ОПРЕДЕЛЕНИЕ
04 сентября 2026 года г. Улан-Удэ
Судья Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ Дмитриев А.Ю., при секретаре Батоевой Д.Б., с участием представителя истца Соковикова А.Г., представителя ответчика по доверенности Адамова Р.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО8 Татьяны Владимировны к ООО "Атлон ФМ Север" о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО9 Т.В. обратился в суд с иском к ООО "Атлон ФМ Север" о признании ничтожным условия соглашения о досудебном урегулировании спора от *** в части отсутствия претензий к подрядчику по размеру неустойки за нарушение сроков выполнения работ. Просит кроме того взыскать неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда в размере 606657,25 руб. Взыскать с ответчика переплату на приобретение инструментов и материалов в размере 97480,90 руб. Компенсацию морального вреда в размере 50000 руб., а также штраф в размере 50% от присужденной суммы.
Требования мотивированы тем, что между сторонами заключен договор подряда ...П... на выполнение ремонтных работ в принадлежащей истцу квартире по адресу: <адрес>, Строителей1к1, 8 пар. 3 этаж, <адрес>. Цена договора составила 989637,82 руб. Со стороны истца условия договора выполнены. По указанию подрядчика общалась с прорабом ФИО10 М.Н. По его указаниям переводила денежные средства, а также в соответствии присылаемыми им сметами и актами выполненных работ. Всего было оплачено по сметам от ***, ***, актам от ***, ***, *** – 636346,38 руб. Итого произведена оплата по договору 936346,38 руб. При этом со стороны подрядчика были допущены нарушения условий договора в части срока выполнения работ, а кроме того им не возвращены денежные средства, полученные для приобретения материалов и не использованные по назначению (излишние). Претензия фактически удовлетворена, однако будучи введенной в заблуждение, подписала её, согласившись на неверную сумму 29689,13 руб., а также выплату компенсации морального вреда в 10000 руб. Полагает, что неустойка должна быть исчислена в размере 820886,83 руб., за вычетом выплаченных сумм. Итого ей размер должен составить 791197,7 руб. Кроме того, из полученных 300000 руб. прорабом, израсходованы 225026, остаток 74974 руб., что следует из расчета (чеков, платежных поручений). Итого к возврату подлежали денежные средства 74974+52506,90 руб. -30000=97480,90 руб. Претензий ответчиком оставлена без удовлетворения. При этом размер неустойки не может быть выше стоимости выполненных работ, поэтому её размер должен быть определён в размере 636346,38 руб.
В судебном, представитель истца, представитель ответчика заявили, что между ними достигнуто мировое соглашение и они обратились с заявлением о его утверждении судом. Последствия отказа от иска разъяснены и понятны.
Сторонами мировое соглашение достигнуто на следующих условиях:
1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании ст. ст. 39, 153.8 - 153.10, 173 ГПК РФ в целях мирного урегулирования спора, рассматриваемого Железнодорожным районным судом <адрес> (2-2723/2026) по иску ФИО11 Татьяны Владимировны о взыскании с ООО «Атлон ФМ Север» денежных средств, убытков, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда на основании положений Закона РФ ... от *** «О защите прав потребителей».
2. Стороны договорились о том, что Ответчик по настоящему Мировому соглашению выплачивает Истцу денежные средства в размере 200 000,00 (Двести тысяч рублей 00 копеек), в том числе компенсацию за переплату денежных средств, перечисленных на приобретение инструментов и материалов по Договору ...П/36881 от *** (далее – «Договор»), неустойку за нарушение срока выполнения работ по Договору, возмещение морального вреда и компенсацию судебных издержек.
Денежные средства по настоящему Мировому соглашению выплачиваются Ответчиком в пользу Истца в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вынесения судом Определения об утверждении мирового соглашения.
3. Денежные средства, указанные в п.2. настоящего Мирового соглашения подлежат перечислению Ответчиком на расчетный счет Истца по следующим реквизитам:
Получатель: ФИО12 Татьяна Владимировна
Номер счета получателя: 40...
Банк получателя: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048142604
Кор. сч.: 30...
ИНН (банка): 7707083893
КПП: 032302001
В назначении платежа указывать: «оплата по мировому соглашению по делу ...».
4. Стороны договорились о том, что по настоящему Мировому соглашению Истец отказывается от остальных денежных требований, изложенных в исковом заявлении по делу ... и не указанных в п. 2 настоящего Мирового соглашения, а также от иных требований, вытекающих из Договора.
5. Настоящим Мировым соглашением Стороны согласовали между собой все финансовые правоотношения, вытекающие из Договора ...П/36881 от *** на выполнение ремонтных работ, при условии соблюдения Ответчиком срока и размера перечисления денежных средств, указанных в п. 2 настоящего Мирового соглашения.
6. Стороны обязуются не предъявлять друг к другу требования о взыскании иных сумм, расходов, штрафов, пени, процентов, убытков, вытекающих из правоотношений по Договору ...П/36881 от *** на выполнение ремонтных работ, в случае надлежащего исполнения Ответчиком обязанностей, предусмотренных п. 2 настоящего мирового соглашения.
