РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации с. Онгудай дело № 2- 79/2026
03 марта 2026 года
Онгудайский районный суд Республики Алтай в составе:
председательствующего судьи Иркитова Е.В., при секретаре Тойляшевой О.П.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» об обязании выполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, о взыскании компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в суд с иском, к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» об обязании выполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям для электроснабжения энергопринимающего устройства по адресу: <адрес> кадастровым номером №. Согласно условиям договора срок исполнения обязательств сетевой организации составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Датой заключения договора является дата оплаты истцом услуг сетевой организации по технологическому присоединению. Принятые на себя обязательства по оплате услуг сетевой организации истец исполнил ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается чеком по операции. Однако ответчик в установленный договором срок свои обязательства по осуществлению технологического присоединения не исполнил. Также сторонами согласованы условия технических условий для присоединения к электрическим сетям №. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (п.3). Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п.4). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п.5). До настоящего времени сетевой организацией принятые на себя обязательства не исполнены, срок исполнения которых истек ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку срок действия договора не истек, указанное послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. С учетом обстоятельств дела, характера допущенных ответчиком нарушений, важности защищаемых отношений, истец просит установить в качестве разумного и достоверного срока для устранения ответчиком выявленных нарушений в течение 1 месяца со дня вступления решения в законную силу. Кроме того, длительное неисполнение ответчиком условий договора, привело к тому, что истец лишен возможности полноценно пользоваться жилым домом, расположенным на земельном участке и в котором истец постоянно проживает, то есть отсутствие электроэнергии влияет на повседневную жизнь истца (невозможность пользоваться бытовыми приборами, освещением, отоплением и т.д.). Недобросовестное поведение ответчика, как стороны спорного договора, его бездействие, являющееся следствием указанных неудобств, причиняет истцу моральный вред, который последний оценивает в денежном эквиваленте 10 000 рублей.
В возражениях на исковое заявление представитель ПАО «Россети Сибирь» просит отказать в удовлетворении требований, указывая на то, что ответчиком выполнены мероприятия в части подготовки, выдачи технических условий на технологическое присоединение, а также выполнена проектная документация и согласована со всеми заинтересованными лицами. Однако для выполнения полностью мероприятий по технологическому присоединению заявителя Сетевой организации потребуется определение земельных участков для прохождения планируемых к строительству линейных объектов электросетевого хозяйства, оформление публичного сервитута на вышеуказанные земельные участки, в порядке, установленном Земельным кодексом РФ, согласование с собственниками этих участков, обращение в муниципальные органы с заявлением на оформление публичного сервитута, его регистрация., что может занять по времени до трех месяцев. Выполнение подрядных работ по строительству ЛЭП, монтажу комплекса коммерческого учета может занять около трех месяцев, учитывая рельеф местности и погодные условия. Достаточным сроком для исполнения договора Общество считает срок исполнения 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Ответчик обращает внимание, что многочисленная судебная практика по спорам об осуществлении обязательств по договору технологического присоединения определяет моральный вред в размере 2000 -5000 рублей как оптимальный.
Ответчик ПАО «Россети Сибирь», третье лицо ПО «Горно-Алтайские электрические сети» филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.
В соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика, третьего лица.
В судебном заседании ФИО1 исковые требования поддержал в полном объеме.
Заслушав истца, изучив материалы дела, оценив имеющиеся по делу доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.
Отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».
В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.
На основании п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
В соответствии с п. 4 Правил № 861 любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные указанными Правилами (п. 6 Правил).
Согласно пп. «в» п. 7 Правил № 861 стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.
В судебном заседании установлено, что истцу на праве собственности принадлежит жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>., что подтверждается Выписками из ЕГРН по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ №.
ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, по условиям которого ПАО «Россети Сибирь» обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома расположенного по адресу: <адрес>, класс напряжения электрических сетей 0,40 кВ.
Приложением к договору являются технические условия для присоединения к электрическим сетям №, срок действия которых составляет два года со дня заключения договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора (п. 5 договора).
Размер платы за технологическое присоединение составляет 16789 рублей 95 копеек. Внесение платы предусмотрено поэтапно. Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается датой внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой организации (п. 10, 11, 12 договора).
Пунктом 6 Договора предусмотрено, что сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.
Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению от точки присоединения энергопринимающих устройств, указанных в технических условиях (п.8 договора).
Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Судом установлено, что истцом обязательство по внесению платы за технологическое присоединение в размере 16789 рублей 95 копеек по договору исполнено, что подтверждается кассовым чеком от ДД.ММ.ГГГГ.
Обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, возложенные на заявителя, истцом выполнены, но в нарушение п. 6 договора ответчик до настоящего времени не осуществил фактическое присоединение энергоустановки истца.
С учетом сроков, установленных договором, сетевая организации должна была осуществить технологическое присоединение электроустановок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.
Исходя из положений ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что ответчиком обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям до настоящего времени не исполнены, неисполнение обязательств со стороны ответчика не связано с действиями истца, доказательств обратного ответчиком суду не представлено.
Установив указанные обстоятельства, учитывая, что ответчиком установленные договором мероприятия по технологическому присоединению объекта истца не исполнены, руководствуясь вышеперечисленными нормами права, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований истца об обязании ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению.
Как следует из положений ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.
Суд полагает возможным установить срок для исполнения возложенных на ответчика обязанностей в виде одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу с учетом объема работ, необходимых для технологического присоединения (строительство ЛЭП-04кВ), а также времени, прошедшего с момента заключения договора до момента рассмотрения дела.
На основании ст. 151 ГК РФ компенсация морального вреда возлагается судом на нарушителя в случае, если его действиями нарушаются личные неимущественные права гражданина, либо в других случаях, предусмотренных законом. Моральный вред, причиненный действиями, нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом (п. 2 ст. 1099 ГК РФ).
Согласно ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
В соответствии с п. 2 ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
Учитывая характер и степень перенесенных истцом нравственных страданий, причиненных нарушениями его прав потребителя со стороны ПАО "Россети Сибирь" выразившиеся в переживаниях, чувстве неопределённости, невозможности полноценно пользоваться принадлежащим объектом недвижимости, продолжительности просрочки исполнения обязательств, более года, что существенно превышает установленный договором срок исполнения, а также принципов разумности и справедливости, суд считает соразмерной сумму компенсации морального вреда в размере 7000 рублей и взыскивает ее с ответчика в пользу истца. В остальной части требования о компенсации морального вреда суд отказывает.
Согласно п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В соответствии с п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.
Поскольку сумма компенсации морального вреда, присужденная судом в пользу истца, составляет 7000 рублей, суд взыскивает с ответчика в пользу истца штраф в размере 50% от присужденной суммы, что составляет 3500 рублей.
Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.
Возложить на публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) обязанность исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения индивидуального жилого дома с кадастровым номером № по адресу: <адрес>.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу ФИО1 (паспорт серии № №, <данные изъяты>.) компенсацию морального вреда в сумме 7000 (семь тысяч) рублей, штраф в сумме 3500 рублей.
В остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Алтай в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме через Онгудайский районный суд Республики Алтай.
Судья Е.В. Иркитов
Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