РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
10 сентября 2026 года адрес
Бутырский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Королевой Е.Е., при ведении протокола помощником фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5527/2026 по исковому заявлению Брежинскаса Артура Зигмантасовича к Публичному акционерному обществу «Россети Центр-Тверьэнерго» о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился к ответчику с настоящим иском, указав, что являясь собственником земельного участка по адресу: адрес (кадастровый номер 69:15:0000018:352), площадью 1255 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства, для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, включая строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, предусмотренных проектной документацией. 10 декабря 2024 года между истцом и ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго» заключен договор № 42571748 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно п. 1 которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электропринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых электропринимающих устройств 15 кВТ, категория надежности III; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВТ; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4кВ. В соответствии с п. 10, размер платы за технологическое присоединение (Пункт 2 договора), определяется в соответствии с Приказом РЭК адрес №487-нп от 28 ноября 2022 года и составляет сумма, в т.ч. НДС 20% -сумма. Обязательство по оплате истец исполнил в полном объеме, что подтверждается чеком по операции от 10 декабря 2024 года. В силу п. 21 договора, договор считается заключенным со дня оплаты. В соответствии с п. 4 договора технические условия являются неотъемлемой частью договора. Пунктами 12,12.1 -12.8 Технических условий предусмотрено, что сетевая организация осуществляет: -монтаж устройства ответвления на опоре № 1/5 с реконструкцией, существующей ВЛ-0,4 кВ фид. №4 КТП 6/0,4 кВ -400 кВА «Слобода-2»; - проектирование с строительство адрес 0,4 кВ фид. №4 КТП 6/0,4 кВ -400 кВА «Слобода-2» от опоры №1/6 до выносного пункта учета (ВПУ), установленного на опоре сетевой организации вблизи границы земельного участка заявителя одноцепной воздушной линией на железобетонных опорах с изолированным алюминиевым проводом СИП 2 сечением 50 кв.мм ориентировочной протяженностью 0,037 км; - выполнение учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. Фактически прибор трехфазного учета разместить в пункте учета электроэнергии с монтажом на опоре сетевой организации, с обеспечением доступа в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 05 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по потребления электрической энергии». Ниже пункта учета предусмотреть монтаж распределительной коробки с коммутационным аппаратом. Пункт учета должен быть оборудован заводским запирающим устройством и иметь окно для снятия показаний с электросчетчика на уровне отсчетного устройства. Установить трехфазный прибор учета прямого включения (PLC/RF/GSM-технология), соответствующий стандарту ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-009-2019, класса точности не ниже 2.0; -комплектование ВПУ 0,4кВ выключателем нагрузки и коммутационным аппаратом, оснащенным защитой от короткого замыкаем\ и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно разрешенной мощности на присоединение; - комплектование распределительной коробки, размещаемой на опоре сетевой организации, коммутационным аппаратом, оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно разрешенной мощности на присоединение; проверку выполнения заявителем технических условий с проведением осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с его участием; - маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, вводной защитный аппарата, включатель нагрузки от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния в ВПУ сетевой организации; -выполнение фактического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата в распределительной коробке сетевой организации (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). Согласно п. 6 договора, ответчик принял на себя обязательство надлежащим образом исполнить присоединение, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течении одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации. Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Претензия оставлена без ответа. Обязательства об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, ответчиком не исполнены. Согласно п. 17 Договора за нарушение сроков исполнения, за период с 11 июня 2025 года по 29 июня 2026 года подлежит уплате неустойка. Истец просил суд возложить на ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №42571748 от 10 декабря 2024 года, осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимащих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 69:15:0000018:352 по адресу: адрес; взыскать неустойку сумма, компенсацию морального вреда сумма; штраф, судебную неустойку в размере сумма за каждый день просрочки по истечении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу до момента фактического исполнения решения суд в части исполнения обязанности произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 69:15:0000018:352 по адресу: адрес.
Истец в судебном заседании в лице представителя требования поддержала.
Ответчик представителя в суд не направил, извещен надлежащим образом, представил возражения, исходя из содержания которых, указывал на наличие причин, объективно препятствующих осуществлению технологического присоединения, представил контррасчет неустойки, ходатайство о применении положений ст. 333 ГК РФ, просил в иске отказать.
На основании ст. 167 ГПК РФ, с учетом времени нахождения дела в производстве суда, суд счел представленные доказательства достаточными для рассмотрения дела по существу.
Выслушав сторону истца, изучив заключения Роспотребнадзора, полагавшего требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.
В силу ст. ст. 309-310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ не допускается.
Согласно Преамбуле Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» он регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.
Технологическое присоединение согласно ст. 26 ФЗ "Об электроэнергетике" осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.
Как установлено судом, что являясь собственником земельного участка по адресу: адрес (кадастровый номер 69:15:0000018:352), площадью 1255 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства, для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, включая строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, предусмотренных проектной документацией, 10 декабря 2024 года заключил с ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго» договор № 42571748 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно п. 1 которого, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электропринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых электропринимающих устройств 15 кВТ, категория надежности III; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВТ; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4кВ. В соответствии с п. 10, размер платы за технологическое присоединение (Пункт 2 договора), определяется в соответствии с Приказом РЭК адрес №487-нп от 28 ноября 2022 года и составляет сумма, в т.ч. НДС 20% -сумма.
Обязательство по оплате истец исполнил в полном объеме, что подтверждается чеком по операции от 10 декабря 2024 года.
В силу п. 21 договора, договор считается заключенным со дня оплаты.
