РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
30 апреля 2026 года г. Улан-Удэ
Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Доржиевой С.Л., при секретаре Бадмаевой М.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Арискина К.И. к ПАО «Россети Сибирь» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, установил:
Обращаясь в суд с иском к вышеуказанному ответчику, истец просит обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ... от ***; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения по договору 250 000 руб.; денежную сумму за компенсацию морального вреда 150 000 руб.
Требования мотивированы тем, что истец является собственником земельного участка по адресу: <адрес>, кадастровый номер .... На основании заявки между сторонами был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ... от 12.12.2024, приложением к которому являются технически условия. В соответствии с п. 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя. Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. В соответствии с п. 10 договора размер платы составляет 65 107,90 руб., в связи со всеми договорными условиями истец выплатила 55 108 руб. Истцом все условия договора были выполнены, однако, ответчик в установленный срок работы не выполняет.
Определением суда от 25.03.2026 произведена замена филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» надлежащим ответчиком – ПАО «Россети Сибирь».
Заявлением от 30.04.2026 представитель истца по доверенности Арискина Т.А., уточняя исковые требования, просила обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ...; взыскать с ответчика неустойку за нарушение исполнения по договору в период с 12.12.2024 по 12.12.2025 в размере 59 410 руб.; взыскать с ответчика денежную сумму за компенсацию морального вреда в размере 150 000 руб.
Истец Арискина К.И. в судебное заседание не явилась, о времени и месте извещена надлежаще, имеется заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие.
Представитель истца по доверенности Арискина Т.А. исковые требования поддержала, соглашаясь с позицией стороны ответчика, снизила заявленный к взысканию размер неустойки до 59 410 руб. Дополнительно пояснила, что оплату по договору вносила частями, последняя плата в размере 10 000 руб. внесена 25.03.2026. Считает договор заключенным, поэтому ответчик обязан исполнить обязательства по договору, выплатить неустойку и моральный вред.
Представитель ПАО «Россети Сибирь» по доверенности Колесник К.Е. о месте и времени рассмотрения дела извещена, в судебное заседание не явилась. Ранее в судебном заседании представитель ответчика Колесник К.Е. исковые требования не признала, поддержала письменный отзыв. Пояснила суду, что оплата по договору в полном объеме внесена 26.03.2026, с указанного момента договор считается заключенным. Условиями договора не предусмотрена рассрочка внесения платы, потребитель не воспользовался правом предоставления рассрочки, поэтому оплата по договору должна быть внесена полностью.
Заслушав представителя истца, исследовав представленные в материалы дела письменные доказательства, суд приходит к следующему.
В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (п. 1 ст. 309 ГК РФ).
Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом.
В силу абз. 8 ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.
Из материалов дела следует и не оспаривалось сторонами, что между ПАО «Россети Сибирь» и Арискиной К.И. заключен договор ... (далее по тексту - Договор) об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом конкретных технических характеристик; заявитель обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
Пунктом 2 Договора установлено, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «жилой дом», расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка ....
Согласно п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.
В соответствии с п. 6 Договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.
В силу п. 8 Договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе по схеме внешнего электроснабжения, в случае, если такая документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.
В соответствии с п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 65 107,90 руб.
Как предусмотрено п. 21 Договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.
Плата за технологическое присоединение в сумме 65 107,90 руб. внесена Арискиной К.И. частями, в том числе 03.12.2024 в размере 10 000 руб., 19.12.2024 в размере 35 107,90 руб., 24.12.2024 в размере 10 000 руб., 25.03.2026 в размере 10 000 руб., что подтверждается представленными актом сверки взаимных расчетов и кассовыми чеками.
Согласно п. 11 Договора, внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
Согласно п. 106 постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», физические лица с мощностью до 15 кВт, юр. лица и ИП с мощностью до 150 кВт обязаны в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета, предусмотренного п. 103 Правил, в соответствии с которым наличие договора между сетевой организацией и заявителем подтверждается документом об оплате, который должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения.
Согласно п. 103 указанного постановления, наличие договора между сетевой организацией и заявителем, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному п. 105 настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения.
Как предусмотрено п. 12 Договора, датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.
Спорный Договор не содержат условий о рассрочке платежа за технологическое присоединение, заключенным между сторонами Договором не предусмотрена возможность внесения платы поэтапно.
В рассматриваемом случае оплата по договору произведена истцом в полном объеме лишь 25.03.2026, соответственно договор считается заключенным 25.03.2026. С указанной даты у ПАО «Россети Сибирь» возникает обязанность по выполнению мероприятий по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, которая должна быть исполнена ответчиком в течение 6 месяцев.
При таких обстоятельствах исковые требования Арискиной К.И. о понуждении ПАО «Россети Сибирь» к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения, взыскании неустойки, морального вреда, не подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ст. ст.194-198 ГПК РФ, суд решил:
Исковые требования Арискина К.И. к ПАО «Россети Сибирь» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда оставить без удовлетворения.
На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Бурятия через Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.
Судья С.Л.Доржиева
Решение суда в окончательной форме изготовлено 18.05.2026.