст. 64 и ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве). При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.
Учитывая вышеприведенные правовые нормы, заявленные истцом исковые требования, суд полагает правомерным взыскать с ответчика в пользу истца неустойку, оснований для снижения которой в соответствии со ст. 333 ГК РФ суд не усматривает.
При этом, проверив расчет истца, суд считает, что неустойка подлежит взысканию с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 306 дней, из следующего расчета: 25 671,25 * 0,25% * 306 дней= 19 638,50 руб.
Вышеуказанный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключен для удовлетворения бытовых нужд истца, т.е. в потребительских целях, следовательно, на правоотношения сторон распространяется действие Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей».
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Поскольку требования потребителя не были удовлетворены в добровольном порядке, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 9 819,25 руб. (19 638,50 руб. / 2).
Оснований для снижения штрафа по правилам ст. 333 ГК РФ, суд не усматривает.
При направлении претензии, Кирьян М.Г. были оплачены почтовые расходы на сумму 187 руб. – кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ (142 руб. и 45 руб.)
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Кирьян М.Г. подлежат взысканию почтовые расходы в размере 187 руб.
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ПАО «Россети Сибирь» в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4 000 руб. (требования имущественного характера).
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Кирьян М. Г. – удовлетворить частично.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН №) в пользу Кирьян М. Г. (паспорт №) неустойку в размере 19 638,50 рублей, штраф в размере 9 819,25 рублей, почтовые расходы в размере 187 рублей.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН №) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4 000 рублей.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Хакасия через Алтайский районный суд Республики Хакасия в течение месяца со дня вынесения.
Судья К.А. Туревич