РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 мая 2026 года г. Улан-Удэ
Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Доржиевой С.Л., при секретаре Бадмаевой М.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Цой О.А. к ПАО «Россети Сибирь» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения, взыскании компенсации морального вреда, неустойки, установил:
Обращаясь в суд с иском, истец просит обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ... в течение 1 (одного) месяца с даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ... от 19.05.2025 в размере 10 297,96 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., штраф на основании п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Требования мотивированы тем, что истец является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер .... Между истцом и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ... от 19.05.2025. Оплата по договору в сумме 34 615 руб. произведена квитанциями от 19.05.20525, 06.06.2025 и 26.06.2025. Технологическое присоединение должно было быть осуществлено в соответствии с п. 5 заключенного договора в течение 6 месяцев, т.е. в срок до 19.11.2025. До настоящего времени технологическое присоединение не осуществлено. На обращения истца реакция отсутствует. Бездействие ответчика в части нарушения сроков осуществления технологического подключения является нарушением положений ст. ст. 309, 310 ГК РФ. Размер неустойки за период с 20.11.2025 по 18.03.2026 составляет 10 297, 96 руб. Бездействие ответчика причинены нравственные и душевные страдания, размер компенсации морального вреда оценивается истцом в размере 5 000 руб.
В судебном заседании истец Цой О.А. исковые требования поддержала по изложенным в иске основаниям. Дополнительно пояснила, что земельный участок с жилым домом приобретен ею на основании договора купли-продажи от 24.04.2025 у Б., договор электроснабжения был приостановлен, поэтому она вынуждена была 19.05.2025 заключить договор об осуществлении технологического присоединения, в установленные договором сроки внесла платежи по договору, последний платеж внесен 26.03.2026. Факт заключения договора ответчиком не оспаривается, срок исполнения договора нарушен.
Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» по доверенности Шиханова О.Г. возражала против доводов стороны, поддержала представленный ранее отзыв.
Определением суда от 06.05.2026 к участию в деле в качестве третьего лица привлечено АО «Читаэнергосбыт».
В судебном заседании представитель АО «Читаэнергосбыт» по доверенности Буланова М.П. суду пояснила, что по адресу: <адрес> был открыт лицевой счет ... на ФИО7, данный лицевой счет снят с обслуживания, т.к. по указанному адресу находится многоквартирный дом. яв
Заслушав явившихся лиц, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующему.
В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (п. 1 ст. 309 ГК РФ).
Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в ст. 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом.
В силу абзаца восьмого ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.
Из представленных в материалы дела документов следует, что истец Цой О.А. является собственником земельного участка с кадастровым номером ..., площадью 434 +/- 7 кв. м., расположенного по адресу: <адрес>, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Данный земельный участок приобретен истцом на основании договора купли-продажи от 24.04.2025, на земельном участке возведен жилой дом.
19.05.2025 между ПАО «Россети Сибирь» и Цой О.А. заключен договор ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее по тексту – Договор), по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом конкретных технических характеристик; заявитель обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
Как указано в п. 2 Договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта – «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка ....
Согласно п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.
В соответствии с п. 6 Договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.
В силу п. 8 Договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе по схеме внешнего электроснабжения, в случае, если такая документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.
В соответствии с п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 43 232,95 руб.
Как предусмотрено п. 21 Договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.
Плата за технологическое присоединение истцом внесена платежами от 19.05.2025 (6 485 руб.), 06.06.2025 (13 000 руб.), 26.06.2025 (15 130 руб.) и 26.03.2026 (8 617,95 руб.) в общей сумме 43 232,95 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными документами.
Из п. 21 Договора усматривается, что договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.
Как следует из п. 11 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
Плата за технологическое присоединение осуществлена истцом в порядке, установленном п. 11 Договора и в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее по тексту - Правила) в редакции от 27.12.2004, действовавшей на момент заключения сторонами договора.
В соответствии с п. 14 Правил истец относится к категории физических лиц, направивших в сетевую организацию заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
Так, из п. 103 Правил следует, что договор между сетевой организацией и заявителем, физическим лицом, заключается с использованием личного кабинета заявителя. Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору. Оплата счета осуществляется в следующем порядке:
1) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета; истцом оплачено 6 485 руб. 19.05.2025, что подтверждается чеком (6 485 руб. = 15% от размера платы за присоединение в размере 43 232, 95 руб.).
2) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; (13 000 руб. = 30% от размера платы за присоединение в размере 43 232, 95 руб., оплата внесена 06.06.2025, т.е. на 19 день со дня размещения счета).
3) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; (15 130 руб. = 35% от размера платы за присоединение в размере 43 232,95 руб., оплата внесена 26.06.2025, т.е. на 39 день со дня размещения счета).
4) 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 8 617, 95 руб. внесено истцом 26.03.2026.
Таким образом, истцом Цой О.А. полностью исполнена обязанность по оплате технологического присоединения. Однако, к согласованному в Договоре сроку, т.е. 19.11.2025, договор об осуществлении технологического присоединения ПАО «Россети Сибирь» исполнен не был.
При таких обстоятельствах исковые требования Цой О.А. о понуждении ПАО «Россети Сибирь» к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.
В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.
Реализуя требования ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, суд возлагает на ответчика обязанность в течении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома. По мнению суда, данный срок является разумным и обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон.
Разрешая требования истца о взыскании неустойки с учетом уточнений, суд исходит из положений п. 17 Договора, в соответствии с которым ответчик обязан уплатить истцу неустойку в размере 0,25 % от общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной за год просрочки.
В рассматриваемом случае со стороны истца нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению отсутствует.
Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за период с 20.11.2025 по 18.03.2026 в размере 10 297, 96 руб.
Указанный расчет представитель ответчика не оспаривал, просил лишь применить положения ст. 333 ГК РФ и снизить сумму неустойки до 5 000 руб.
Суд соглашается с расчетом, произведенным истцом, поскольку он является арифметически верным, соответствует условиям договора.
Поскольку факт нарушения прав истца как потребителя установлен, с учетом длительности незаконного бездействия ответчика, суд находит подлежащим удовлетворению требования истца о взыскании компенсации морального вреда в размере 5 000 руб. на основании ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей».
В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя (п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»).
Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В рассматриваемом случае, размер присужденной в пользу истца денежной суммы составляет 15 296, 96 руб., в том числе компенсация морального вреда – 5 000 руб., неустойка за период с 20.11.2025 по 18.03.2026 – 10 296, 96 руб., соответственно в связи с невыполнением условий заключенного договора, а также в связи с тем, что претензия истца в досудебном порядке не была удовлетворена, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 7 648, 98 руб. (исходя из следующего расчета (5 000 руб.+ 10 286, 96 руб.)/2 = 7 648, 98 руб.)
Приведенные представителем АО «Читаэнергосбыт» доводы о том, что по адресу: <адрес> расположен многоквартирный жилой дом, на спорные правоотношения не влияет, поскольку в соответствии с условиями Договора ответчик обязался осуществить технологическое присоединение для электроснабжения объект «малоэтажная жилая застройка», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 03:24:032906:969, находящегося в собственности истца Цой О.А.
Таким образом, исковые требования Цой О.А. подлежат удовлетворению.
В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, суд взыскивает с ПАО «Россети Сибирь» в доход муниципального образования «город Улан-Удэ» государственную пошлину в размере 7 000 руб., в том числе 4 000 руб. – по требованиям имущественного характера, 3 000 руб. – по требованиям неимущественного характера.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд решил:
Исковые требования Цой О.А. удовлетворить.
Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327) в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств Цой О.А., расположенных на земельном участке с кадастровым номером 03:24:032906:969 по адресу: <адрес> с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327) в пользу Цой О.А. <данные изъяты>) неустойку за нарушение срока исполнения обязательства за период с 20.11.2025 по 18.03.2026 в размере 10 297, 96 руб., в качестве компенсации морального вреда – 5 000 руб., штраф – 7 648, 98 руб., всего - 22 946, 94 руб.
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327) в доход муниципального образования городской округ г. Улан-Удэ государственную пошлину в размере 7 000 руб.
На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Бурятия через Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.
Судья С.Л. Доржиева
Решение суда в окончательной форме изготовлено 01.06.2026.