После подписания настоящего соглашения и выполнения Ответчиком обязательств по оплате, предусмотренных п. 2 Мирового соглашения, Стороны отказываются и не будут в дальнейшем иметь друг к другу каких-либо материальных и иных требований, претензий, правопритязаний, связанных с Договором ...П/36881 от *** на выполнение ремонтных работ.
7. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
8. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, Сторонам разъяснены и понятны.
9. По настоящему мировому соглашению расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, включены в стоимость компенсации, указанной в п. 2 настоящего Мирового соглашения.
10. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII ГПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.
В случае неисполнения обязательств по мировому соглашению в добровольном порядке Истец вправе обратиться в суд с заявлением (ходатайством) о выдаче исполнительного листа на принудительное взыскание с Ответчика всех сумм, указанных в настоящем мировом соглашении.
11. Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и суда.
Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, находит мировое соглашение подлежащим утверждению, поскольку оно не нарушает интересов сторон и других лиц, соответствует требованиям законодательства, волеизъявление сторон на заключение мирового соглашения является добровольным, поддержано и правовые последствия утверждения мирового соглашения согласно ст. ст. 220, 221 ГПК РФ сторонам понятны.
По убеждению суда, условия мирового соглашения не противоречат закону, не нарушают прав и законных интересов других лиц. Заключение мирового соглашения обусловлено взаимными уступками сторон, и прекращение производства по делу ввиду данного обстоятельства само по себе не свидетельствует о принятии судебного акта в пользу одной из сторон спора.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173 ГПК РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по иску ФИО13 Татьяны Владимировны к ООО "Атлон ФМ Север" о защите прав потребителей на следующих условиях:
1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании ст. ст. 39, 153.8 - 153.10, 173 ГПК РФ в целях мирного урегулирования спора, рассматриваемого Железнодорожным районным судом <адрес> (2-2723/2026) по иску ФИО14 Татьяны Владимировны о взыскании с ООО «Атлон ФМ Север» денежных средств, убытков, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда на основании положений Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей».
2. Стороны договорились о том, что Ответчик по настоящему Мировому соглашению выплачивает Истцу денежные средства в размере 200 000,00 (Двести тысяч рублей 00 копеек), в том числе компенсацию за переплату денежных средств, перечисленных на приобретение инструментов и материалов по Договору ... от *** (далее – «Договор»), неустойку за нарушение срока выполнения работ по Договору, возмещение морального вреда и компенсацию судебных издержек.
Денежные средства по настоящему Мировому соглашению выплачиваются Ответчиком в пользу Истца в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вынесения судом Определения об утверждении мирового соглашения.
3. Денежные средства, указанные в п.2. настоящего Мирового соглашения подлежат перечислению Ответчиком на расчетный счет Истца по следующим реквизитам:
Получатель: ФИО15 Татьяна Владимировна
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
В назначении платежа указывать: «оплата по мировому соглашению по делу ...».
4. Стороны договорились о том, что по настоящему Мировому соглашению Истец отказывается от остальных денежных требований, изложенных в исковом заявлении по делу ... и не указанных в п. 2 настоящего Мирового соглашения, а также от иных требований, вытекающих из Договора.
5. Настоящим Мировым соглашением Стороны согласовали между собой все финансовые правоотношения, вытекающие из Договора ...П/36881 от *** на выполнение ремонтных работ, при условии соблюдения Ответчиком срока и размера перечисления денежных средств, указанных в п. 2 настоящего Мирового соглашения.
6. Стороны обязуются не предъявлять друг к другу требования о взыскании иных сумм, расходов, штрафов, пени, процентов, убытков, вытекающих из правоотношений по Договору ...П... от *** на выполнение ремонтных работ, в случае надлежащего исполнения Ответчиком обязанностей, предусмотренных п. 2 настоящего мирового соглашения.
После подписания настоящего соглашения и выполнения Ответчиком обязательств по оплате, предусмотренных п. 2 Мирового соглашения, Стороны отказываются и не будут в дальнейшем иметь друг к другу каких-либо материальных и иных требований, претензий, правопритязаний, связанных с Договором ...П/... от *** на выполнение ремонтных работ.
7. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
8. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, Сторонам разъяснены и понятны.
9. По настоящему мировому соглашению расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, включены в стоимость компенсации, указанной в п. 2 настоящего Мирового соглашения.
10. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII ГПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.
В случае неисполнения обязательств по мировому соглашению в добровольном порядке Истец вправе обратиться в суд с заявлением (ходатайством) о выдаче исполнительного листа на принудительное взыскание с Ответчика всех сумм, указанных в настоящем мировом соглашении.
11. Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и суда.
Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Железнодорожным районным судом г. Улан-Удэ.
Прекратить производство по настоящему гражданскому делу.
Разъяснить, что мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Восьмой кассационный суд в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.
Судья Дмитриев А.Ю.