В соответствии с п. 4 договора технические условия являются неотъемлемой частью договора. Пунктами 12,12.1 -12.8 Технических условий предусмотрено, что сетевая организация осуществляет: -монтаж устройства ответвления на опоре № 1/5 с реконструкцией, существующей ВЛ-0,4 кВ фид. №4 КТП 6/0,4 кВ -400 кВА «Слобода-2»; - проектирование с строительство адрес 0,4 кВ фид. №4 КТП 6/0,4 кВ -400 кВА «Слобода-2» от опоры №1/6 до выносного пункта учета (ВПУ), установленного на опоре сетевой организации вблизи границы земельного участка заявителя одноцепной воздушной линией на железобетонных опорах с изолированным алюминиевым проводом СИП 2 сечением 50 кв.мм ориентировочной протяженностью 0,037 км; - выполнение учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. Фактически прибор трехфазного учета разместить в пункте учета электроэнергии с монтажом на опоре сетевой организации, с обеспечением доступа в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 05 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по потребления электрической энергии». Ниже пункта учета предусмотреть монтаж распределительной коробки с коммутационным аппаратом. Пункт учета должен быть оборудован заводским запирающим устройством и иметь окно для снятия показаний с электросчетчика на уровне отсчетного устройства. Установить трехфазный прибор учета прямого включения (PLC/RF/GSM-технология), соответствующий стандарту ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-009-2019, класса точности не ниже 2.0; -комплектование ВПУ 0,4кВ выключателем нагрузки и коммутационным аппаратом, оснащенным защитой от короткого замыкаем\ и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно разрешенной мощности на присоединение; - комплектование распределительной коробки, размещаемой на опоре сетевой организации, коммутационным аппаратом, оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно разрешенной мощности на присоединение; проверку выполнения заявителем технических условий с проведением осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с его участием; - маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, вводной защитный аппарата, включатель нагрузки от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния в ВПУ сетевой организации; -выполнение фактического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата в распределительной коробке сетевой организации (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).
Согласно п. 6 договора, ответчик принял на себя обязательство надлежащим образом исполнить присоединение, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течении одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.
Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.
Претензия оставлена без ответа.
Обязательства об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, ответчиком не исполнены.
Согласно п. 17 Договора за нарушение сроков исполнения, за период с 11 июня 2025 года по 29 июня 2026 года подлежит уплате неустойка.
Истец просил суд возложить на ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №42571748 от 10 декабря 2024 года, осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимащих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 69:15:0000018:352 по адресу: адрес; взыскать неустойку сумма, компенсацию морального вреда сумма; штраф, судебную неустойку в размере сумма за каждый день просрочки по истечении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу до момента фактического исполнения решения суд в части исполнения обязанности произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 69:15:0000018:352 по адресу: адрес.
Оценив представленные доказательства, доводы, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении требований.
Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Указанный договор является публичным.
По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, а также Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенностей технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (п. 1 Правил).
В соответствии с пунктом 2 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Согласно подп. "б" пункта 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
В соответствии с подпунктом "д" пункта 18 Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.
В силу положений статей 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
В связи с тем, что ни на момент подачи иска в суд, ни на дату рассмотрения исковых требований технологическое присоединение ответчиком осуществлено не было, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований о возложении на ответчика обязанности исполнить обязательства по договору технологического присоединения к электрическим сетям объекта истца, поскольку ответчик свои обязательства по договору в установленный срок не исполнил и ничем не подтвердил наличие обстоятельств, объективно препятствовавших своевременно осуществить технологическое присоединение в соответствии с Правилами технологического присоединения и условиями заключенного договора.
Согласно статье 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.
С учетом изложенных норм действующего законодательства и условий договора, заключенного между сторонами, суд определяет срок выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
Оснований для увеличения указанного срока суд не усматривает, поскольку каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что в настоящий момент выполняются мероприятия по присоединению и имеются объективно существующие препятствия, суду не представлено; сроки завершения таких работ не указаны.
На ответчика возлагается обязанность в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям объекта по адресу: адрес, кадастровый номер земельного участка 69:15:0000018:352.
Неустойка, на основании приведенных норм права, с ответчика в пользу истца взыскивается в сумме сумма, за год и в любом случае, на основании п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» не может превышать уплаченную сумму по договору.
На основании ст. 15 Закона «О защите прав потребителей», с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда суд взыскивает в сумме сумма, полагая компенсацию в таком размере справедливой.
На основании ч. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» штраф, который по обстоятельствам дела суд определяет в сумме сумма.
Удовлетворяя требования в части, на основании ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доходы бюджета адрес подлежит взысканию госпошлина в сумме сумма.
Оснований для взыскания неустойки судебной в настоящее время суд не усматривает, что не лишает истца права обратиться с настоящим заявлением.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194- 199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Брежинскаса Артура Зигмантасовича к Публичному акционерному обществу «Россети Центр-Тверьэнерго» о защите прав потребителей, удовлетворить частично.
Возложить на ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго» (ИНН 6901067107) обязанность в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям объекта по адресу: адрес, кадастровый номер земельного участка 69:15:0000018:352.
Взыскать с ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго» (ИНН 6901067107) в пользу БрежинскасаАртура Зигмантасовича (паспортные данные......) неустойку в сумме сумма, компенсацию морального вреда в сумме сумма, штраф в сумме сумма.
В остальной части отказать.
Взыскать с ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго» (ИНН 6901067107) в доходы бюджета адрес государственную пошлину сумма.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Бутырский районный суд адрес в течение одного месяца со дня изготовления мотивированного решения.
Судья Е.Е. Королева
Мотивированное решение изготовлено 10 сентября 2026 года